建筑工程审计中如何反索赔
来源:互联网 时间: 2023-04-27 08:53:54 468 人看过

1、强化管理,降低索赔风险

(1)计划管理。对基建项目的投资、工期和质量要有一个符合实际的计划,推行限额设计(即按照批准的可行性研究报告及投资估算控制初步设计,按照批准的初步设计总概算控制技术设计),严格控制工程造价,减少结算和付款风险。国家计委规定,自1991年起,凡因设计单位错误,漏项或扩大规模和提高标准而导致工程静态投资超支,要扣减设计费3%-20%。

(2)招投标管理。进一步加强规范设计、监理和施工过程的招投标,树立全面的招投标理念,把设计和监理推向市场,并对设计进行监理,进一步监督设计的质量和进度。杜绝边施工边设计,不给承包商因为工程变更而获得大量的索赔机会。通过制定招标文件和对承包商进行资格审查,把不合适的承包商和项目经理挡在投标的门外。

(3)合同管理。业主应认真研究合同条款的内涵,签订内容全面,切实可行的合同,要充分考虑到工程在未来建设和结算中的各种可能的风险,把工程建设管理紧扣在合同之内。对索赔费用的结算原则作明确的规定,以保证索赔部分的利润水平与投标价相当。

(4)监理管理。明确监理的职责范围,对工程材料质量、施工质量、工期进行全面的监督。对施工过程中的签证材料进行严格的审查,分清责任,对于承包商自己责任造成的一切损失,一律不与签证;应该签证的及时核实和签证,对于无法核实的,超过时限的不与签证;承包商擅自变更的不与签证。

2、对承包商所提出的索赔要求进行评审和修正。

(1)索赔是否具有合同依据,凡是工程项目合同文件中有明文规定的索赔事项,承包商均有索赔权,否则,业主可以拒绝这项索赔。

(2)索赔报告中引用的索赔证据是否真实全面,是否有法律证明效力。

(3)索赔事项的发生是否为承包商的责任,属于双方都有一定责任的情况,确定责任的比例。

(4)在索赔事项初发时,承包商是否采取了控制措施,如果承包商没有采取任何措施防止事态扩大,业主可以拒绝该项损失补偿。

(5)索赔是否属于承包商的风险范畴,属于承包商合同风险的内容,如一般性天旱或多雨,国内的物价上涨等,业主一般不会接受这些索赔要求。

(6)承包商是否在合同规定的时限内(一般为发生索赔事件后的28天内)向业主和工程师报送索赔意向通知。

3、认真核定索赔款额。

(1)索赔费用的审查

主要审查:索赔费计算的范围(只计算业主责任和业主应承担的风险部分);索赔费计价水平(应以合同规定和合同报价为基础,而不是实际损失);停工中的人工和机械不能计算正常的人工费和机械台班;总部管理费和利润要分清计算的条件。索赔费用的计算方法主要有三种:分项法、总费用法和修正总费用法,一般采用分项法。

(2)索赔工期的审查

工期的索赔值不一定是某项工序实际延误的时间。因为,直接影响工期的是位于关键线路上的工作,当非关键线路上工序延误的时间超过了自由时差,也就影响到总的工期;如果是承包方施工组织不当,工效不高,设备材料供应不及时等,则不与补偿。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月03日 15:35
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多建筑工程审计相关文章
  • 建筑工程审计的流程是如何的
    一、建设工程审计流程是怎样的建筑工程审计的流程如下:1.准备阶段。准备阶段,是指从确定审计项目开始,到制定出书面的审计方案为止的这一过程。2.实施阶段。建设项目审计的实施阶段又可称之为现场审计阶段,是指审计项目经过充分的准备之后,针对高风险领域或显示可能存在重大问题的领域进行审计的阶段,也是将审计方案付诸实施,化作实际行动的阶段。3.报告阶段。审计工作的最终结果表现为审计报告。报告阶段在整个审计过程中占有非常重要的地位。二、建设工程结算审计时限具体时间应以双方签订的合同约定为准,合同中约定的时间要求具有法律效力。根据财政部建设部印发关于《建设工程价款结算暂行办法》规定,单项工程竣工后,承包人应在提交竣工验收报告的同时,向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,发包人应按以下规定时限进行核对(审查)并提出审查意见。三、建筑工程审计有哪些方法1.全面审计法。是指按照国家或行业建筑工程预算定额的
    2023-04-25
    284人看过
  • 建筑工程合同索赔如何进行
    一、合同索赔的原因1、合同内容变更随着性技术、新工艺的不断发展,业主对项目的要求也越来越高,使设计、施工难度不断增大,而且现场经常会发生不可预见的情况。所以设计人员在设计中尽善尽美,完全不出错是不可能的,往往在施工过程中需要进行设计变更,有时候根据现场情况,工程师也会指示变更施工方法,这就会导致施工费用和工期的变化。2、合同文件(包括技术规范)缺陷有时合同进入实施阶段,才发现合同本身有难以弥补的缺陷,或者语言含糊,或者存在漏洞或矛盾,造成双方理解不一致。这就会造成争议,导致索赔。3、发包人或工程师违约发包人违约主要表现在不按规定提供施工场地、材料、设备,不按时支付工程款;工程师违约主要表现在因不能及时解决问题、工作失误、苛刻检查等原因,造成对正常施工的干扰。4、第三方原因由于与工程有关的与发包人签订或约定的第三方所发生的问题,造成对工程工期或费用的影响,也可以是索赔的起因。5、政策、法规的
    2023-02-19
    104人看过
  • 建筑工程合同索赔如何进行?
    一、合同索赔的原因1、合同内容变更随着性技术、新工艺的不断发展,业主对项目的要求也越来越高,使设计、施工难度不断增大,而且现场经常会发生不可预见的情况。所以设计人员在设计中尽善尽美,完全不出错是不可能的,往往在施工过程中需要进行设计变更,有时候根据现场情况,工程师也会指示变更施工方法,这就会导致施工费用和工期的变化。2、合同文件(包括技术规范)缺陷有时合同进入实施阶段,才发现合同本身有难以弥补的缺陷,或者语言含糊,或者存在漏洞或矛盾,造成双方理解不一致。这就会造成争议,导致索赔。3、发包人或工程师违约发包人违约主要表现在不按规定提供施工场地、材料、设备,不按时支付工程款;工程师违约主要表现在因不能及时解决问题、工作失误、苛刻检查等原因,造成对正常施工的干扰。4、第三方原因由于与工程有关的与发包人签订或约定的第三方所发生的问题,造成对工程工期或费用的影响,也可以是索赔的起因。5、政策、法规的
    2023-03-20
    127人看过
  • 建筑工程付款滞后如何索赔
    1、拖欠工程款,属于普通民事纠纷,只能到人民法院起诉解决。法院判决胜诉后,拖欠方仍不支付的,再申请法院强制执行。2、政府部门可以调处工程款的支付问题,但对拖欠工程款的问题没有裁判权,强制权。但如果是政府工程,可以向建设该工程的政府要求支付或者处理。《关于加强建设工程用工及工资支付管理的暂行办法》第十五条建设单位、施工单位应当加强对建设工程项目建筑工人工资发放的管理。建设单位应当按照建设工程项目施工合同的约定,向施工单位及时、足额支付工程款。支付工程款后,应当落实专人,督促、核实施工单位按照劳动合同的约定,向建筑工人及时、足额发放工资款。总承包企业、专业承包企业支付劳务分包企业劳务工程款时,只能向劳务分包企业支付,不得向无资质的个体承包人支付,不得以实物或有价证券等形式抵付。分包工程发包人与分包工程承包人在工程施工过程中解除分包合同的,应当从解除合同之日起一月内付清分包工程款。施工单位每月至
    2023-04-03
    284人看过
  • 建筑工程审计程序的审计要求是如何的
    建筑工程审计程序的要求是:1、关注项目正式立项时的各项准备工作;2、审计组与被审计单位应建立定期例会制度并作好会议记录;3、应注意控制施工现场的设计、增项与减项等。4、审计组成员应深入施工现场;5、审计组应要求被审计单位报送工程结算资料并确定审计结果;6、审计组应建立跟踪审计项目台账。一、内部审计报告有哪些内容内部审计报告是指内部审计人员就被审计单位经营活动出具的书面文件,主要的内容首先是表明标题和主送人,接着需要审计概况、审计发现以及分析问题形成的原因、被审计者做出的相应整改措施、审计结论、审计意见、审计建议等,也就是需要针对问题找出症状并提出有效建议。最后要标上报告出具人和日期。二、审计类型有哪些(一)按审计内容进行分类:1、财政财务审计。是指审计机构对国家机关、企事业单位的财政、财务收支活动和反映其经济活动的会计资料进行的审计。2、经济效益审计。是指审计机构对被审单位或项目的经济活动
    2023-03-27
    437人看过
  • 建筑工程索赔管理如何规定
    1、应以合同为依据,处理索赔时必须做到有理有据;必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度,必须认定后及时地处理索赔;在具体处理索赔的过程中,一定要仔细分析,什么时候应该给工期索赔,什么时候应该给费用索赔。2、在处理索赔事件时应进行时效检查。3、应分清责任,严格审核费用。4、应在工作中加强主动控制,减少工程索赔。一、工程索赔时怎样搜集证据在施工合同的履行过程中,引起工程索赔的原因很多,再详细的施工合同都无法避免索赔事件的发生。无论是何种索赔,要想索赔成功,索赔证据是最重要的,没有证据或证据不足,索赔是难以成功的。当索赔事件发生时,要及时收集如下相关证据1.招标文件、工程合同及附件、发包人认可的施工组织设计、工程施工图纸、技术规范等.工程各项有关设计交底记录、变更图纸、变更指令等程各项经发包人或者工程师签认的签证.工程各项往来的信件、指令、信函、通知、答复等程各项会议纪要.施工计划及现场实施
    2023-04-11
    112人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    建筑工程审计是指对建筑工程项目的财务活动和经济管理进行的审计,包括对建筑工程项目的投资、成本、收入、费用、税金、合同、验收、绩效等方面的审查和评价,旨在确保建筑工程项目的合法性、合规性、真实性和完整性,并为建筑工程项目的管理和决策提供依据。... 更多>

    #建筑工程审计
    相关咨询
    • 建筑工程建造费如何向部门反索赔
      福建在线咨询 2021-10-27
      1、加强管理,降低理赔风险(1)规划管理。基础设施项目的投资、工期和质量必须符合实际计划,推进限额设计(即批准的可行性研究报告和投资估算控制初步设计,批准的初步设计总体控制技术设计),严格控制工程成本,减少结算和支付风险。国家计划委员会规定,从1991年开始,由于设计部门错误、项目泄漏、规模扩大、标准提高,工程静态投资超过,设计费用减少3%-20%:(2)招标管理。进一步加强规范设计、监理和施工过
    • 建筑工程疫情如何索赔?
      青海在线咨询 2022-05-22
      1、疫情是属于不可抗力因素,因疫情造成建筑工程合同违约的,不承担违约责任,不能要求赔偿。 2、法律规定:《中华人民共和国民法典》 第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。 不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。 第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定
    • 如何解决建筑工程索赔
      山西在线咨询 2022-07-24
      1、从项目管理角度,合理的索赔应得到合理的解决;承包商自提交索赔报告后,业主必须在合同规定期限内对索赔要求作出答复。 2、这个阶段工作的重点就是审查评估索赔报告后,通过谈判、调解、仲裁或诉讼等手段解决索赔问题。
    • 建筑工程索赔如何处理
      江苏在线咨询 2022-11-08
      1、从项目管理角度,合理的索赔应得到合理的解决;承包商自提交索赔报告后,业主必须在合同规定期限内对索赔要求作出答复。 2、这个阶段工作的重点就是审查评估索赔报告后,通过谈判、调解、仲裁或诉讼等手段解决索赔问题。
    • 建筑工程索赔流程是如何的
      河北在线咨询 2022-09-13
      (1)索赔事件发生后28天内,向监理工程师发出索赔意向通知。(2)发出索赔意向通知后的28天内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。(3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28d内给予答复。(4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28d内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。(5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶