如何确定工程价款的变更-法师兄

如何确定工程价款的变更

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-16 09:05:36 251 人看过

一、如何确定工程价款的变更

1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。

二、建设工程工程量清单计价规范是什么

建设工程工程量清单计价规范（ＧＢ50500—2008）约定的工程变更价款的确定方法建设工程工程量清单计价规范建设工程工程量清单计价规范［1］合同中综合单价因工程量变更需调整时，除合同另有约定外，应按照下列办法确定。

1、工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。

2、由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；属合同约定幅度以外的，其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。

三、没有合同或者是合同没有约定如何确定

1．采用合同中工程量清单的单价和价格

合同中工程量清单的单价和价格由承包商投标时提供，用于变更工程，容易被业主、承包商及监理工程师所接受，从合同意义上讲也是比较公平的。

采用合同中工程量清单的单价或价格有几种情况：一是直接套用，即从工程量清单上直接拿来使用；二是间接套用，即依据工程量清单，通过换算后采用；三是部分套用，即依据工程量清单，取其价格中的某一部分使用。

2．协商单价和价格

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多从合同相关文章

预付款
承包工程价变更的能否变更

一、承包工程价变更的能否变更发包人和承包人协商一致的，可以变更承包合同，所以双方协商一致的，可以变更工程价。《中华人民共和国民法典》第五百四十三条【协议变更合同】当事人协商一致，可以变更合同。第五百四十四条【变更不明确推定为未变更】当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。二、建筑工程价款包括哪些1、预付款。预付款指开工前发包人应预付给承包人用于为合同工程施工准备的款项。施工准备事项包括购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款比例一般不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%。2、进度款。进度款指施工期间发包人根据工程完成情况应支付给承包人的一种工程价款。在工程实践中，发包人同意支付进度一般为合同价的70%，进度款有三种支付方式：一是按形象进度分阶段支付;二是按照已完工程量分期间支付;三是按照阶段及期间混合支付。3、结算款。结算款，即竣工结算款，

2023-06-17

318人看过
律师事务所
工程变更时如何调整合同价格

一是独立收费扣除问题。对于施工中取消的实物工程，施工单位在结算时仅以独立成本的形式扣除实物工程价款，如取消柱梁板混凝土工程，往往不愿主动扣除模板的摊销费用和以人工费、机械费为基础的措施费。其次是劳动力和机械成本的利润转移问题。施工单位在投标时也在合理范围内进行人工、机械成本的利润转移。有时，审计只关注材料价格、管理费和利润的利润转移范围，而忽视了对人工和机械成本的利润转移审查。例如本工程的装饰装修工程，施工单位在投标时人工费和机械费分别获得10%和35%的利润，因此结算审核时变更工程的重新定价也应执行人工费和机械费的利润率。三是劳动力成本的调整。材料费、机械费价格调整的原则和幅度在合同文件中经常有明确规定，但人工费的调整往往是不可预测的。因此，合同中的表述一般属于政策调整，没有特别规定。在进行调整时，结算审计需要注意两个问题。工程变更：变更后确定合同价格的程序。设计变更发生后，承包人将在设

2023-05-07

157人看过
建筑工程安全
针对设计变更，施工方应该如何调整工程价款？

在施工过程中,若发生设计变更,则涉及工程价款的调整。承包人需在工程设计变更确定后的14天内向发包人提出申请。发包人审核同意后,才能进行工程价款的调整。发包人在收到变更工程价款报告之日起14天应予以确认或提出协商意见,否则视为工程价款报告已被确认。在施工过程中，若发生设计变更，则涉及工程价款的调整。在此情况下，承包人需要在工程设计变更确定后的14天内向发包人提出申请。经过发包人的审核同意后，才能进行工程价款的调整。发包人在收到变更工程价款报告之日起14天应予以确认或提出协商意见，否则视为工程价款报告已被确认。1. 【设计变更】工程价款调整流程是怎样的？根据我国《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，工程变更应按照合同约定的程序进行。在工程变更前，承包人应按照合同约定提交工程变更方案，并提供有关资料，经发包人审核认可后，由发包人按照合同约定支付工程变更费用。工程变更实施后，承包人应按照变更后的

2023-08-19

363人看过
中标
工程价款变更的实务操作介绍

一、工程变更价款的处理应遵循以下原则：（1）适用原价格中标价、审定的施工图预算或合同中已有适用于变更工程的价格，按中标价、审定的施工预算价或合同已有的价格计算，变更合同价款。通常有很多的工程变更项目能在原价格中找到，编制人员认真检查原价格，一一对应。（2）参照原价格中标价、审定的施工图预算或合同中没有与变更工程相同的价格，只有类似于变更工程情况的价格，应按中标价、定额价或合同中相类似项目，以此作为基础确定变更价格，变更合同价款。此种方法可以从两个方面考虑，其一是寻找相类似的项目，如现浇钢砼异型构件，可以参照其他异型构件，折合成以立方体为单位，根据难易程度，人工、模板、钢筋含量的变化，增加或减少系数返还成以件、只为单位的价格；其二是按计算规则，定额编制的一般规定，合同商定的人工、材料、机械价格，参照消耗量定额确定合同价款。（3）协商价格中标价、审定的施工图预算、定额分项、合同价中既没有可采用

2023-06-05

218人看过

仲裁机构
工程变更超过合同价10％如何处理？

工程合同实际履行金额超百分之十可以和原施工单位进行补充协议。但是需要双方都同意报价金额。当然也可以看合同的性质，如果是固定合同是不可以调整总体加钱的，如果是固定单价，可以向仲裁机构申请变更合同条款内容。工程变更的分类按提出工程变更的各方当事人来分类：1、承包商提出的工程变更承包方签于现场情况的变化或出于施工便利，或受施工设备限制，遇到不能预见的地质条件或地下障碍，或为了节约工程成本和加快工程施工进度等原因，可以要求变更设计。2、业主方提出变更业主方根据自己的实际需要提出的变更。3、监理工程师提出工程变更监理工程师根据施工现场的地形、地质、水文、材料、运距、施工条件、施工难易程度及临时发生的各种问题各方面的原因，综合考虑认为需要的变更。4、工程相邻地段的第三方提出变更例如当地政府和群众提出的变更设计。5、设计方提出变更设计单位对原设计有新的考虑或为进一步完善设计等提出变更设计。按工程变更的性

2023-08-04

499人看过
合同生效
合同变更时如何处理价款？

该段内容讲述了变更合同价款的程序，包括提出书面建议、协商达成一致意见和签署变更合同价款的协议书三个步骤。根据《民法典》第五百四十三条和第五百零二条第二、三款规定，当事人可以协商一致变更合同，但需要依照法律、行政法规的规定办理批准等手续。如果未办理批准等手续影响合同生效，不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。同时，对方可以请求未履行义务的一方承担违反该义务的责任。变更合同价款的程序包括以下三个步骤:1.当一方或双方提出书面建议时,合同变更价款的程序开始。2.双方接下来进行协商,以达成一致意见。3.如果双方就变更价款达成一致,他们将签署一份变更合同价款的协议书,从而完成合同变更价款的程序。根据《民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。第五百零二条第二、三款规定，依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合

2023-09-02

195人看过
误工费
工程中误工费单价的确定如何进行？

工程中误工费单价的确定进行方式是可按施工合同或停工协议中的有关约定计算，施工合同或停工协议中无约定时可按以下规定计算：(一)停工、窝工费用：1)停工、窝工的工日单价按普通工日单价的70%计算综合价格；工日数按施工现场直接生产工人(包括机械操作人员，不包括管理人员)人数计算。2)停工、窝工的工日一般按不多于3个月的实际停工天数计算，停工超过3个月时，超过部分由承发包双方另行协商。(二)机械停置费：1)机械停置台班单价按《深圳市施工机械台班》中相应机械的台班折旧费的70%计算综合价格；机械停置台班数量按以下公式计算：停工超过3个月时，超过部分由承发包双方另行协商。一、机械停置费计算方式是什么？1)机械停置台班单价按《深圳市施工机械台班》中相应机械的台班折旧费的70%计算综合价格；机械停置台班数量按以下公式计算：机械停置台班=额定年工作台班*机械停置期(天)/365式中的额定年工作台班是指《深圳

2023-03-28

272人看过
工程造价
承包厨房工程价格如何确定

承包厂房工程时，工程价格由承包人和发包人协商确定，双方协商一致后，在承包合同中载明。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。第七百九十六条【建设工程监理】建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照本编委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。一、装修预算清单有法律效力吗事实上，装修预算只是预算，一般都是要按结算的清单为准。但是，如果一定要拿装修预算清单作为证据的话，那么是需要按规定来的。一般情况中，单独的装修预算清单，通常不具有法律效力，但当装修预算清单作为装修合同附件时，就具有了与合同等同的法律效力。不过，要

2023-04-05

61人看过

合同无效
施工合同的工程价款怎么确定

施工合同的工程价款怎么确定可由发包单位与承包单位协商确定，可以参考市场价格、工程单价和工程量、工程施工难度等综合确定，然后约定在双方的建设施工合同中。一、民法典怎么证明承包合同是无效的根据我国民法典第七百九十三条的规定，建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：(一)修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用;(二)修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。二、建设工程施工合同的主要内容主要有哪些建设工程施工合同的主要内容包括有：建设工程施工合同双方的姓名、联系方式；建设工程施工合同标的、标的物数量、标的物质量、价款或报酬；建设工程施工合同的履行期限、

2023-06-23

259人看过
举证责任
建设工程价款的确定和支付

7、当事人在诉讼前已就工程价款的结算达成协议，一方要求重新结算的，如何处理当事人在诉讼前已就工程价款的结算达成协议，一方在诉讼中要求重新结算的，不予支持，但结算协议被法院或仲裁机构认定为无效或撤销的除外。建设工程施工合同无效，但工程经竣工验收合格，当事人一方以施工合同无效为由要求确认结算协议无效的，不予支持。8、承包人项目经理在合同履行过程中所施行为的效力如何认定施工合同履行过程中，承包人的项目经理以承包人名义在结算报告、签证文件上签字确认、加盖项目部章或者收取工程款、接受发包人供材等行为，原则上应当认定为职务行为或表见代理行为，对承包人具有约束力，但施工合同另有约定或承包人有证据证明相对方知道或应当知道项目经理没有代理权的除外。9、当事人工作人员签证确认的效力如何认定当事人在施工合同中就有权对工程量和价款洽商变更等材料进行签证确认的具体人员有明确约定的，依照其约定，除法定代表人外，其他人

2023-08-12

347人看过
工程承包
合同价款变更协议如何书写

一、变更合同价款应根据什么原则进行1、合同中已有适用于变更工程单价的，按合同已有的单价计算和变更合同价款；2、合同中只有类似于变更工程的单价，可参照它来确定变更价格和变更合同价款；3、合同中没有上述单价时，由承包方提出相应价格，经监理工程师确认后执行。二、建筑工程承包合同价款如何确定1、根据甲乙双方签订的施工协议，乙方的承包范围包括：施工图纸范围内的土建、内外装饰、给排水、采暖、强弱电、消防、配套综合管网、厂区围墙及门卫、院坪。2、根据甲乙双方签订的施工协议，确定合同价款：（1）合同承包（已有的施工图纸）范围内的土建、内外装饰、给排水、采暖、强弱电、消防部分执行一口价（原定604万元）。（2）合同承包（暂未有的施工图纸）范围内的配套综合管网、厂区围墙及门卫、院坪等工程内容，待施工图纸确定后，双方再以补充协议形式确定价款。3、根据甲乙双方签订的施工协议，工程承包范围未提到锅炉房的施工，也应该

2023-06-05

224人看过
业主
固定总价合同价款变更的情况

一、固定总价合同价款变更的情况具体看合同如何约定和定义遵循合同自治的原则下，对于合同是否采用固定总价政府部门只有指导性的意见而无强制性的意见，合同当事人有自由协商的权利。可以向法院起诉要求撤销或者变更。二、固定单价合同和总价合同有什么区别固定单价合同是指合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础，工程任务和内容明确，业主的要求和条件清楚，合同单价一次包死，固定不变，即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化的一类合同。固定总价合同是指针对当时的图纸、招标文件以及技术资料的固定总价，当施工过程中发生设计变更，还是要按照规定予以增减造价的。《民法典》第七百八十八条建设工程合同定义和种类建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百八十九条建设工程合同的形式建设工程合同应当采用书面形式。第七百九十条【建设工程招投标活动的原则】建设工程的招标投

2023-05-06

315人看过

合同内容
变更合同价款按哪些方法进行?工程变更的程序是什么?

一、变更合同价款按哪些方法进行?1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款;、2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款;3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。二、工程变更的程序是什么?1.设计变更的程序(1)发包人对原设计进行变更。施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更，应不迟于变更前14天以书面形式向承包人发出变更通知。承包人对于发包人的变更通知没有拒绝的权利，这是合同赋予发包人的一项权利。变更超过原设计标准或者批准的建设规模时，须经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的相应的图纸和说明。(2)承包人原因对原设计进行变更。承包人应当严格按照图纸施工，不得随意变更设计。施工中承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸或者施工组织设计的更改及对原材料、设备

2023-06-04

404人看过
工程施工
施工合同被法院判定无效，如何确认工程价款？

根据法律规定,建设工程施工合同无效,但工程经竣工验收合格,承包人可以要求发包人参照合同约定结算支付工程价款。建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。根据法律规定，建设工程施工合同无效，但工程经竣工验收合格，承包人可以要求发包人参照合同约定结算支付工程价款。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。施工合同被判定无效，承包人能否请求支付工程价款？根据我国《民法典》第七百零五条规定，施工合同无效的情况下，承包人可以请求支付工程价款。但是，需要满足一定条件。首先，承包人应当证明施工合同无效，即施工合同自始没有法律约束力。其次，承包人应当证明无效的施工合同给其造成的损失，且损失达到请求支付工程价款的数额。如果承包人无法证明工程价款的数额，则

2023-09-12

376人看过