工程合同变更申请
来源:互联网 时间: 2023-03-19 20:51:30 108 人看过

1、变更合同价格的方法有哪些。主要包括“法律法规变更”;

2、工程变更。主要包括“工程变更”、“项目特征不一致”、“工程量清单缺项”、“工程量偏差”、“计日工”;3、价格变更。主要包括“价格变动”、“暂估”;

4、工程索赔。主要包括“不可抗力”、“提前完工(赶工赔偿)”、“延误赔偿”、“索赔”;

5、其他类别。主要包括“现场签证”,分为工程变更签证和索赔签证。在可调价合同中,合同价格的调整因素包括:

1,法律、行政法规和国家政策的变化影响合同价格;

2,项目成本管理部公布的价格调整;3;

3。非承包方原因一周内停水、停电、停气,造成停水、停电、停气共计8小时以上;

4。双方约定的其他因素。(2)合同价格的方法和调整条款。需要注意的是,当采用固定价格时,应确定死价格的类型。如:总价、单价或部分总价,以避免履约过程中的纠纷。

3。采用固定价格时,必须明确约定风险范围。风险成本的计算方法应明确约定。双方应商定百分比系数法或绝对值法。

5。超出风险范围的风险费用,应当约定调整方法。在合同履行过程中,实际计算的工程量与招标工程量清单(按比例尺规定)有偏差的,发包人和承包人应调整合同价格。(9.6.1)对于招标工程量清单中的任何一项,当工程量偏差超过15%时,合同价格调整的原则是:当工程量增加超过15%时,减少增加工程量的综合单价;当工程量减少超过15%时,减少综合单价应增加剩余工程量的1%。(9.6.2)如果工程量发生变化,并且这种变化引起相关措施的相应变化,如按系数计价或单项总价计价,则增加工程量的措施成本增加,减少工程量的措施成本降低。(9.6.3)

(2)工程所在地法律法规的变化

针对这种情况,我国施工合同示范文本仅在可调价合同的调整因素中提出,合同形式中的其他调整因素在双方专用条款中约定。当工程所在国的法律法规发生变化时,如进口限制、外汇管制、税率提高、劳动法变更等,承包人的工程造价可能增加。这种风险对承包商来说是不可预测的,应纳入业主的风险范围。不管是哪种类型的合同,合同价格都应该调整。

(III)根据竣工图调整工程量在合同中有约定,并可根据实际竣工图所示的工程量进行调整。本条款的意思是,原合同约定的工程量仅为估算,不作为最终结算的依据。比如,原合同约定完成100吨钢筋制作安装工程,但实际完成情况计算发现,实际完成110吨的工程,则可以按110吨结算调整,而不是100吨结算;需要指出的是,工程量是根据竣工图进行调整的,作为工程量调整依据的竣工图必须经合同双方确认后,才能作为工程量调整的依据。(4)不可抗力我国工程领域处理不可抗力的原则是:各方承担自己的损失,双方均已默许。对此,建议不可抗力事件发生后,仍可以采用我国施工合同示范文本的规定进行处理,各方自行承担损失,工期顺延。

不可抗力的发生对合同双方和工程本身都有一定的影响。因此,合同双方必须采取一定的措施减少损失,将损失降到最低。由于不可抗力的影响程度,可能导致工期延误、施工方案变更、施工顺序变更、合同终止等不同的结果,如果不可抗力的影响不是很长,事件发生后,双方仍可以履行合同,并在一定程度上延长工期。当不可抗力影响较大时,发包人要求承包人停工后,承包人不能在合同规定的时间内复工,合同一方继续履行合同可能造成较大损失,当事人可以依照合同规定终止履行合同。调价方法因情况不同而不同,可根据不可抗力造成的不同结果进行调整。(五)计量工程造价属于计量工程造价,以包干合同的形式结算。无论实际情况如何解决,都不能调整。本条款的表述是指合同中约定的计量工程造价是有保证的,即无论你赚还是亏,价格和数量都不能调整!那么,在签订合同之前,你应该仔细看一下合同中的措施,它的费用是高是低,工程量是真是假,是有多计还是少计。在签订合同之前,这些项目的成本应该计算清楚。否则,合同签订后就不能调整了,就算你算多了或者漏了,也要按合同结算。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月04日 11:53
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多不可抗力相关文章
  • 申请合同变更的主意事项
    第一,合同的变更是指合同内容的变更,不包括合同主体的变更。合同主体的变更属于合同的转让。第二,变更合同必须当事人协商一致,任何当事人不能单方变更合同,否则就构成违约。第三,有的合同变更还需履行批准、登记手续。第四,合同变更的内容必须明确,否则推定为未变更,仍按原。第五,合同变更必须遵循法定形式。一、劳动合同变更的注意事项1、必须在劳动合同依法订立之后,在合同没有履行或者尚未履行完毕之前的有效时间内进行。即劳动合同双方当事人已经存在劳动合同关系,如果劳动合同尚未订立或者是已经履行完毕则不存在劳动合同的变更问题。2、必须坚持平等自愿、协商一致的原则,即劳动合同的变更必须经用人单位和劳动者双方当事人的同意。平等自愿、协商一致是劳动合同订立的原则,也是其变更应遵循的原则。劳动合同关系,是通过劳动者与用人单位协商一致而形成的,其变更当然应当通过双方协商一致才能进行。劳动合同允许变更,但不允许单方变更
    2023-03-12
    50人看过
  • 工程施工监理合同变更和变更工程竣工日期的区别
    施工合同竣工日期变更的条件在施工过程中,工期延误的原因很多。从实践来看,工期延长的主要原因如下:1。在工程量增加的施工过程中,发包人经常要求承包人增加工程量,必然导致工期增加。在这种情况下,工期自然顺延。2、如果发包人在施工过程中人在施工过程中变更设计,由于发包人变更设计,承包人无法施工的期限应从工期中扣除,即顺延相应的工期。3、如果发包人未能在合同约定的期限内提供设计图纸等必要的施工材料,如果发包人未能在合同约定的期限内提供设计图纸等必要的施工材料,导致承包人无法施工,则从发包人提供这些必要的施工材料之日起计算工期。其因发包人缺乏施工规划许可证、施工许可证或其他原因导致相关政府部门要求停工,停工期间应从工期中扣除。4、一般来说,发包人未按合同支付工程款,当事人在施工合同中约定发包人按工程进度支付工程进度款。如果发包人未支付工程进度款的,承包人有权停止工作,因此工期延误的责任由发包人承担。
    2023-08-08
    249人看过
  • 工程合同变更的表现形式,处理施工合同变更的原则
    一、工程合同变更的表现形式工程合同变更的表现形式:1.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;2.增减合同中约定的工程量;3.增减合同中约定的工程内容;4.改变工程质量、性质或工程类型;5.改变有关工程的施工顺序和时间安排;6.为使工程竣工而必需实施的任何种类的附加工作。二、处理施工合同变更的原则处理施工合同变更的原则:1.施工单位与建设单位的地位是平等的,当发生任何超出合同约定的内容时,任何一方均有权提出变更。2.合同变更应本着公平合理、实事求是的原则,任何一方不能夸大变更对已方的影响,从而提出过分的要求。3.变更应本着对工程负责的原则,变更后以工程质量不降低标准,不影响工程效益为前提。工程变更必须技术上可行可靠,变更后的费用及工期是经济合理的。三、工程合同变更的原因工程合同变更的原因:1.施工现场条件发生变化。水利工程施工受自然环境的影响很大,特别是地下水文地质条件,不论是施工单位还
    2023-06-21
    399人看过
  • 法人租赁合同变更公司申请
    申请办理房屋租赁合同变更登记备案,应当提交下列资料:(一)变更房屋租赁合同申请表(二)房屋租赁合同(三)租赁双方身份证明(四)房屋租赁合同变更证明文件(因单位体制改革或资产重组更名而变更出租人或承租人的,须提供单位更名转制批文或工商局证明;因租赁一方姓名更名而变更出租人或承租人的,须提供户口簿或派出所证明或相关有效文件;房屋门牌或单元号发生变更的须提供公安部门门牌证明)。一、房屋租赁协议签订后需要备案吗非都需要进行登记备案,需要根据房屋性质的不同分情况考虑。(1)对于经营性用房来说,房屋租赁合同的签订、变更、终止,出租人和承租人都一定要在30日内,带着相关材料到房屋所在地的房产管理部门办理登记备案手续。如果是国内的出租人,其出租的房屋如果是在北京范围内的,都要到房屋所在地、区、县国土资源和房屋管理局或其委托的街道办事处、乡镇人民政府租赁服务站办理登记备案手续。如果出租人或承租人中有一方是港
    2023-03-05
    140人看过
  • 申请合同条款变更函有用吗
    合同主体变更通知书是合同变更函的一种,写合同主体变更通知书要注意写明元公司于某项目签订的合同是有效的,以及合同的终止时间,和新公司是否接受原公司的义务与责任。《民法典》第五百四十三条:当事人协商一致,可以变更合同。第五百四十四条:当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。一、合同的变更流程合同变更除法律规定的变更和人民法院依法变更外,主要是当事人协议变更。当事人变更合同的合意本身就是合同,因此,合同变更适用《民法典》(自2021年1月1日起施行)关于要约和承诺的规定。希望变更合同内容的一方首先向对方提出变更合同的要约,该要约应包括希望对合同的哪些条款进行变更,如何变更,需要增加、补充哪些内容。对方收到后予以研究,如果同意,以明示的方式答复对方,即为承诺,如果不同意,或部分同意部分不同意,也可以提出自己的修改、补充意见,这样双方经过反复协商直至达成一致。双方经过协商取得一致,变更合同
    2023-02-13
    235人看过
  • 执行申请人变更程序
    一、执行申请人变更条件1、作为债权人的自然人死亡这是执行程序中申请执行人变更比较常见的一种。自然人作为债权人死亡,除了专属于自然人人身的专有债权,如赡养费、抚育费等不能作为遗产继承外,其他的债权,依照《中华人民共和国民法典》的有关规定,他的继承人可以作为申请执行人。自然人死亡的,不外乎有留下遗嘱、未留遗嘱和自然人生前将债权赠与他人三种情况。如自然人留有遗嘱的,应由遗嘱所确定的继承人作为申请执行人。在没有留下遗嘱的情况下,应该根据《民法典》规定的法定继承的范围来确定权利继承人,该权利继承人可以作为申请执行人。除此之外,如作为自然人的债权人,在生前用遗嘱的方式将法律文书所确定的债权赠与他人,他人表示接受的,因赠与合同成立。合同确定的受遗赠人可以作为申请执行人。2、法律文书确定的债权合法转让的民法典规定:债权人转让权利的,应当通知债务人。未经通知,该转让对债务人不发生效力。第81条规定:债权人转
    2023-06-06
    416人看过
  • 商品房预售变更合同申请流程是怎样的
    一、备案合同变更条件:预购房者有下列情况之一的可办理合同备案变更手续:1、姓名录入错误;2、身份证号码录入错误;3、增加共有权人;4、更改付款方式;5、变更抵押金额(限2个月内);6、直系亲属间的变更(有证明材料);7、贷款不能通过审批(限2个月内);8、其它原因(含退房)。二、审批流程:(一)提交材料:1、《商品房买卖合同登记备案变更申请表》;2、商品房买卖合同(原件)1份;3、双方当事人就合同变更签订的协议及相关法律文件(申请直系亲属增名的,提交亲属证明);4、当事人身份证明;5、申请人因贷款不能通过审批的。(银行出具证明;因不良记录不能办理贷款的,需提供个人信用报告;有效期1-2个月)。(二)审批流程:开发企业网上申请→交易中心窗口人员受理→交易中心初审→主管局长复审→局长审批(三)审批时限:10个工作日办结。三、购房合同备案更名所需材料(一)办理合同备案注销需提交的证明材料1、由质
    2023-02-20
    341人看过
  • 工程变更合同的相关知识
    一、工程变更合同含义所谓工程变更,在工程项目实施过程中,按照合同约定的程序,监理人根据工程需要,下达指令对招标文件中的原设计或经监理人批准的施工方案进行的在材料、工艺、功能、功效、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等任一方面的改变,统称为工程变更。二、工程合同变更的几种常见情况工程合同变更,是指施工承包合同依法成立后,在工程实施过程中,发包商和承包商依法通过协商对合同的内容进行修订或调整所达成的协议。施工承包合同变更的范围包括工程性质、合同中规定的工程质量、进度、价款要求,以及合同条款中承发包双方责权利关系的变化等都可以被看做为合同变更,最常见的工程变更有以下几种情况:1、业主刘建筑物的外形或使用功能有新的想法,因此必须变更原设计方案,同时也要重新修订预算。2、由于设计人员的疏忽或其他原因造成的设计错误,必须对设计图纸作重新修改。3、由于工程条件预定不准确导致工程环境发生变化,必须要重新修
    2023-06-01
    208人看过
  • 建设工程合同变更怎么写?
    建设工程合同变更,广义上包括建设工程合同的内容以及主体的变更,狭义上仅仅指建设工程合同内容的变更。根据法律规定,建设工程合同是指承包人按要求进行建设,发包人按约定支付价款的合同,经双方协商一致,可对合同内容作出变更。建设工程合同纠纷流程合同纠纷可以通过诉讼的方式来解决:1.提起诉讼时要确定好管辖法院。2。原告向法院起诉,应递交起诉状,并按照被告人数递交副本。3.起诉时,还要按国家规定的标准,预交诉讼费。4.案件审结后,诉讼费由败诉方承担;如果双方都有责任,按责任大小照比例分担。经济合同的双方当事人因经济合同发生争议。均可直接向人民法院起诉。如果经济合同纠纷经过了合同管理机关仲裁,当事人一方或双方对仲裁不服的,可以在收到仲裁决定书之日起15日内向人民法院起诉。《中华人民共和国民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同
    2023-08-03
    203人看过
  • 工程变更应该怎么写合同
    甲方:XX高速公路隧道管理所乙方:XXX电力工程有限公司乙方XXX电力工程有限公司为XX高速公路隧道管理所被盗电缆修复工程招标的中标单位,工程开工后,乙方发现实际被盗电缆的型号、数量与招标文件及合同不符,乙方根据实际工程量向甲方提出工程变更申请,经甲、乙双方实地勘察确认后,工程总造价由合同价498570元变更为741381元(实际工程量见工程变更确认单),特签订此协议。甲方:XX高速公路隧道管理所乙方:XXX电力工程有限公司法定代表或法定代表或委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)年月日年月日二、变更种类1、立即变更:当产品发生重大瑕疵,经追查后是某个关键零件的质量问题,为了不让影响面扩大而采取的断然行为。这种状况在许多种产品,如运输工具中的汽车飞机,信息产品中的电脑与通讯设备中经常发生,严重时不但要处理仓库及现场的瑕疵零件,甚至有时连卖出去的产品都还要设法更换零件。2、用完变更:大部份
    2023-06-12
    324人看过
  • 项目合同工程变更的原因
    项目合同工程变更一般主要有以下几个方面的原因:1.业主新的变更指令,对建筑的新要求。如业主有新的意图,业主修改项目计划、削减项目预算等。2.由于设计人员、监理方人员、承包商事先没有很好地理解业主的意图,或设计的错误,导致图纸修改。3.工程环境的变化,预定的工程条件不准确,要求实施方案或实施计划变更。4.由于产生新技术和知识,有必要改变原设计、原实施方案或实施计划,或由于业主指令及业主责任的原因造成承包商施工方案的改变。5.政府部门对工程新的要求,如国家计划变化、环境保护要求、城市规划变动等。一、工程变更的种类工程变更的种类有:1.立即变更:当产品发生重大瑕疵,经追查后是某个关键零件的质量问题,为了不让影响面扩大而采取的果断措施。2.用完变更:大部分的工程变更属于这个种类,意思是说等到旧料用完后再使用新料。3.某批变更:有些行业的工作程序非常严谨,如果工单的用料不同于标准料表中的内容时,必须
    2023-03-20
    149人看过
  • 企业变更地址的流程网上申请变更
    补充信息登记表公司变更(改制)登记申请书注册地址变更的股东会决议指定委托书营业执照正副本办公住所证明股东身份证复印件代理人身份证原件与复印件修改后的公司章程(若有修改需提供)迁入地出具的《企业迁移通知书》(在迁出地工商局提供此材料)当地工商局要求提供的其它材料(具体请以当地工商局要求为准)一、工商变更所需资料(一)《公司登记(备案)申请书》(新法人签名、盖章);(二)指定代表或委托代理人的证明(新法人签名、盖章);(三)章程或章程修正案签字、盖章;(四)股东会决议签字、盖章;(五)公司营业执照正副本;(六)变更登记审核表;(七)营业执照颁发及归档记录表。二、更改公司注册地址的流程跨地区办理公司注册地址的流程第一步先到工商局办理营业执照到新地址所在地工商部门办理移送企业登记档案通知函,办理时需要带与新企业新办理所提供的资料一样,资料齐全当时就可取到移送企业登记档案通知函及《关于迁址变更登记的
    2023-03-03
    60人看过
  • 变更合同主体申请书范文是怎样的?怎么变更合同主体?
    一、合同主体变更合同主体变更,是指合同关系保持同一性,仅改变债权人或债务人的现象。不论是改换债权人,还是改变债务人,都发生合同权利义务的移转,移转给新的债权人或者债务人,因此合同主体的变更实际上是合同权利义务的转让,分为合同权利的转让、合同义务的转让、合同权利义务的概括转让。合同主体变更的效力:合同的变更原则上向将来发生效力,未变更的权利义务继续有效,已经履行的债务仍然有效。合同的变更以原合同关系的存在为前提,变更部分不超出原合同关系之外。原合同关系有对价关系的仍保有同时履行抗辩权,原合同债权所有的利益与瑕疵仍继续存在,只是在增加债务人负担的情况下,非经保证人或物上担保人同意,保证不生效力,物的担保不及于扩张的债权价值额。合同的变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。在合同变更以前,由于一方的过错而给另一方造成的损失,如果双方当事人没有对此另有约定,在合同变更以后,受损失的一方仍然有权请求过错
    2023-04-13
    55人看过
  • 合同变更指南:变更合同的要求与程序
    一、条件:平等民事主体之间订立合同之后,因为一些不可抗力或者其他原因,双方可以进行合同变更改变原合同权利义务。但并不是所有情况下合同都可以变更,变更合同要遵循以下条件:1、由合同性质和内容决定当事人一方可变更合同。2、当事人双方经协商同意,并且不因此损害国家利益和社会公共利益。3、由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行。二、程序:(1)变更合同也应贯彻协商的原则。(2)变更合同的协议最好采用书面形式。变更合同价款的程序(一)合同价款变更程序1、变更发生后的14天内,承包方提出变更价款报告,经监理工程师确认后,调整合同价。2、若变更发生后14天内,承包方不提出变更价款报告,则视为该变更不涉及价款变更。3、监理工程师收到变更价款报告起14日内应对其予以确认。若无正当理由不确认时,自收到报告之日起14天后,该报告自动生效。《民法典》第四百六十五条依法成立的合同,受法律保护。依法成立的合同,仅对当
    2023-07-11
    159人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 申请变更合同的流程和后果
      黑龙江在线咨询 2023-03-03
      申请变更合同的流程:一方提出或者发出变更合同的书面建议,另一方对变更合同的答复。 申请变更合同的后果:变更合同当事人的权利义务关系,以及由此产生的赔偿责任问题。
    • 怎样申请合同变更
      吉林省在线咨询 2023-09-15
      一般情况下,在实践中,当事人协商变更合同的基本程序是: 1、一方提出或者发出变更合同的书面建议(或者通知,下同)。也就是说,在符合条件的情况下,要求变更或者解除合同的一方当事人,应以书面形式向对方提出建议。这种建议一般包括下列主要内容: (一)变更合同的理由; (二)有关后果(包括赔偿责任)的处理; (三)对方答复期限等。 2、另一方对变更合同的答复。另一方当事人接到对方变更合同的书面要求后,要在
    • 加工贸易合同变更是否需要备案, 如何申请变更合同
      台湾在线咨询 2022-03-08
      需要进行加工贸易合同变更登记备案。 (一)申请合同变更的条件: 1、经营企业和加工企业已取得海关核发的加工贸易登记手册; 2、经营企业已签订加工贸易变更合同; 3、申请变更的加工贸易合同已由商务部门审核批准; 4、合同的变更应在原合同的有效期内。 (二)申请变更时应提交的文件: 1、商务主管部门签发的有效的《变更证明》; 2、经营企业签订的加工贸易变更合同; 3、海关核发的加工贸易登记手册; 4、
    • 合同变更工程招标可以变更吗
      香港在线咨询 2022-06-30
      关于合同变更工程招标可以变更吗可以参考《中华人民共和国招标投标法》第四十六条的立法建议 《中华人民共和国招标投标法》(以下简称招投标法)对于招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的禁止性规定有以下条款: 1、第四十六条:“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。”; 2、第五十九:“招
    • 离婚购房合同变更申请流程是什么?
      内蒙古在线咨询 2022-07-04
      可以的。离婚购房合同变更申请具体流程如下:1、如果签订了正式购房合同,但还未经交易中心登记备案,合同更名也仅限于解除原合同再重新签订合同。 2、如果购房者签订的正式合同已由交易中心登记备案,那么更改合同的买受人,须将已登记备案的合同撤销,在更改了买受人后再进行登记。