外墙涂料承包合同书怎么写
来源:互联网 时间: 2023-04-23 16:00:43 350 人看过

一、外墙涂料承包合同书怎么写

甲方:

乙方:

双方本着平等互利的原则,根据国家有关法律、法规的规定,自愿就工程的外墙、屋面(以上)等外涂料工程施工达成如下和约:

一、施工承包范围:

工程的外墙、屋面(以上)等外涂料分项工程。

二、施工承包工期:

1、自2009年09月26日至2009年10月15日。

2、承包人应按甲方设计的要求进行施工进度安排,必须无条件服从管理,不得以任何理由拖延工期,若因各种原因引起的工期顺延或暂停施工须经甲方同意。

3、承包人必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。否则,工期每拖延一天,承包人受罚人民币2000元,并承担由此引起的一切直接或间接的后果。

三、施工承包价格:

1、工程单价:套现行福建省定额计算规则每施工平方米包工料22元。(包括材料、施工、运输等)

2、工程量:工程量结算根据实际施工面积、变更及甲方签证据实结算。

四、施工质量要求:

1、工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-2001)、《建筑装饰装修质量验收规范》(gb50210-2001)等现行相关专业规范、标准的规定,质量等级合格以上。若工程质量达不到要求,承包人应承担由此引起的重新施工、返工、整改或重新请人整改的所有费用(材料费、人工费),并承担由此引起的一切直接或间接的后果。

2、外墙在涂料前必须涂刷抗碱封闭底漆;子必须平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝,腻子干燥后应打磨平整光滑,并清理干净。墙面必须使用耐水腻子;

3、材料进场均须提供产品合格证、性能检测报告和进场验收记录;

4、涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉;

5、基层腻子必须最少不得少于三遍,涂料面层最少不得少于三遍;

6、涂料的颜色、必须均匀一致,不得出现泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、等现象;装饰线、分色线直线度不得超过1mm。

7、施工主要工序应满足以下顺序:

修补——清扫——填补缝隙、局部刮腻子——磨平——施涂封底涂料——施涂主层涂料——滚压——第一遍罩面涂料——第二遍罩面涂料——第三遍罩面涂料。

8、施涂罩面涂料时,不得有漏涂和流俯现象,等第一罩面涂料干燥后,方可施工。

五、承包方式:包工包料

六、付款方式:

(1)、工程款的支付根据实际情况而定,但每次支付不得超过已完成工程量的80%。

(2)、单项工程完工验收合格后5日内支付至合同总额的95%;

(3)、余款5%自工程竣工验收一年且无质量问题的1个月内付清。

七、工程条件

为了保证工程质量,甲方必须提供以下条件:

1.施工基面满足相关规范要求。

2.提供施工所需脚手架,进入现场交叉施工时双方配合。

3.施工现场所需水、电。

八、安全施工要求:

1、乙方施工人员进入施工现场,甲方事先对施工人员进行三级安全教育。

2、遵守甲方管理,遵守各项安全管理制度,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,接受安全管理。

3、由施工方所造成的施工质量事故及个人伤亡事故,由施工方承担。

4、乙方按文明施工要求组织施工,保持场地整洁卫生,建筑垃圾按甲方指定地点堆放,完工后乙方应将建筑垃圾运出屋村外处理,费用乙方自负。

九、其他

1、承包人不得将所承包的工程转包给第三者,否则,由此造成的工程拖延每天罚款人民币2000元,并承担由此引起的其它责任(总工期、质量、安全),发包人并将马上终止合同。

2、承包人应对本组工人的劳保等所需证件及时办理,费用有承包人自负,否则由此引起的后果有承包人自负,并不得以次为借口拖延工期。

3、承包人不得以任何理由拖延工期,包括不可抗力。

4、在保修期限内,承包人不在要求的期限内保修,发包人可委托其它人员进行修理,费用从保修金中扣除,承包人并应负责由此产生的后果。

十、本合同一式二份,发包人、承包人各执一份。

十一、本合同自签定之日起生效。

甲方(签章):乙方(签章):

年月日

年月日

二、发包人与承包人要注意哪些

1、对发包方主要应了解两方面内容:

主体资格,即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准?是否列入计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。

履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。

2、协议书中发包人、承包人应与中标通知书上所确认的招标人、中标人相吻合,更应注意其主体资格和履约能力。合同签字、盖章的主体应与发包人、承包人主体相一致。

三、关于合同价款注意事项

1、招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程合同价款由发包人承包人依据工程预算在协议书内约定。

2、合同价款是双方共同约定的条款,要求第一要协议,第二要确定。暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款,约而不定的造价不能作为合同价款。

3、此条款应是被发包人经招标程序确认的承包人投标报价,若合同为可调价格合同,在此处可注明暂定字样。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月09日 02:33
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多第三者相关文章
  • 环保外墙涂料工艺通过鉴定
    本报讯广州化学有限公司吕满庚课题组在中国科学院“百人计划”专题经费的支持下,对水性聚氨酯体系及聚氨酯/丙烯酸体系进行了系统研究,2003年6月初重大科研开发项目“高性能水性聚氨酯外墙涂料”生产新工艺通过了广东省科技厅组织的专家委员会鉴定,标志着环保型涂料制备工艺获得重大突破。该项成果系采用接枝聚合法制得聚氨酯——丙烯酸,该聚氨酯——丙烯酸达到分子水平相容,具有优越的力学和综合性能,同时也由于引入交联结构以及低表面能和氧化稳定的硅氧烷组分,进一步改善了涂层的耐水性、化学稳定性、抗粘污性和耐老化性,合成的树脂与颜料及助剂具有良好的分散性,与目前国内外广泛应用的物理共混、原位聚合相比较,具有更优异的力学和综合性能。绿色环保涂料是今后国际上发展的主要方向,该研究成果以水为载体,在产品生产和使用过程中不会造成环境污染,而且产品售价比进口同类产品低30%,具有较高的性价比。该项技术一旦得到推广,将具有
    2023-06-05
    271人看过
  • 居民楼外墙涂料开裂谁负责
    如果商品房墙体开裂了,可以找开发商负责,因为墙体出现裂缝一般都是开发商施工不当造成的。所以可以要求开发费维修,并赔偿相应的损失,如果房屋开裂严重的话,可以要求开发商退房,赔偿违约金。要是开发商不承担责任,可以向法院起诉,要求开发商给予赔偿。法律依据:《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条因房屋质量问题严重影响正常居住使用,买受人请求解除合同和赔偿损失的,应予支持。交付使用的房屋存在质量问题,在保修期内,出卖人应当承担修复责任;出卖人拒绝修复或者在合理期限内拖延修复的,买受人可以自行或者委托他人修复。修复费用及修复期间造成的其他损失由出卖人承担。一、房屋质量问题可以退房吗?房屋出现质量问题,应当由当事双方(购房者与房屋出卖人)进行房屋质量鉴定,然后,根据鉴定结论确定是否存在退房情形:1、经鉴定确认房屋主体不合格或质量问题严重影响居住的,可以要求退房并赔偿
    2023-02-20
    223人看过
  • 个人签订外墙承包合同合法吗
    合法。只要是双方真实意思表示,个人签订外墙承包合同就合法。双方应按合同办事,一方违约,守约方可要求违约方承担承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。一、合同违约找哪个部门管?如果合同中有仲裁条款的,当事人可以向仲裁委申请仲裁解决纠纷。如果没有约定仲裁条款而是约定的法院管辖,当事人可以根据约定到当地人民法院提起诉讼。如果当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。守约方可以依照本条规定向人民法院起诉,要求违约方承担违约责任。人民法院根据双方当事人提供的证据,结合本案的全部事实作出判决。二、合同签了当事人的违约金能否作为法律效力已经赔偿违约金的合同符合下列法定有效条件就是有效的:内容符合法律法规和公序良俗;当事人是具有相应的民事行为能力人;当事人意思表示真实;法定其他有效条件等。一方违约的,违约方可能承担继续履行、采取补
    2023-02-16
    478人看过
  • 墙面涂料采用喷涂还是滚刷好
    刷、滚、喷(包括有气喷与无气喷)都是家装墙漆施工的常用方法,要根据具体情况与效果要求来选择。滚是使用滚筒施工,是毛面效果,效果近似于壁纸,所谓的拉毛、毛面、滚花、肌理、质感都是指这一类效果。家装推荐使用短毛滚筒,施工时比较容易操作,花纹也比较浅,日常容易打理;长毛滚筒制作出的比较大的肌理效果容易挂灰,做电视背景墙、走廊背景等小面积也很漂亮。建议在大面积施工前在门背后等不显眼的地方确认自己所要求的效果,采用滚筒施工时可以少加水或不加水稀释。刷是采用毛刷施工,是平面效果,但毛刷会留下刷痕。家装一般使用羊毛刷,羊毛刷比较柔软,能够尽量减轻刷痕。刷漆时加水的比例控制在20-30%之间,不要超过35%,高于这个稀释比例容易出现脱粉、流挂、浮色、漏底等问题。喷是采用喷枪施工,表面平整光滑,手感极好,丰满度好,是最好的平面效果。分为有气喷与无气喷两种,按要求施工的最终效果是相同的,但有气喷出来的漆膜要薄
    2023-06-10
    498人看过
  • 粉刷外墙是否承揽合同
    一、粉刷外墙是否属于承揽合同室内装修合同是属于承揽合同。《民法典》第七百七十条【承揽合同定义和承揽主要类型】承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人支付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。第七百七十一条【承揽合同主要内容】承揽合同的内容一般包括承揽的标的、数量、质量、报酬,承揽方式,材料的提供,履行期限,验收标准和方法等条款。二、承揽合同有效期是多久民法典承揽合同有效期,一般是由签订合同的双方约定的。《中华人民共和国民法典》第五百零二条【合同生效时间】依法成立的合同,自成立时生效,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。依照法律、行政法规的规定,合同应当办理批准等手续的,依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的,不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的,对方可以请求其承担违反该义务的责任
    2023-03-11
    230人看过
  • 长期外墙涂料质保期一般有多长时间
    外墙涂料防渗漏的保修期为5年,起装饰作用的保修期为2年。根据《建设工程质量管理条例》第四十条:在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:(一)基础设施工程、房屋建筑的基础工程和主体结构工程,是设计文件规定的工程的合理使用年限;(二)屋面防水工程,有防水要求的卫生间、房间、外墙防漏5年;(三)供热供冷系统为2个供热期和供冷期;(四)电气管道、给排水管道、设备安装装修工程为2年。其它项目的保修期由发包人和承包人约定。建设项目的保修期自竣工验收之日起计算。简约版外墙涂料购销合同<p>供方:</p><p>需方:</p><p>为了明确甲乙双方的权利和义务,经双方协商同意签订本合同,条款如下:</p><p>一、产品名称、型号、数量、金额</p><p>产品名称</p><p>型号</p><p>数量(吨)</p><p>单价(元)</p><p>金额(元)</p><p>拉毛漆</p><p>据实</p><p>外
    2023-08-18
    444人看过
  • 外墙保温施工合同书是怎样的
    一、工程概况及承包内容:二、甲、乙方责任:1、甲方提供施工用水,电。2、此工程需系安全带施工作业,由甲方提供安全带、安全帽等用品,在施工过程中,甲方应帮助乙方协调处理好各部门的关系。3、甲方应提供书面技术交底。乙方须向甲方出示满足从事该项目的资质证明文件。4、乙方进入施工现场后,甲方须提前清理现场,确保工作面不妨碍乙方施工。5、乙方在施工过程中必须听从甲方安排,严格按照设计图纸及甲方管理人员的要求施工,不得擅自更改和变更。6、乙方在施工过程中,如发生安全事故,必须承担给甲方造成的全部安全责任损失和经济损失。8、材料须经甲方严格称重保证达到规定密度后,方可进场,进场后检测、检验、验收等费用全部由乙方承担。9、乙方保证该承包工程一次性验收合格,并及时向甲方提供施工方案国家和权威检验机构出具的材料的检测报告、验收合格报告等有关证件,因检测、验收不合格等给甲方造成的各种损失,按照合同额的三倍给甲方
    2023-05-08
    412人看过
  • 不同墙面涂刷技巧
    不同墙面涂刷技巧来源:作者:时间:1970/01/01不同墙面涂刷技巧不同的墙面通过不同的处理方法会带来意想不到的效果,不妨细心了解一下,做一番尝试,让平淡的居室变得明亮宜人。特殊墙面涂刷招数在特殊墙面刷涂料,主要是根据不同的基层做好防裂的特殊处理,当然,不能忽略了与整体家居环境的谐调。壁纸与涂料相不同墙面涂刷技巧不同的墙面通过不同的处理方法会带来意想不到的效果,不妨细心了解一下,做一番尝试,让平淡的居室变得明亮宜人。特殊墙面涂刷招数在特殊墙面刷涂料,主要是根据不同的基层做好防裂的特殊处理,当然,不能忽略了与整体家居环境的谐调。壁纸与涂料相结合的墙面效果用途:壁纸与乳胶漆这两种材料有机地结合,既解决了拐角处容易开裂的问题,也在空间视觉上产生了一定的冲击力,是两种墙面材料混用的一个好例子。施工注意:先刷好涂料,然后再在上面压壁纸,最好不要使用廉价的工具和胶,否则容易出现疙瘩和浮疱。人造板饰面
    2023-06-10
    266人看过
  • 工地涂料工程承包如何才能承包?
    1、可以去找开发商,如果能争取到开发商,能优先使用你的材料,一般情况下,开发商会把材料由施工方决定,施工方拿到材料再找开发商确认,那么你可以找施工方就可以,我在这两个单位都做过,很多人觉得找开发商合适,其实很多人打电话给开发的时候,开发根本不决定材料使用,所以你多辛苦一些,多跑工地,让施工单位决定用你的商品;2、如果涂料有一定的品牌,企业有相当实力,那可以选择做甲方,让甲方直接指定品牌。3、凭什么需要你的涂料,首先你就要了解他的图纸,是否是需要涂料的,如果说这个房屋外墙是饰面砖,你跑不是白跑么?所以你要先去施工现场摸索出别人需要什么,需要多少,然后充分熟悉自己所代理产品的特性,能够介绍给人家,让你的产品比同类型产品有很大的优越性,这点就看你自己了;4、如果涂料没什么品牌优势,但有价格优势,那可以直接做施工方或是涂装公司,当能保证他们的利益空间时,他们会帮往甲方推。当然,有的项目甲方也可能不
    2023-04-19
    377人看过
  • 鱼塘承包要怎么样写承包合同
    承包合同是指买卖双方在经济活动中约定的基础设施产品价格,由双方通过协商以合同形式确定;承包合同是确定承包人权利义务并受法律保护的契约文件。鱼塘合同主要包括以下内容:一、土地面积、位置;二、土地用途及承包形式;3、提供地上物品的处置和设施设备;四、土地承包经营期限;五、承包金及交付方式;六、双方的权利和义务等。私人鱼塘承包合同怎么写甲方(发包方):_________现地址:_________乙方(承包方):_________现住址:_________身份证号码:_________为了落实联产承包责任制,充分调动生产积极性,提高经济效益,甲方经研究决定,将鱼塘进行招标承包,乙方参加竞投中标。现经甲乙双方协商一致,订立合同条款如下:第一条乙方承包鱼塘的土名:_________,鱼塘面积:_________亩_________分_________厘。第二条承包期限_________年_______
    2023-08-08
    459人看过
  • 运输承包(危险品)合同样本怎么书写
    根据业务发展需要,甲方拟在龙冈地区设立分支机构(以下简称分理处)并交由乙方承包经营,本着自愿、平等、互惠互利的原则,经双方协商一致达成如下协议:一、承包经营授权范围1.甲方授权乙方在_________区(包含_________区各乡镇,市区除外)开展危险品运输业务洽谈工作。2.甲方授权乙方在_________区(包含_________区各乡镇,市区除外)开展普通货物运输业务。3.甲方授权乙方使用甲方的标志标识。4.分理处承包利润分配方式采取保证基数,确保上交,超收多留,欠收自补的原则。二、优惠条款1.甲方批准给乙方_________元每月的专业物流交易网会员资格(在甲方与物流交易网合作期内)。2.乙方分理处一年内完成业务量达成__________万以上并且安全无事故或纠纷的,甲方在乙方的上交管理费中提取20%作为对乙方的奖励三、甲乙双方的权利和义务1.甲方为乙方提供公司宣传资料。2.甲方有
    2023-06-15
    409人看过
  • 内墙涂料施工多少钱一平方
    内墙涂料多少钱一平方,并不是固定的。内墙涂料的价格要根据施工的面积来计算,首先应计算墙漆的施工面积:墙漆施工面积=建筑面积(房本面积)*2.5=使用面积(建筑面积-厨房、卫生间面积-公摊面积)*3每个产品的包装桶上都有用量说明:12-15平方/L单遍。所以,一般来说18L的乳胶漆面漆涂刷面漆为120平方左右(面漆涂刷两遍),5L的乳胶漆面漆为35平方左右。底漆的涂刷面积:5L=70平方左右,18L=240平方左右(底漆只需涂刷一遍)。根据墙面施工面积可以计算出涂料用量,再加上当地人工费即可算出报价。一、包工包料内墙涂料价格是多少?1、内墙涂料价格预估首先我们要知道内墙涂料人工费的价格是跟内墙涂料工艺有关的,其次还跟区域有关,主要看你做什么工艺的,你如果是做平涂效果,批刮两遍腻子,一遍底漆,两遍面漆的话,这个价格普通涂料的价格大致在20多块甚至十几块都有,知名品牌涂料的价格大致在30元左右。
    2023-02-16
    248人看过
  • 合同书样本中外来料加工合同如何书写
    一般情况下,当事人起草加工合同,应当载明合同标的、标的物、数量、质量、报酬、承包方式、履行期限、验收标准、双方的权利义务、终止合同的条件等主要内容,明确违约责任。例如,在加工合同中,可以对使用的加工材料、加工产品的质量、产品的检验验收等提出明确的要求,也可以对违约的责任提出明确要求。订立加工承揽合同时,对定作物的质量的规定应当明确具体,不能简单或者模棱两可。当事人对质量约定不明的补救措施,应按照国家标准、行业标准履行;没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或符合加工承揽合同目的的特定标准履行。质量是以样品为准,除了双方封存样品外,还应有样品质量描述的书面材料。以免样品灭失或自然毁损或对样品内部质量有异议而发生纠纷。合同的内容由当事人约定,一般包括以下条款:1、当事人的名称或者姓名和住所;2、标的;3、数量;4、质量;5、价款或者报酬;6、履行期限、地点和方式;7、违约责任;8、解决争议的方
    2023-02-09
    160人看过
  • 建筑物外墙涂饰的质量通病
    一、城市建筑物外墙涂饰出新的重要性近来,南京的报刊、电视等传媒对城市亮化的相关报道越来越多,城市规划设计越来越注重环境,并且将某些规划设计方案放置在公共广场,向广大市民公示以征集合理化建议。同时政府又成立了相应的城市亮化与环境改造整治专门职能机构。通过对老城改造、环境整治,将城市主干道两侧的具有历史文化代表性的个体建筑物,用色彩、灯光进行特殊的亮化处理,再现“通古达今”的近代与现代优秀建筑的历史风采。我们知道,一个城市给人印象最深的是矗立于主干道两侧高耸的风格色彩多样的建筑物,有高层商务楼、多层住宅、中高层企事业单位的自有建筑物,它们构成都市美丽的风景,反映了一个城市的文明程度。我们常说,城市的外衣是建筑物,而建筑物的外衣是装饰色彩各异的外墙。说到建筑物外墙,它不但对建筑物内部结构起到保护作用,而且在外墙上采用不同的覆盖表层,还起到美观、装饰建筑物外观的效果。据报道,在欧美发达国家高层建筑
    2023-04-24
    300人看过
换一批
#婚姻纠纷
北京
律师推荐
    展开
    #第三者
    词条

    通常情况下,第三者被定义为破坏别人家庭的人和合法夫妻关系的人。 如果第三者是明知道对方有配偶而与之结婚的,或者以夫妻名义与有配偶者共同生活的,构成重婚罪,会坐牢。... 更多>

    #第三者
    相关咨询
    • 外墙防水涂料施工合同范本是怎样的,外墙防水涂料施工合同怎么处理
      广西在线咨询 2022-02-28
      外墙防水涂料施工合同范本:人员的人身伤害伤亡、甲方设备损坏等,由乙方承担全部责任,与甲方无关。六、工期由于锑瓷砖一面是街面,一个门面是甲方的副食店,另一个门面是甲方的在出售金沙煤。为尽量减少施工对甲方生意带来的影响,故在开工之日起5日内(特殊天气如下雨不能施工除外)必须完成门面的瓷砖锑出和水泥清光工作。每拖延一日,按工程总造价(1800.00元)的5%进行罚款。房屋后面的墙面清光,时间不计。(附开
    • 外墙涂料范本
      西藏在线咨询 2022-10-21
      外墙涂料施工合同甲方:乙方:双方本着平等互利的原则,根据国家有关法律、法规的规定,自愿就工程的外墙、屋面(以上)等外涂料工程施工达成如下和约:一、施工承包范围:工程的外墙、屋面(以上)等外涂料分项工程。二、施工承包工期: 1、自2009年09月26日至2009年10月15日。 2、承包人应按甲方设计的要求进行施工进度安排,必须无条件服从管理,不得以任何理由拖延工期,若因各种原因引起的工期顺延或暂停
    • 外墙刷涂料承包合同是如何写的?具体的格式是如何的?
      海南在线咨询 2022-07-26
      对墙面大于0.5㎜以上的裂缝,先用开刀按宽度10㎜、深度至网格布的尺寸拓宽现有裂缝,裂缝中填塞弹性抗裂腻子或者柔性抗裂砂浆,随即铺压细目填缝用耐碱网格布,批刮外墙柔性耐水腻子找平。对墙面表面龟裂、局部疏松、起皮、脱落部分予以铲除,铲除后并清理干净,重新批刮抗裂腻子粘贴复合耐碱玻纤网格布(必要时用锚固件对保温板进行重新加固),批刮外墙柔性耐水腻子找平。对其它未经处理的涂料基层进行打磨、冲洗、清扫等清
    • 外墙建筑施工合同范本怎么写外墙外墙修修工程承包协议书怎么写有效
      云南在线咨询 2022-02-11
      这样子的话你可以试试看下面的方法介绍外墙涂装合同范本(简易版):外墙涂装工程协议书编号甲方:经甲、乙双方在有关法规的前提下,对建设项目的负责将市***外墙涂装工程项目协商一致。一、承包范围:市外墙涂装工程。二、承包内容:外墙平面涂料工程,包括业主对工程的技术要求或施工必须完成的工程量;装饰工期要求;安全生产要求;文明施工。三、承包方式:乙方以包工的形式承包本工程。包工的范围:包施工包工期、包文明施
    • 外墙涂料粉刷施工合同是怎样的
      西藏在线咨询 2022-06-18
      关于外墙涂料粉刷施工合同的内容,主要如下: 一、劳动合同期限;二、工作内容和工作时间;三、劳动报酬和社会保险;四、劳动保护和劳动条件;五、劳动纪律;六、劳动合同的解除和终止;七、经济补偿与赔偿;八、劳动争议处理;九、其他约定。