不可抗力在合同中的含义是什么？-法师兄

不可抗力在合同中的含义是什么？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-07 08:10:36 213 人看过

合同中的不可抗力是指不可预见、不可避免、不可克服的客观情况。

因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。《中华人民共和国民法典》所称不可抗力，是指不可预见、不可避免、不可克服的客观情况。

什么是不可抗力

不可抗力是一项免责条款，是指合同签订后，发生了合同当事人无法预见、无法避免、无法控制、无法克服的意外事件（如战争、车祸等）或自然灾害（如地震、火灾、水灾等），以致合同当事人不能依约履行职责或不能如期履行职责，发生意外事件或遭受自然灾害的一方可以免除履行职责的责任或推迟履行职责。

不可抗力主要包括以下几种情形：

1．自然灾害、如台风、洪水、地震；

2．政府行为，如征收、征用

3．社会异常事件，如罢工、骚乱。

暴雨具体情况需要具体分析，并不只有一种理解，关键在于区分暴雨事件的性质，而不在于天气现象本身：

第一种情况：如果属于施工工程所在地正常的季节性暴雨，则施工单位无权就此提起施工索赔。因为，正常季节性暴雨对工程施工工期和费用的影响已经包含在工程定额造价之内，也包括在投标报价之内，属施工排水性质。

第二种情况：由台风引起的暴雨，此类情况应为不可抗力性质，因为台风雨属于台风引起的自然灾害性性质。因此，依照法律规定和施工合同约定，此类情况可以索赔工期和非施工单位自有损失。其中，对雨水的抽排属于灾后恢复费用性质。

第三种情况：招标文件规定或施工合同约定等级以上暴雨也视为不可抗力，等同第二种情况，也可以索赔。

《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

不可抗力
是否在合同中规定了不可抗力事件

合同中不需要加不可抗力条款。不可抗力条款是指当事人因不可抗力不能履行合同全部或部分义务的，免除全部或部分责任。另一方不得要求赔偿损害。所以不可抗力条款是免责条款。不可抗力条款是规定当事人在订立合同时不能预见、不可避免、不可控的事故，以致不能履行合同或者不能如期履行合同的，不可抗力一方可以免除履行合同的责任。装修合同可以增加哪些附加条款1、施工方须自觉按合同约定进料，对该工地材料质量、施工质量把关；业主提供的材料，施工方应检验后方可使用（施工方不能以业主提供材料质量问题推托施工质量问题）。2、施工方须在下列关键工序完成后提前48小时通知业主进行验收，验收合格后方可进行下一道工序施工：A、材料进场B、隐蔽工程C、水路、电路改造D、防水工程及蔽水实验E、细木工衬底工程F、面板、木线、实木收口G、底漆、面漆H、墙、顶面基础处理I、吊顶工程龙骨面板J、各部位板块铺贴K、工程中期验收L、工程总体竣工验

2023-07-13

286人看过
法律综合知识
不可抗力条款在合同中必须存在吗

不可抗力条款在合同中不是必须存在。法律有明文规定，直接援引法律规定是可以的。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。不可抗力条款在合同中必须存在吗的法律依据《民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。《中华人民共和国民法典》：第八章　违约责任　　第五百九十条　当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力

2022-07-22

344人看过
中标
购房合同中标明的“不可抗力”应如何正确理解其法律含义？

作为购房合同中免责事由的“不可抗力”，一定要是符合法律明确规定的，不能凭自己的主观臆想去推定，否则是要承担相应的法律责任的。在现行房地产交易中，发展商通常将以下事项列为不可抗力条款下的免责事项：1、施工中遇到异常困难及重大技术问题不能及时解决；2、市政配套的批准与安装的延误。其实，发展商所述的这两种情况，依据法律的规定都不具备不可抗力的三个必备条件，即并非为不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。简单地分析一下，在施工中遇到的困难和技术问题是开发商在建造房屋之前就可以预见的，即使是不能克服的，那也是开发商在建造房屋过程中自己所需要承担的风险，而不能将此风险转移给购房者。同样，市政配套的批准与安装具有一定的程序性，开发商在最初总体规划时就应当可以预见批准与安装的期限，如果确实是政府行为而导致延误的，那也是开发商在开发房产过程中可以预见和可能要承担的风险，而不能将此风险转移给购房者。

2023-04-22

210人看过
不可抗力
什么是不可抗力，不可抗力的范围是什么？

(1)重大的自然灾害。如重大的地震、海啸、台风、海浪、洪水、蝗灾、风暴、冰雹、沙尘暴、火山爆发、山体滑坡、雪崩、泥石流等。(2)重大的社会非正常事件。这类事件往往指社会异常的、突发的事件，既非自然灾害，也不属于政府行为，如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等。这些事件虽然是人为的，但对局外的民事关系的当事人而言，这些事件则是既不能预见也不能避免与克服的，因此属于不可抗力。(3)有些情况下，政府行为对民事当事人民事活动的影响，类似于不可抗力，应当比照不可抗力处理。一、构成不可抗力需要具备什么条件?1、不能预见。不能预见指的对事件的发生不可预见。这里的不可预见指的是一个有经验的承包商也无法预见到的。而不能依据当事人自身是否预见到了事件的发生来确定。2、不能避免。不能避免指的是即使当事人预见到了该事件的发生，但是也无法制止其发生。例如，尽管当事人收到了地震的预报，但是也无法避免地震的发生，这就是无

2023-05-07

86人看过

法律综合知识
不可抗力在建筑工程中有何定义

一、不可抗力在建筑工程中有何定义建筑工程中的不可抗力是指：承包单位与发包单位在签订施工合同时不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。如果发生不可抗力，承包方要迅速采取保护措施，尽力减少损失，并及时通知发包方。二、建筑工程纠纷的诉讼时效是多久三年。诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利，当时效期间届满时，债务人获得诉讼时效抗辩权。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。三、建设工程纠纷应该如何应对1．协商。双方依靠自身力量，相互妥协和让步，解决纠纷。该方法快捷简便、心平气和，但应以书面方式

2023-10-10

279人看过
不可抗力
不可抗力因素在法律中是指的什么呢

不可抗力事件的范围主要由两部分构成：一是由自然原因引起的自然现象，如，火灾、旱灾、地震、风灾、大雪、山崩等;二是由社会原因引起的社会现象，如，战争、动乱、政府干预、征收、征用、罢工、禁运、市场行情等。不可抗力事件的不可预见性和偶然性决定了人们不可能列举出它的全部外延，不能穷尽人类和自然界可能发生的种种偶然事件。所以，尽管世界各国都承认不可抗力可以免责，但是没有一个国家能够确切地规定不可抗力的范围，而且由于习惯和法律意识不同，各国对不可抗力的范围理解也不同。但是，作为一般法理原则“不可抗力”成为各国法定免责的法理通则!在相关的法律解释中，没有具体到旅游纠纷中具体的免责理由，但是，在相关的旅游法规中，就明确和具体化了法定“不可抗力”的事由!在各个地方的旅游规范性法规的具体条文中，我们可以看到，所谓的免责事项，无不是“不能预见、不能避免和不能克服的客观情况”;是“不可抗力”免责事由在旅游行业中的

2023-04-28

151人看过
法律综合知识
合同中通常包含哪些不可抗力条款内容

在各类商业贸易及合同签订过程中，“不可抗力”条款作为常见且核心的组成部分之一，其重要性不容忽视。这其中所包含的主要内容包括以下方面：关于不可抗力事件的涵盖范畴界定，即哪些因素被视为构成此类事件。在现实司法实践中，这往往是导致合同双方产生分歧和争议的关键所在，因此，在衡量不可抗力事件的涵盖范围时，必须具备明确且具体的规定性表述，以避免在实际执行过程中，由于措辞过于模糊或者宽泛而引发各种理解上的差异以及不必要的纠纷。另外，不可抗力事件引起的法律效力也是这份条款需要详细规定的重要内容。这不仅涉及到如何区分在何种特定情形下合同可以合法终止或是仅能暂时中止，更需要明确指出买卖双方可以引用哪些不可抗力事件来作为减免责任的依据。此次的修改旨在为您提供更加详尽和专业的合同解读，以更好地保障您在商务活动中的权益。《民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责

2024-07-31

339人看过
法律综合知识
合同约束力在法律上的具体含义是什么

关于合同的法律约束力之解释：根据此契约，各签署方均可据此依法享有相应权益及下述责任和义务。若任何一方未能恰当履行其在契约中所负担的责任或义务，或者其所履行的责任与义务无法满足合约中的具体规定，那么即须负起违反契约的相应法律后果。《民法典》第四百六十五条依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

2024-08-05

391人看过

法律综合知识
合同在遇到不可抗力时是否可以中止履行

一、合同在遇到不可抗力时是否可以中止履行不可抗力导致合同迟延履行，可以先中止合同。不可抗力事由消失时，继续履行。如果不可抗力导致合同目的不能实现，则可以解除合同。《民法典》第五百六十三条第一款的规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：1．因不可抗力致使不能实现合同目的；2．在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；3．当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；4．当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；5．法律规定的其他情形。二、合同履行的法律原则有哪些法律规定合同履行的原则有：诚实信用原则，当事人应当根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务；全面履行原则，当事人应当按照约定全面履行自己的义务；情势变更原则，合同因不可归属于当事人的原因发生变更继续履行显示公平的，允许变更合同或者解除合同。《民法典》第四

2023-10-28

253人看过
不可抗力
合同中不可抗力的司法解释

一、不可抗力的法律规定我国《民法典》（自2021年1月1日生效）第一百八十条规定，不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。理论上通常认为不可抗力包括：(1)重大的自然灾害。如重大的地震、海啸、台风、海浪、洪水、蝗灾、风暴、冰雹、沙尘暴、火山爆发、山体滑坡、雪崩、泥石流等。刚刚发生在我国四川汶川的大地震，就属于这种类型。(2)重大的社会非正常事件。这类事件往往指社会异常的、突发的事件，既非自然灾害，也不属于政府行为，如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等。这些事件虽然是人为的，但对局外的民事关系的当事人而言，这些事件则是既不能预见也不能避免与克服的，因此属于不可抗力。(3)有些情况下，政府行为对民事当事人民事活动的影响，类似于不可抗力，应当比照不可抗力处理。二、不可抗力的司法解释我国《民法典》第180条解释，不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。某一情况是否属不可抗力，应

2023-06-01

258人看过
不可抗力
不可抗力指的是合同中的哪些情形？

不可抗力是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹；政府行为，如征收、征用；社会异常事件，如罢工、骚乱三方面。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。一、出现不可抗力开发商就能免责吗出现不可抗力后已履行保护义务且能提供证明的开发商能免责。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如台风、地震、洪水、冰雹以及非买卖双方所能控制的社会异常事件。当事人一方因不可抗力不能履行合同的全部或部分义务的，应当免除其全部或部分的责任。二、不可抗力的范围是什么（一）自然灾害。如台风、地震、洪水、冰雹；（二）政府行为。如征收、征用；（三）社会异常事件。如罢工、骚乱等。根据2021年实施的《民法典》第一百八十条第二款规定，不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的

2023-06-25

425人看过
登记对抗主义
登记对抗主义的含义是什么

一、登记对抗主义的含义是什么登记对抗主义的含义是指某些特殊动产，如船舶、航空器和机动车等物权的变动虽然不需要办理登记，但如果不登记，一旦发生纠纷，动产取得人的所有权就不能产生对抗善意第三人的效力。所谓善意第三人，就是对买卖双方的交易行为不知情的人，基于对卖方的信任而与卖方进行交易，如果发生纠纷，法律为了保护交易安全，就优先保护他的利益。在实行登记对抗主义的动产变动中，如果善意第三人先于买方与卖方办理了登记手续；那么法律就优先保护善意第三人的利益，买方虽然取得了船舶、航空器和机动车等动产的物权，但这些动产依据法律最终归善意第三人所有。二、登记生效和登记对抗的区别是什么登记生效和登记对抗的区别是：1.登记对抗主义的生效时间为当事人达成合意之时，而登记生效主义的生效时间是登记之时。2.登记对抗主义不能对抗善意第三人，只有登记了才能对抗善意第三人，而登记生效要件则不具有对抗第三人的效力。3.登记对

2023-05-03

271人看过

法律综合知识
在法律上不安抗辩权的含义是

不安抗辩是指在双务合同中，负有先履行义务的一方有确切证据证明对方履行能力严重恶化时，权为保护自己的权益，可以中止履行的权利。行使不安抗辩权的条件有：（1）合同双方当事人因双务合同而互负债务。（2）负有先履行义务的一方当事人才能享有不安抗辩权，等等。《民法典》第526条当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行债务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

2024-04-21

110人看过
国际贸易合同
不可抗力条款在国际贸易合同中的适用

国际贸易合同由双方在特定环境条件下签订。如果在履行合同期间，合同所依赖的环境条件发生了超出人类预测和控制范围的变化，从而阻碍了合同的履行，那么不能履行合同义务的一方能否获得豁免，另一方能否要求损害赔偿？在这方面，大陆法系国家要求以情况变化或合同失败为理由予以豁免。然而，在具体情况下，往往很难判断合同是否失败，或者是否可以适用情势变更原则。因此，双方最好在合同中拟定一条条款，事先约定，如果发生超出其控制范围的事故，双方不能履行其义务，以避免难以引用合同失败或情况变化的原则。这种条款称为不可抗力条款。不可抗力条款的含义不可抗力是指由于双方无法控制的不可预见、不可避免和可预防的事故而未能或无法按期履行合同，不属于销售合同签订后任何一方对承包商的过失或疏忽的，发生事故的一方应根据法律或合同免除责任，另一方不得从其原因的角度要求赔偿损失，不可抗力主要包括三类：洪水、火灾、地震、海啸等自然力造成的事故

2023-05-07

387人看过