建设工程施工合同示范文本(七)
来源:互联网 时间: 2023-06-10 18:55:12 154 人看过

(3)承包人可代为调剂串换的材料:________________________________________________

(4)到货地点与一览表不符:______________________________________________________

(5)供应数量与一览表不符:______________________________________________________

(6)到货时间与一览表不符:______________________________________________________

27.6发包人供应材料设备的结算方法:______________________________________________

28、承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定:__________________________________________________

八、工程变更

九、竣工验收与结算32、竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定:____________________________________________________

32.6中间交工工程的范围和竣工时间:______________________________________________

十、违约、索赔和争议

35、违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:____________________________

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:__________________________

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:__________________________

双方约定的发包人其他违约责任:__________________________________________________

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任:____________________________

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:__________________________

双方约定的承包人其他违约责任:__________________________________________________

37、争议

37.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:

(1)请___________________________________________________________________调解;

(2)采取第种方式解决,并约定向仲裁委员会提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十一、其他38、工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程:__________________________________________

分包施工单位为:________________________________________________________________

39、不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定:____________________________________________________

40、保险

40.6本工程双方约定投保内容如下:

(1)发包人投保内容:____________________________________________________________

发包人委托承包人办理的保险事项:________________________________________________

(2)承包人投保内容:___________________________________________________________

41、担保

41.3本工程双方约定担保事项如下:________________________________________________

(1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:担保合同作为本合同附件。

(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:担保合同作为本合同附件。

(3)双方约定的其他担保事项:____________________________________________________

46、合同份数

46.1双方约定合同副本份数:______________________________________________________

47、补充条款

附件1:承包人承揽工程项目一览表(略)

附件2:发包人供应材料设备一览表(略)

附件3:工程质量保修书(略)

[1][2][3][4][5][6][7]

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月18日 23:48
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程施工合同相关文章
  • 《北京市建筑施工设备服务合同》示范文本的通知是什么
    关于印发《北京市建筑施工设备服务合同》示范文本的通知:各区、县住房城乡建设委,东城、西城区住房城市建设委,经济技术开发区建设局,各区县工商分局、专业分局,各建筑施工单位,建筑施工设备服务单位,各有关单位:为进一步规范本市建筑起重机械管理,公平维护施工现场建筑施工设备供应方和使用方的合法权益,市住房城乡建设委和市工商局共同制定了《北京市建筑施工设备服务合同》示范文本(以下简称“示范文本”),现印发给你们,并就贯彻执行中的有关问题通知如下:一、示范文本适用于使用塔式起重机或施工升降机施工的本市房屋建筑和市政基础设施工程。二、各相关单位要积极做好示范文本的宣传推行工作,引导建筑施工单位和建筑施工设备服务单位使用示范文本签订合同,提高诚信履约意识,减少交易纠纷。三、建筑施工单位与建筑起重机械拆装单位应当按照《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号)的有关要求,另行签订专业分包合同和安全
    2023-04-16
    275人看过
  • 施工合同逐条解释(示范文本)(GF-1999-0201)
    工程承包范围:承包范围:指承包人承包的工程范围和内容,是确定承包人合同义务的依据。合同范围一旦确定,就是衡量双方是否违约的定量标准。[FAQ]国内建筑市场和国际建筑市场的区别之一是,国际市场一般严格按照合同办事,合同中没有约定的,即使对对方有利,比如:合同规定了碎石路,如果承包商铺设了沥青路。那么,承包人不仅得不到更多的工程款,还要承担违约责任。在国内市场,承包意识较差,业主往往要求承包人多做一些工作,就像在市场上买蔬菜一样。有时,为了得到合同,承包商会免费提供一些额外的角落工程。[对策]应根据招标文件或施工图确定的合同范围填写。你可以再具体一点填写,比如哪些标段可以填写,是否包括绿化种植、景观写生、水景及水处理系统、路灯工程等,等合同工期:开工日期:竣工日期:合同工期天数的总日历天数[说明]开工日期:开工日期可以是绝对日期,如2007年9月1日(填写完整日期)。双方也可以约定一个相对的日
    2023-05-07
    495人看过
  • 需要签订合同,有没有2017建设工程施工合同范本?
    2017建设工程施工合同总承包人:_________(以下简称甲方),地址:_________,电话号码:分包人:_________(以下简称乙方),地址:_________,电话号码:甲方与乙方达成协议,因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同,其详细条款载明于附表一内,作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信,本总包合同的各条规定及相关事实,甲乙双方应充分如实告知相关当事人,甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于_________年_________月_________日双方同意如下条款。第一条:工程名称:第二条:工程地点:第三条:工程范围:附件二。第四条:价款4.1工程总价:人民币元整,大写为(此项为投标价,支付以实际工程量为依据,此为税后价),乙方包工包料。4.2按2004年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算,合同另有约定的除外。4.3以上工程量总包以
    2023-08-09
    114人看过
  • 建设工程文明施工不良行为公示制度
    各区(开发区)建设局,建管各站、办、中心,市设计审查办,市市政质监站,各建设、监理、施工单位:为了加强建设工程施工现场文明施工管理,依据有关法规,经研究制订了《建设工程文明施工不良行为公示制度》,现印发给你们,请遵照执行。二00三年四月二十五日为了加强建设工程施工现场文明施工管理,规范工程建设中文明施工各方责任主体行为,积极响应市委、市政府关于创建文明城市和“清洁武汉、美化家园”的号召,促进我市文明施工水平的提高,根据《中华人民共和国建筑法》和《武汉市建筑工程文明施工管理办法》(市政府109号令)等有关规定,决定对建设工程文明施工不良行为实行公示制度。一、公示对象本市行政区域内工程建设中文明施工有关责任主体包括建设单位、施工单位和监理单位,以及上述单位项目责任人。对文明施工负有监督责任的市、区(含开发区)建设管理的有关单位和责任人行政不作为或作为不力的亦纳入公示范围。二、公示事项有下列情形
    2023-04-22
    256人看过
  • 加工(示范文本)
    仲裁委员会
    合同编号:_________定作人:______签订地点:_________承揽人:______签订时间:__年__月__日第一条加工物、数量、报酬、交货期限-----------------------------------------------|加工物|规格|计量||报酬|交货期限及数量|||||数量|-----|--------------------------||名称|型号|单位||单价|金额|合计||||||||||||||---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||||||||||||||||||---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||||||||||||||||||---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
    2023-04-23
    231人看过
  • 施工合同工程承包范围范文
    一、施工合同工程承包范围范文甲方:发包方乙方:承包方按照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等自愿,公平和诚实信用的原则。甲方同意将东方商业局职工生活小区工程一栋十六层楼给乙方包工包料承建,就本工程建设事项在协商一致的基础上,订立协议如下:一、工程概况及地点工程地位于东方市,结构类型为全框架结构,层楼1栋十六层,建筑面积约8745.5平方米,按实际完成的建筑面积计算。二、承包方式及工程造价乙方包工、包材料毛坯房(单价1350元/平方米按建筑面积计算人工料费),工程总造价约:壹仟壹佰捌拾万零陆仟肆佰贰拾伍元(¥11806425.00元),其中还包括:图纸指定的门窗、外墙涂料,每户一个电表、水表、消防、电梯、图纸范围内的工程。三、甲、乙双方分工的责任及工作内容(一)甲方提供六套完整盖章生效的图纸与施工现场的三通一平(通水、通电、通路),相关开工的合格手续。(乙方)1、必须按
    2023-04-23
    327人看过
  • 建设施工答辩状范本
    律师事务所
    答辩人:周**,男,39岁,汉族,住黄*区黄*办事处周花园社区h代理人:王xx律师13501809923上海君然律师事务所因山东玉皇农业科技有限公司诉我建设工程施工合同纠纷一案,现答辩如下:一、答辩人已经按照合同约定履行了绿化种植义务。双方于xxxx年2月29日签订的玉皇新村绿化工程施工合同,明确约定了合同工期为xxxx年3月29日至xxxx年4月8日。答辩人在合同规定的期限内完成了绿化种植义务,并通过了原告验收。原告于xxxx年7月10日按照约定支付了总工程款的50%,即原告诉称的96906元。此款项支付了是答辩人履行种植部分义务的工程款,是总工程款的一半,并非全部工程款。因此,根据合同约定及法律规定此款项不应当返还。二、答辩人对草坪维护管理了三个月,原告应当支付这部分费用。在完成合同约定的种植工作后,答辩人从xxxx年4月9日起对合同约定的草坪进行了为期三个月的维护和管理。并因此发生了
    2023-06-04
    167人看过
  • 标准施工合同示范文本由哪几部分构成
    《标准施工合同示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。1、合同协议书《示范文本》合同协议书主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。2、通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。3、专用合同条款专用合同条款是对
    2023-06-15
    139人看过
  • 房屋建筑工程质量保修书(示范文本)
    发包人(全称):___________________承包人(全称):___________________发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对_____________(工程全称)签定工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:__________________。二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
    2023-04-23
    352人看过
  • 安装工程施工合同算建设施工合同吗
    安装工程施工合同不算建设施工合同。建设工程合同是指承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同的客体是工程。这里的工程是指土木建筑工程和建筑业范围内的线路、管道、设备安装工程的新建、扩建、改建及大型的建筑装修装饰活动,主要包括房屋、铁路、公路、机场、港口、桥梁、矿井、水库、电站、通讯线路等。一、哪些工程不需要领取施工许可证下列工程不需要领取施工许可证:1.国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程所谓的限额以下的小型工程指的是:工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程。2.作为文物保护的建筑工程《建筑法》第83条规定:“依法核定作为文物保护的纪念建筑物和古建筑等的修缮,依照文物保护的有关法律规定执行。“3.抢险救灾等工程《建筑法》规定,抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动,不适用于本法4.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑
    2023-06-20
    101人看过
  • 建筑工程勘察合同示范文本的格式是如何规定的?
    建筑工程勘察合同示范文本的格式是:发包人。勘察人:发包人委托勘察人承担施工图设计阶段的岩土工程详细勘察任务,并提交合格的勘察成果报告。合同协议书:工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款等。通用合同条款:一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务等。专用合同条款:根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。格式合同与非格式合同的的相同点格式合同,也称定式合同、标准合同、附从合同。在我国有的学者称之为标准合同,有的则称之为附从合同者或定式合同,《中华人民共和国消费者权益保护法》将其称之为格式合同。在一般的概念中,格式合同指全部由格式条款组成的合同,只有部分是以格式条款的形式反映出来的,则称之为普通合同中的格式条款。非格式合同是指格式合同以外的其他合同。《建设工程勘察设计合同条例》第五条,勘察设计合同应具备以下
    2023-07-19
    81人看过
  • 施工合同管理与建设工程
    建设工程合同的生效要件包括主体合法,内容合法,形式合法。具体要求为,当事人应当具有民事行为能力,合同标的不属国家明令禁止买卖的物或法律、政策所不允许的行为,合同内容必须为当事人的真实意思表示,并且不是以欺诈手段或者其他非法方式订立。建设工程施工合同无效的后果1、合同中有关解决争议方法的条款具有相对独立性,不因合同无效而失去其效力。2、法律仅规定为承包人请求的应予支持,如果发包人请求参照合同约定支付工程价款是否支持,法律并未规定。在一次实际案例中,北京仲裁委员会某仲裁员认为只有承包人请求时才予以支持。3、因此所受到的损失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任。”4、建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理:(1)修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持;(2)修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持
    2023-07-06
    339人看过
  • 最新建设工程设计合同范本是什么?
    一、最新建设工程设计合同范本是什么?建设单位(甲方):____________________________地址:____________邮码:____________电话:____________法定代表人:____________职务:____________设计单位(乙方):____________________________地址:____________邮码:____________电话:____________法定代表人:____________职务:____________为了明确责任,分工协作,共同完成建设项目的设计任务,根据________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。第一条甲方委托乙方承担____________工程的设计项目,建筑安装面积为________平方米,批准总投资为________万元,建设地点在________。第二
    2023-06-04
    254人看过
  • 工期索赔示范文本
    一、工期索赔示范文本1、索赔成立理由a、与合同对照,工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。b、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。2、索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例,因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况,对工期进行索赔。3、索赔事项概述由我单位承建的某项目,于X年X月X日举行开工典礼,于X年X月x日我单位积极组织进场,投放大量机械设备和人员以确保施工工期。然而自X年X月X日起,由于建设方联系的外借土方未到场,现场处于停工、半停工状态,至X年X月X日开始复测X区缺土方量,最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土,用于场地土方回填。开挖时间为X年X月X日,延期时间为X天。根据甲方提供的地质勘测数据显示,钻探X号孔至X号孔、X号孔至X号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现X号孔至X号孔、X号孔至X号孔都存在
    2023-06-07
    254人看过
换一批
#建筑工程施工
北京
律师推荐
    展开

    建筑工程施工合同的合同主体是发包方和承包方。 根据我国法律规定,建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,发包人即建设单位,承包人即施工人,施工合同的双方当事人是平等的民事主体。 施工合同的内容一... 更多>

    #工程施工合同
    相关咨询
    • 施工合同示范示范文本中的工程师是指谁
      台湾在线咨询 2022-10-07
      甲方代表、监理方、施工方等都有工程师!看你填写什么地方了。
    • 施工专业分包合同(示范文本)合同范
      四川在线咨询 2022-10-20
      第一部分协议书承包人(全称):______分包人(全称):______依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于_______(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。一、分包工程概况分包工程名称:__________
    • 谁知道湖南省建设工程合同示范文本的格式吗?
      上海在线咨询 2022-07-17
      建设部国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同(示范文本)》的通知建建1999313号各省、自治区、直辖市建委(建设厅)、工商行政管理局,计划单列市建委(建设局)、工商行政管理局,国务院有关部门:为了贯彻《中华人民共和国建筑法》、《民法典》等法律,我们在总结近几年施工合同示范文本推行经验及借鉴国际上一些通行的施工合同文本的基础上,对《建设工程施工合同》(-91-0201)进行地修订。修订后的《
    • 《建设项目工程总承包合同示范文本》最新版本是哪个?
      辽宁在线咨询 2022-10-19
      2017年09月22日住建部制定了《建设工程施工合同(2017版示范文本)》,新合同示范文本自2017年10月1日起执行,原示范文本同时废止。
    • 建筑工程合同写法示范文本框怎样写
      广东在线咨询 2022-09-02
      《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了基本的合同权利义务。(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国》、《》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利