发包人行为与索赔的关联研究
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-03 21:00:16 357 人看过

发包人的行为造成的索赔有:

1、发包人未按合同规定交付施工现场;

2、发包人未在合同规定的期限内办理土地征用、绿苗补偿、房屋拆迁、地面清除、架空和地下障碍物清除等工作,导致施工现场不具备或不完全具备施工条件;

3、发包人未按合同规定将施工所需的水、电、通信线路从施工现场外部连接到约定地点或虽然连接到约定地点,但不保证施工期间的正常需要;

4、发包人未按合同规定开通施工现场和城乡公共道路的通道或施工现场的主要交通道路,不能满足施工运输的需要,也不能保证施工期间道路的畅通。

因租户引起的火灾责任如何索赔

1、关键要看租房合同里有没有写明房屋设备维修由谁负责,如果没有写明,房东就有维修保养的义务。电线老化引起火灾,是因为没有保养好,房东有责任。而如果火灾现场已经不存在,无法定损,想让房东赔偿很难举证

2、房客的损失应该由专门的公司来定损,房客也要提供必要的证据。如何能认定损失,可以通过法律途径要求赔偿。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月09日 15:24
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多土地征用相关文章
  • 行政许可与土地证颁发的关系研究
    颁发土地证属于行政确认。土地证是由地方人民政府颁发的,证明持证人对一定面积的土地享有所有权或使用权的书面文件,是持证人享有土地所有权或使用权的法律凭证。集体所有的土地和全民所有制单位及个人依法使用的国有土地,由县级人民政府登记造册、核发证书,确认所有权和使用权。在我国撤销土地证属于行政处罚吗撤销土地使用证要看具体的情况,国家如果是因为拆迁征地的话也会撤销土地使用证的。《土地管理法》第七十八条无权批准征收、使用土地的单位或者个人非法批准占用土地的,超越批准权限非法批准占用土地的,不按照土地利用总体规划确定的用途批准用地的,或者违反法律规定的程序批准占用、征收土地的,其批准文件无效,对非法批准征收、使用土地的直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。非法批准、使用的土地应当收回,有关当事人拒不归还的,以非法占用土地论处。非法批准征收、使用土地,对当事
    2023-07-03
    317人看过
  • 股票发行定价与发行制度研究
    刘-宏(北京物资学院经济学院证券期货教研室)(一)股票发行定价方法探析(一)股票发行方法的历史沿革及问题探讨自中国股票市场成立以来,股票发行定价不合理几乎像股市的顽疾,久治不愈,似乎也无药可救,并对股票市场健康发展构成威胁。因此,发行定价方法几经修改,但目前随着“中国太保”的“破发”,“**能源”、“**集运”紧随其后跌破了发行价,被称为亚洲最赚钱的公司“中国石-油”的股票价格也跌到了发行价的边缘,股票发行定价不合理又被投资者旧话重提,并且成为市场区分“牛”、“熊”的标志,究竟是定价不合理?还是中国股市已步入熊市?或者是由于和合理的发行价格引发的上市后不理智的炒作,使“大蓝筹”上市后一路走低,最终拖累大盘,致使投资者信心丧失,指数“跌跌不休”?世界上普遍采用的股票定价方法有现金流贴现法、市盈率法和市净率法。我国新股发行定价方法一直以来均采用市盈率法。由于我国市场经济刚刚确立、经济发展的不稳
    2023-06-13
    147人看过
  •  建筑企业承包行为研究:规范与维权
    建筑企业的内部承包行为认定包括:1、合同发包人为施工企业,承包人为施工企业下属分支机构或注册项目经理等员工;2、发包给个人的,承包人之间应具有合法的劳动关系和社会保险关系;3、施工现场的项目经理或其他现场管理人员应接受施工企业的任免、调动和聘用。建筑企业的内部承包行为认定包括以下几种情况:1.合同发包人为施工企业,承包人为施工企业下属分支机构或注册项目经理等员工,两者之间存在管理和管理的行政隶属关系;2.发包给个人的,承包人之间应具有合法的劳动关系和社会保险关系;3.承包人应使用施工企业的施工资质、商标和企业名称,在施工企业的管理和监督下履行职责,进行项目施工,承包人应按照承包合同向施工企业支付承包合同保证金的;4.施工现场的项目经理或其他现场管理人员应接受施工企业的任免、调动和聘用;5.承包人应组织施工所需的人、财、物、资金,并得到施工企业的协调支持;6.承包人在施工企业的统一管理和监督
    2023-09-25
    109人看过
  • 研究违法行为的性质与特征
    违法行为按其性质可分为刑事违法行为,民事违法行为和行政违法行为。其中,危害社会、违反刑事法律,应受刑罚处罚的行为是犯罪行为。行为的社会危害性是犯罪的最本质的特征。行为的违法性和应受惩罚性是由行为的社会危害性所决定的,三者不可分割。网贷中心的违法行为有哪些网络借贷信息中介机构不得从事或者接受委托从事下列活动:(一)为自身或变相为自身融资;(二)直接或间接接受、归集出借人的资金;(三)直接或变相向出借人提供担保或者承诺保本保息;(四)自行或委托、授权第三方在互联网、固定电话、移动电话等电子渠道以外的物理场所进行宣传或推介融资项目;(五)发放贷款,但法律法规另有规定的除外;(六)将融资项目的期限进行拆分;(七)自行发售理财等金融产品募集资金,代销银行理财、券商资管、基金、保险或信托产品等金融产品;(八)开展类资产证券化业务或实现以打包资产、证券化资产、信托资产、基金份额等形式的债权转让行为;(九
    2023-07-05
    408人看过
  •  行政复议与行政诉讼的关系研究
    本文介绍了行政诉讼和行政复议两种法律救济途径的区别和联系。行政诉讼是司法救济,具有司法最终救济原则,对公民、法人和其他组织的合法权益有保护作用。而行政复议是行政机关内部的监督制度,不能替代司法机关的司法裁决,其效力上劣于行政诉讼。此外,行政复议处理行政争议存在自身不足,容易陷入先入为主的境地,因此规定行政复议决定原则上要接受人民法院的司法审查,以保护复议申请人的诉权,并监督被申请人依法行政职权。行政诉讼和行政复议是两种并行的法律救济途径。对公民、法人和其他组织而言,行政诉讼和行政复议都有对其合法权益保护的救济功能。但两者有着区别,行政复议是行政机关内部的监督制度,是在行政诉讼之前进行的。而行政诉讼是司法救济,由人民法院作出诉讼裁决,是最终的解决办法,也被称作“司法最终救济”原则。两者比较而言,第一,在效力上看,行政诉讼优于行政复议。行政复议机关根据行政复议申请人的申请对具体行政行为进行审查
    2023-09-13
    106人看过
  • 工资与工作年限:退休教师的关联性研究
    退休工资与职称无关。按照现行的政策,退休养老金领取的差异,有职称无关,主要是和个人缴费账户累计额有关。工作时候给个人账户缴费多,退休以后,肯定就领养老金多。个人缴费额,与个人缴费基数挂钩,基数就是每个人的月工资,基数乘缴费比例,就是缴费额。缴费比例大家都是一样的,所以差异体现在个人的工资上。不同单位工资体系也不尽相同,但总的来说,个人月工资越高,缴费基数越高,缴费额就越高,退休领取的养老金就越多。退休教师工资补发政策是什么各地退休工资的具体补退标准不同,最好关注当地政策,下面是《中华人民共和国教师法》的相关规定,可供参考。《中华人民共和国教师法》第三十条教师退休或者退职后,享受国家规定的退休或者退职待遇。县级以上地方人民政府可以适当提高长期从事教育教学工作的中小学退休教师教的退休金比例。相关知识:教师的平均工资水平应当不低于或者高于国家公务员的平均工资水平,并逐步提高。建立正常晋级增薪制度
    2023-07-12
    401人看过
  • 分析发包人行为对索赔的责任问题
    发包人行为引起的索赔有:1、发包人提供的招标文件中有错误、遗漏或与实际情况不符,造成承包人中标后的经济损失;2、发包人未按合同规定交付施工现场;3、发包人未在合同规定的期限内办理土地征用、青苗树木补偿、房屋拆迁、地面清除、架空和地下障碍物清除,导致施工现场不具备或不完全具备施工条件;4、发包人未按合同规定将施工所需的水、电、通信线路从施工现场外接至约定地点,无法保证施工期间的正常需要;5、发包人未按合同开通施工现场与城乡公共道路的通道或施工现场的主要交通干道,不能保证施工期间道路畅通,不能满足施工运输的需要。根据相关法律规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。工伤引起的残疾如何索赔劳动者遭遇工伤而导致残疾的,在工伤认定结论下来之后,可以申请劳动能力鉴定,之后向所在地的社保经办机构提交申请资料(一般有
    2023-07-07
    454人看过
  •  违法行为探究:重婚罪与个人档案、户口的关联性
    重婚罪是指有配偶的人又与他人结婚,或者明知他人有配偶而与之结婚的行为。犯重婚罪的,处二年以下有期徒刑或者拘役。本罪在主观方面表现为直接故意,即明知他人有配偶而与之结婚或自己有配偶而故意与他人结婚。如果没有结婚证或档案,就有可能构成重婚罪。重婚罪是指有配偶的人又与他人结婚,或者明知他人有配偶而与之结婚的行为。犯重婚罪的,处二年以下有期徒刑或者拘役。本罪在主观方面表现为直接故意,即明知他人有配偶而与之结婚或自己有配偶而故意与他人结婚。 重婚罪如何认定?重婚罪是指已经结婚的人,在婚姻关系存续期间,又与他人登记结婚或明知他人已经结婚而与之登记结婚的行为。根据我国《刑法》第1052条规定,重婚罪处2年以下有期徒刑或者拘役。在审判过程中,人民法院会审理被告人是否符合重婚罪的构成要件。首先,行为人是否具有完全民事行为能力,即是否具备完全民事行为能力的成年人。其次,行为人是否具有婚姻关系,即是否已婚。如果
    2023-08-28
    384人看过
  • 发包人代表的行为引起的索赔有什么
    合同发包人引起的索赔有:未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料;致使工程中途停建、缓建;以及变更计划,提供的资料不准确的等。发包人代表的行为引起的索赔有什么的法律依据《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。《中华人民共和国民法典》:第十八章 建设工程合同  第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、
    2022-06-27
    185人看过
  • 要约的理论研究与实践探索
    要约是指与他人人订立合同。要约的成立条件如下:1、要约人应是具有缔约能力的特定人;2、要约内容必须具体确定;3、要约有缔结合同的目的,并表示要约人受其约束;4、要约必须发给希望与要约人签订合同的要约人;5、要约应当明确发出;6、要约必须送达受要约人。要约与要约邀请的区别是什么呢?要约与要约邀请的区别如下:1、在性质方面,要约生效后应受到法律约束,要约邀请不具有约束力。要约一发出,要约人在一定时期内要受到一定的约束,不得随意撤回或者撤销;2、在内容方面,要约是要约人发出的希望订立合同的意思表示;而要约邀请仅仅是希望他人向自己发出要约;3、当事人的主观意愿、主观愿望不同。要约人发出要约的主观愿望是希望和相对人订立合同;而要约邀请的当事人主观上只是希望别人向自己提出订立合同的邀请。《中华人民共和国民法典》第四百七十二条要约是希望与他人订立合同的意思表示,该意思表示应当符合下列条件:(一)内容具体
    2023-07-02
    324人看过
  • 小孩户口与抚养权的联系研究
    不是谁有小孩户口就有抚养权。儿童的抚养权与户口没有直接关系,其在确定抚养权后可能会发生户口迁移,但在确定抚养权时并非以户口所在地为依据,双方可协商确定抚养权或向法院起诉确定抚养权。通常离婚后,孩子的抚养权归谁所有,孩子的户口就跟谁走。如果孩子不到18岁,父母需要代为户口迁移、如果孩子18岁以上,可以自己办理户口迁移、18岁以上,可以单独立户,持身份证到户口本派出所申请。小孩户口怎么上?孩子上户口,可以依据父母自愿,可以随父也可以随母落户。需要的材料有:父母的结婚证、书面申请、其父或其母的户口簿、孩子的出生医学证明、到居委会开具的入户通知单,然后再向户籍地相关部门申报出生登记即可。孩子上户口有一定的时间限制,一年内必须上户,超过一年操作就会比较麻烦《中华人民共和国民法典》第一千零八十四条父母与子女间的关系,不因父母离婚而消除。离婚后,子女无论由父或者母直接抚养,仍是父母双方的子女。离婚后,父
    2023-07-03
    140人看过
  • 面部疤痕治疗费用与工伤关联的实证研究
    按遗留瘢痕面积大小,评定伤残等级,按伤残等级享受工伤保险待遇。职工工伤致面部受伤,经治疗遗留瘢痕,瘢痕面积不足2cm2的,不构成伤残等级,只是享有工伤医疗和英格兰心情待遇,即治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准的,从工伤保险基金支付,并由工伤保险基金按所在省市规定支付住院伙食补助费;停止工作治疗工伤期间,包括住院治疗和出院后休养期间,由所在地区按遭受事故伤害前正常上班期间工资标准,按月支付工资福利待遇。面部疤痕伤残鉴定标准面部疤痕伤残鉴定标准如下:1、一级,全身重度瘢痕形成,占体表面积大于等于百分之九十;2、二级,全面部瘢痕或植皮伴有重度毁容,全身重度瘢痕形成,占体表面积大于等于百分之八十;3、三级,有四肢大关节中2个以上活动功能受限;4、四级,面部中度毁容;5、五级,全身瘢痕占体表面积大于等于百分之五十;6、六级,面部重度异物色素沉着或脱失等。
    2023-07-05
    349人看过
  • 无效收养行为的成因分析与研究
    无效收养因为下列原因形成:1.收养人、送养人不具有相应的民事行为能力;2.当事人的意思表示不真实,即收养人同意收养、送养人同意送养及年满8周岁的被收养人同意被收养并非出于本人的真实意思意愿;3.违反法律和社会公共利益;4.收养不符合成立的法定方式。收养行为的法律特征收养行为具有以下法律特征:(1)收养是一种民事法律行为收养不仅关系着当事人的利益,也涉及到社会的整体利益,因此,各国法律都对收养行为以及收养关系进行规范和调整。收养的成立、有效,除要求当事人符合法律规定的条件外,还必须履行法定的程序。(2)收养是变更亲属身份和权利义务关系的行为收养行为成立后,收养人与被收养人之间产生父母子女间的身份关系和权利义务关系,被收养人与其生父母之间的身份关系和权利义务随之消灭。但被收养人与生父母及其亲属间的血缘关系依然存在,关于禁止近亲结婚的法规对他们仍有约束力。(3)收养只能发生在非直系血亲和没有血缘
    2023-07-05
    328人看过
  • 索赔医生误诊案件的研究
    对由于误诊所造成的损失,可以按照下列项目和标准计算:一、医疗费:按照医疗事故对患者造成的人身损害进行治疗所发生的医疗费用计算,凭据支付,但不包括原发病医疗费用。结案后确实需要继续治疗的,按照基本医疗费用支付。二、误工费:患者有固定收入的,按照本人因误工减少的固定收入计算,对收入高于医疗事故发生地上一年度职工年平均工资3倍以上的,按照3倍计算无固定收入的,按照医疗事故发生地上一年度职工年平均工资计算。三、住院伙食补助费:按照医疗事故发生地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准计算。四、陪护费:患者住院期间需要专人陪护的,按照医疗事故发生地上一年度职工年平均工资计算。五、残疾生活补助费:根据伤残等级,按照医疗事故发生地居民年平均生活费计算,自定残之月起最长赔偿30年但是,60周岁以上的,不超过15年70周岁以上的,不超过5年。六、残疾用具费:因残疾需要配置补偿功能器具的,凭医疗机构证明,按照普
    2023-07-12
    143人看过
换一批
#土地管理
北京
律师推荐
    展开

    土地征用是指国家为了社会公共利益的需要,按照法律规定的程序和标准,强制性地取得农村集体经济组织土地使用权并给予补偿的行为。 土地征用的目的通常是为了进行公共建设,如城市扩张、基础设施建设、国家重大项目建设等。在土地征用的过程中,需要遵循法律... 更多>

    #土地征用
    相关咨询
    • 企业自行研究开发项目的支出应当区分为研究阶段以及研究阶段的支出
      福建在线咨询 2022-03-01
      企业自行研究开发项目的支出,应当区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。研究阶段的特点:在于其属于探索性的过程,是为了进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备。从已经进行的研究活动看,将来是否能够转入开发、开发后是否
    • 研究开发人有什么义务
      辽宁在线咨询 2022-08-27
      1、按照约定制定和实施研究开发计划。委托开发合同的研究开发人应当进行必要的可行性认证,并根据合同的要求,选择适当的研究开发方案,制定切实可行的计划,并积极组织实施。2、合理使用研究开发。委托开发合同的研究开发人应当按照委托开发合同的约定,本着专款专用的原则,根据开发项目的实际需要,合理有效地使用委托人支付的经费,不得挪作他用。3、按期完成研究开发工作,交付研究开发成果。研究开发人应当按照合同约定的
    • 窝工索赔与设计变更是否有关联?
      江苏在线咨询 2024-11-16
      鉴于各类工程项目工期延迟问题所引起的法律责任和责任承担主体存在差异,我国制定的各项法律法规对此做出了明确规定。在工程实施过程中,可能出现各种类型的争议和纠纷,如窝工现象,这种情况可能会导致工程暂时停止施工,进而影响整体进度。根据我国相关法律法规,如果建设工程由于发包方的原因而停工或缓建,承包商有权向发包方提出索赔,要求支付因窝工产生的相关费用以及实际造成的经济损失。 根据《中华人民共和国民法典》
    • 在工程发包与承包中有索贿的行为应承担哪种责任?
      辽宁在线咨询 2022-10-25
      在工程发包与承包中索贿、受贿、行贿,构成犯罪的,依法追究刑事责任;不构成犯罪的,分别处以罚款。没收贿赂的财物,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。对在工程承包中行贿的承包单位,除依照前述情形处罚外,可以责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书。
    • 参加研究生录取为自费研究生,通过复试被录取为自费研究生,怎么办
      河南在线咨询 2022-05-06
      2006年一月,我参加了全国研究生入学考试,通过初试复试被武汉大学生命科学学院录取为自费研究生,单位不承担诸如学费生活费工资等任何费用。今年5月24日通过关系调出档案(有学校调档函),随即向单位人事部门提出辞职意向并有书面的辞职报告。7月11日开始办理辞职手续,人事部门坚持让我写一份《工作调动申请》,我在不知对方是什么企图的情况下打印了一份并按他们要求让科室主任签名后交给他们。他们拿到了我的“录取