承包人违约的情形-法师兄

承包人违约的情形

来源：互联网时间： 2023-04-10 16:33:28 95 人看过

一、隐蔽工程中的法律风险有哪些？

(1)承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

(2)检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，按(重新检查)的约定重新检查。

(3)重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

(4)若承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和(或)延误的工期均由承包人承担。

(5)不合格工程的处理

因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照(拒绝接收全部或部分工程)约定执行。

因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

(6)质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同条款相关文章

合同预期违约
非违约方要求违约方承担违约责任的几种情形

（一）适用赔偿损失责任时，履行期到来之前，法院让债务人承担赔偿责任，这个期间是债务人本应当享有的期间利益，那么在这之前就承担违约责任，实际上是剥夺了债务人的期间利益。在操作时应当适当作一些扣除，不能够像实际违约场合那样计算出来一个数额以后，算出多少就让债务人承担多少，要做出适当的调整。（二）违约金责任时，违约金是当事人约定的，一旦违约了，就要承担这种责任，这种责任在预期违约场合，在履行期到来之前，法院可以判决让违约方承担这么一种违约责任。（三）强制履行，原则上《民法典》没有把这种责任给予排除，当事人如果请求，也可以在预期违约场合适用强制履行。借款合同预期违约是双方都不愿意发生的情况，因此双方都应该遵守合同中的规定，只有相互遵守合同中的相关规定，才能实现互惠互利，否则容易造成更大更严重的损失和后果。一、民法典关于违约方解除合同的规定（一）相关法律条文。《民法典》第五百八十条当事人一方不履行非

2023-03-15

461人看过
融资租赁
承租人违约情形下的解除权及救济

司法解释第十二条规定了承租人相应违约情形下，出租人可以解除合同。该等违约情形分别是承租人擅自处分租赁物以及承租人延迟或拒绝支付租金等。在上述情形下，出租人有权请求解除融资租赁合同，同时请求收回租赁物(租赁物尚存)并赔偿损失，损失赔偿范围为承租人全部未付租金及其他费用与收回租赁物价值(指收回租赁物当时的价值)的差额。合同约定租赁期间届满后租赁物归出租人所有的，损失赔偿范围还应包括融资租赁合同到期后租赁物的残值(指租赁物的期末价值)。

2023-06-09

254人看过
举证责任
违约方承担举证责任的情形

《民诉法司法解释》第九十一条规定：“人民法院应当依照下列原则确定举证证明责任的承担，但法律另有规定的除外：(一)主张法律关系存在的当事人，应当对产生该法律关系的基本事实承担举证证明责任；(二)主张法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的当事人，应当对该法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的基本事实承担举证证明责任。”主张违约金过高的一方，就其本质，是请求对双方合意的变更。因此，约定的违约金是否过高的举证责任，在法律没有相反的规定时，按照上述规定应当分配给违约方。前述由守约方举证证明违约金合理性的观点之所以不能成立，理由如下：1、违约金数额是双方当事人在缔结合同之时，对违约造成损失的预定。双方在缔结合同时，不仅考虑己方所可能获得的补偿，也会考虑己方可能的赔偿责任，故而该约定的数额不会故意畸高或者畸低，应当推定双方均认可是公平合理的。因此，守约方没有举证证明约定违约金合理性的义务。2、违约金除了具有

2023-03-20

260人看过
违约金
存货人的主要违约情形

(1)存货(cnho)人未按全部或部分合同约定的品名(品类)、数量、时间组织货物人库(含议定储存量储存)，或者提出退仓要求的，应赔偿保管人由此造成的损失，并按合同约定支付保管人违约金;合同另有约定的除外。(2)货物入库验收时，存货(cnho)人未按约定提供验收资料或提供的资料不齐全、不及时，则存货人对所造成的验收差错及贻误索赔期负责。(3)储存易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性等危险物品或者易变质物品，存货人应当说明该物品的性质，提供有关资料。存货人违反此规定的，保管人可以拒收仓储物，也可以采取相应措施以避免损失的发生，因此产生的费用由存货人承担。由于存货人没有对该类货物说明、提供有关资料，或提供的资料不被确、不齐全、不及时，造成货物毁损或人身伤亡时，存货人承担赔偿责任甚至刑事责任。(4)储存期间届满，存货人或者仓单持有人应当凭仓单提取仓储物。存货人或者仓单持有人逾期提取的，应当加收仓储

2023-06-14

63人看过

债权人
预期违约都包括哪些情形

预期违约是违约的一种特殊的形态，是因某种违约行为引发的，将在未来出现违约结果的可能。但这种可能性非常大，故，立法者制定本法条，在履行期届满前给予债权人以权利救济。预期违约情形包括两种：即明示预期违约与默示预期违约。构成明示预期违约需具备以下三个条件：1、违约方在履行期届满前，明确切肯定的向对方做出毁约的意思表示；2、违约方做出的意思表示内容为不履行合同的主要义务；3、违约方毁约没有正当理由。默示预期违约的构成要件包括以下两点：1、违约方以自身行为，使对方预见其将在履行期届满后不履行合同主要义务；2、该种预见须有确切的证据。预期违约将导致的法律责任是对方当事人可以在履行期限届满前，要求违约方承担预期违约责任。一、如何区别明示预期违约和默示预期违约预期违约的两种方式，明示预期违约和默示预期违约都发生在合同有效成立后至履行期限到来之前，二者侵害的都是债权人的期待权，但二者又有区别，表现在：(一)

2023-03-04

431人看过
合同成立
明确预期违约的情形包括哪些？

在合同成立后，在合同履行期到来前的这段时间内，必须明确表示预期违约的构成条件。这意味着，在合同履行之前，有一方必须明确表示不履行合同的主要义务，并且没有正当理由。此外，必须是一方明确肯定地向对方作出毁约的表示。因此，如果合同中存在这些要素，那么在合同履行之前，任何一方都可以提出不履行合同义务，并且不需要提供正当理由。合同成立后,在合同履行期到来前的这段时间内,必须明确表示预期违约的构成条件。2．必须是一方明确肯定地向对方作出毁约的表示。3．当事人表示的必须是不履行合同的主要义务。4．提出不履行合同义务无正当理由。预期违约构成条件有哪些？预期违约构成条件包括：首先，当事人之间存在合同关系；其次，合同中存在可以构成违约的条款或者行为；第三，当事人未能按照合同约定的方式履行其应尽的义务；最后，该违约行为已经对合同关系产生了实际影响。如果以上条件满足，则可以认定当事人之间存在预期违约行为，并可能

2023-08-24

306人看过
违约金
入职违约金承担的情形是什么

入职违约金承担的情形有：1、用人单位为劳动者提供专项培训费用，培训后，劳动者违反服务期协议，无法定情形单方要求解除劳动合同的。2、用人单位在劳动合同或别的协议中约定竞业限制条款，用人单位依法实际履行了支付经济补偿义务，而劳动者违反竞业限制义务的。一、解除劳动合同注意哪些事项1、除了法定条件，任何约定不得解除劳动合同的条件，均无效(协商一致解除劳动合同，不是在订立劳动合同时就协商排斥其他法定的解除劳动合同的权利)；2、任何约定违约金、赔偿金的，均无效；《劳动合同法》第二十二条、二十三条规定“用人单位为劳动者提供专项培训费用，对其进行专业技术培训的，可以与该劳动者订立协议，约定服务期。劳动者违反服务期约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。”“用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。对负有保密义务的劳动者，用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳

2023-03-11

415人看过
土地流转
土地流转违约情形包括哪些

土地流转违约情形包括改变土地的农业用途、进行破坏性掠夺性经营、未依合同约定交付承包标的、非法变更解除合同等。土地流转的程序一般经过提出申请、审核、评估、会面签订合同等。一、土地流转违约情形包括哪些土地流转违约情形包括如下：1.承包方改变土地的农业用途，用于非农建设;2.承包方进行破坏性、掠夺性经营，给土地造成永久性损害;3.发包方干涉承包方依法享有的生产经营自主权;4.发包方剥夺、侵害妇女依法享有的土地承包经营权;5.发包方未依合同约定交付承包标的;6.发包方非法变更、解除合同。二、土地流转的程序是怎样的土地流转的程序为如下：1.提出申请土地转出方向土地流转服务中心提出委托申请并填写农村土地承包经营权流转转出委托申请书，内容包括：姓名，村名，面积，地名，地类，四至，价格，期限，联系电话；2.审核、登记土地流转服务中心对转让方土地情况进行核实，经村集体经济组织同意并办理相关手续后，进行登记。

2023-06-04

203人看过

工程监理
承包单位违法分包情形如何处罚

1、根据建设工程质量管理条例的规定，承包单位存在违法分包情形的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费百分之二十五以上百分之五十以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。2、法律依据：《建设工程质量管理条例》第六十二条违反本条例规定，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费百分之二十五以上百分之五十以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金百分之二十五以上百分之五十以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。一、如何界定转包

2023-03-17

195人看过
继续履行
承包人违约责任的界定与承担

施工合同承包人承担的违约责任：施工的质量是决定建设工程质量的关键。在施工过程中，施工人应当按照设计文件和施工规范进行施工；不得偷工减料、粗制滥造，不得擅自修改工程设计，否则施工人对施工质量应承担瑕疵履行违约责任；施工人不得延误工期，否则将承担迟延履行违约责任。合同承担违约责任的方式1．承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等责任；2．承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等责任；3．支付违约金或定金的方式。《中华人民共和国民法典》第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第七百七十条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付

2023-07-08

479人看过
工程转包
总承包人属于转包的情形有什么

总包人将其承包的全部建设工程转包给他人的行为；总包人将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转让给其他单位承包的行为；“挂靠”是指没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为；“挂靠”实质上也是转包的一种形式。总承包人可以将主体工程分包么总承包人是不可以将主体工程进行分包的。一、总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。二、存在下列情形之一的，属于违法分包：（一）承包单位将其承包的工程分包给个人的；（二）施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的；（三）施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除

2023-07-29

213人看过
债权人
因第三人而违约怎么办，违约的情形有哪些？

一、因第三人而违约怎么办违约是由第三人造成的，为因第三人原因造成的违约。因第三人原因造成一方当事人违约的，如第三人迟延交货造成一方当事人迟延履行的，该当事人应当承担违约责任。该当事人承担违约责任后，应当向第三人追偿。第三人原因构成意外事故致使一方当事人违约，且第三人无力赔偿的，损失由双方当事人分担。法律规定因第三人原因造成违约第三人直接承担责任的，第三人应当直接承担责任。例如依照消费权益保护法，消费者因商品缺陷造成人身、财产损害的，可以向出售商品的销售者请求赔偿，也可以向制造商品的生产者请求赔偿，受损害的消费者直接请求生产者赔偿的，生产者应当赔偿。二、违约的情形有哪些违约即违反合同。现实中违约形态表现多样，不少学者对此都有归纳，如有的将债务不履行分为拒绝给付、给付不能、不完全给付、迟延给付四种状态，有的则强调预期违约、根本违约、部分违约。这些归类都有一定道理，但又难免有所疏漏。本文从分类入

2023-02-20

118人看过

工程施工
建设工程施工属于发包人违约的情形有哪些

发包人违约的情形有：不按规定提供建筑施工的材料、资金等；随意增加工期、变更设计的；不按合同约定支付工款；不按约定的时间进行施工验收和质量检验等。一、什么叫工期顺延施工工期在合同订立时已约定好，工期延误会承担违约责任，在一些特殊情况，工期顺延是合法律的，知道这些工期顺延的合法情形，能避免很多纠纷，同时也能更好地维护自己的权益。工程量增加、发包人变更设计、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料、发包人未按约支付工程款、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当都有可能导致工期顺延。二、工程合同工期顺延的情形有哪些工程合同工期顺延的情形有：1、发包人未按合同约定时间开工的，以实际开工时间作为工期的起算点，工期向后顺延相应迟延开工的时间。2、虽然进场，但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件，如工地未满足合同约定的开工要求，法律上相关审批手续未办妥等。3、发包人未按

2023-03-07

260人看过
举证责任
承运人的免责情形包括什么

《中华人民共和国海商法》第五十一条规定：在责任期间货物发生的灭失或者损坏是由于下列原因之一造成的，承运人不负赔偿责任：(一)船长、船员、引航员或者承运人的其他受雇人在驾驶船舶或者管理船舶中的过失；(二)火灾，但是由于承运人本人的过失所造成的除外；(三)天灾，海上或者其他可航水域的危险或者意外事故；(四)战争或者武装冲突；(五)政府或者主管部门的行为、检疫限制或者司法扣押；(六)罢工、停工或者劳动受到限制；(七)在海上救助或者企图救助人命或者财产；(八)托运人、货物所有人或者他们的代理人的行为；(九)货物的自然特性或者固有缺陷；(十)货物包装不良或者标志欠缺，不清；(十一)经谨慎处理仍未发现的船舶潜在缺陷；(十二)非由于承运人或者承运人的受雇人、代理人的过失造成的其他原因。承运人依照前款规定免除赔偿责任的，除第(二)项规定的原因外，应当负举证责任。一、承运人的基本义务有哪些1)承运人的告知义

2023-02-11

274人看过