承包人欠债下落不明发包方被判赔偿损失-法师兄

承包人欠债下落不明发包方被判赔偿损失

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-09 09:54:38 354 人看过

日前，顺义法院审结一起欠款纠纷案，北京红榕服装辅料厂因先前的承包人在承包期间欠下债务未还被起诉，判决北京红榕服装辅料厂给付北京金星工贸公司欠款11万余元。

1999年至2004年年底，闫某承包北京红榕服装辅料厂期间，欠北京金星工贸公司借款及货款共计11万余元，之后闫某给金星工贸公司出具一张盖有红榕服装辅料厂财务章，但未填写出票日期，总额为11万余元的现金支票，但该支票账户内无钱。2004年年底，闫某下落不明。

在开庭审理中，金星工贸公司称现金支票是红榕服装辅料厂于2004年10月份开出的。对此红榕服装辅料厂辩称，金星工贸公司持该支票起诉，按票据法的规定，已超过了诉讼时效期间。金星工贸公司则称，现金支票在此案中只是作为欠款的证据，起诉是依据债权债务关系。

法院认为，闫某承包北京红榕服装辅料厂期间，是以北京红榕服装辅料厂的名义经营、对外应承担民事责任。现闫某下落不明，故在闫某承包期间的债务，理应由北京红榕服装辅料厂承担偿还责任。金星工贸公司所提供的支票只是作为证据用来证明红榕服装辅料厂欠金星工贸公司款的事实，故红榕服装辅料厂辩解的此案应属票据纠纷、现起诉已超过了法律规定的诉讼时效期间，理由不能成立。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多欠款相关文章

遗产分配
拆迁赔偿金是否包括承租人损失？

拆迁租赁房屋应当考虑两个因素，一是保护房屋所有权人的合法权益，所有权人可以选择货币或房产调换的补偿方式，二是保护承租人的合法权益。应当说，拆迁租赁房屋涉及补偿安置和解除合同两个法律关系。两个法律关系表面上是独立的，但实际上是相互关联的，所以拆迁部门在拆迁时也会一并考虑。依法拆迁是合法行为，是解除租赁合同的原因。若租赁合同中对拆迁事项有具体的约定，则应当按照约定执行。若租赁合同中没有关于房屋拆迁事项的具体约定，应按照公平的原则，在承租人因拆迁遭受损失的情况下，被拆迁人也就是出租人，应当给与承租人补偿。而在实践操作中，若被拆迁人与承租人没有达成协议，被拆迁人也无法从拆迁单位获得货币或房屋的补偿。所以，根据上述分析，在租赁合同无约定的情况下，李某应当就中介公司的损失作出赔偿。公房拆迁承租人能获得补偿吗1、公房承租人，是指与公房的所有权人或代管人签订了房屋租赁合同，依法履行合同约定的权利和义务，并

2023-08-17

335人看过
法律综合知识
承包违约赔偿对方利益损失的多少

关于承包合同中的违约赔偿标准，并无固定数值作参考依据。实际上，违约赔偿的具体金额应参照违约行为导致损失的具体情况来衡量确定；损失范围不仅包含实际损失，还包括在承包合同继续履行后可能由对方获得的预期利益。然而，赔偿数额必须确保不超出签订合同时可合理预见的违约行为所引发的潜在损失。值得注意的是，承包合同的违约赔偿标准并非由法律明确规定。若双方约定的违约金水平显然不足以弥补违约行为造成的真实损害，人民法院或仲裁机构应根据相关方的申请进行相应调整；相反地，如果约定的违约金过高，超过了实际损失额的一定比例，同样可以通过该途径要求予以适当降低。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔

2024-07-30

136人看过
第三者
设计损失发包人对承包人应有哪些处理

工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。一、发包人拖延工期承包人如何赔偿发包人导致工期拖延的，承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后，任何一方都应该严格遵守合同约定，积极履行合同，要是一方违约的，另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中，因为发包人原因导致工期拖延的如下情况，承包人可以索赔：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。二、建设工程转包应遵守哪些规定?建设工程的发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人；发包人应当按照约定的要求，向承包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等；发包人应当根据施工图纸及说明书、国家

2023-03-03

457人看过
工程造价
承包人受到经济损失后如何向发包人提出补偿要求

1、索赔条件索赔条件，又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件。通常承包商可以索赔的事件有:(1)发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失;(2)因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失;(3)发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;(4)发包人延期支付期限造成承包人的损失;(5)非承包人的原因导致工程的暂时停工;(6)物价上涨、法规变化及其他。前提条件(1)与合同对照,事件造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。2、承包人向发包人索赔应按照什麽程序进行?承包人可按下列程序以书面形式向发包

2023-06-15

56人看过

法律综合知识
发包人要承担承包人的债务吗

一、发包人要承担承包人的债务吗承包人的债务由承包人自己承担，发包人不承担承包人的债务。如果承包农村集体土地，由部分农户成员承包的，以该部分成员的财产承担债务。《中华人民共和国民法典》第五十五条【农村承包经营户的定义】农村集体经济组织的成员，依法取得农村土地承包经营权，从事家庭承包经营的，为农村承包经营户。第五十六条【债务承担规则】个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担；家庭经营的，以家庭财产承担；无法区分的，以家庭财产承担。农村承包经营户的债务，以从事农村土地承包经营的农户财产承担；事实上由农户部分成员经营的，以该部分成员的财产承担。二、工程发包人承担责任的情形发包人承担违约责任的方式有以下几种：1、赔偿损失。赔偿损失是发包人承担违约责任的主要方式，其目的是补偿因违约给承包人造成的经济损失。损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过发包人在订立合同

2021-10-04

492人看过
不可抗力
发包人拖延工期承包人如何赔偿

发包人导致工期拖延的，承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后，任何一方都应该严格遵守合同约定，积极履行合同，要是一方违约的，另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中，因为发包人原因导致工期拖延的如下情况，承包人可以索赔：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。一、如何确定工程竣工日期认定工程的竣工日期如下：（一）建设工程经竣工验收合格的，竣工日期应认定为竣工验收合格之日；（二）承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，竣工日期应认定为承包人提交验收报告之日；（三）建设工程未经竣工验收发包人擅自使用的，竣工日期应认定为转移占有建设工程之日。二、工期延误的情形有哪些工期延误的情形包括：1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。2、发

2023-03-22

144人看过
债务人
债务人下落不明的承担律师责任

债务人下落不明的，债权人可以向人民法院申请宣告债务人为失踪人。根据民事诉讼法的规定，公民下落不明满两年的，利害关系人可以向人民法院申请债务人为失踪人。失踪人员的财产将由其配偶、父母、成年子女或亲戚朋友管理。此时，债权人可以向财产经理主张债权。债务人下落不明如何起诉1、债权人起诉对方最好在其离开住所地一年以内起诉，因为有如下规定：《中华人民共和国民事诉讼法》第二十二条：对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖；被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见第5项：公民的经常居住地是指公民离开住所地至起诉时已连续居住一年以上的地方。但公民住院就医的地方除外。2、债权人起诉后在被告缺席的情况下，法院首先看原告的证据充不充分，如果充分法院可以公告传唤被告，公告期限届满，被告仍不应诉，借贷关系明确的，经审理后可缺席判决。

2023-08-18

496人看过
托运
托运人包装、装箱不当造成货损应否赔偿承运人的损失

Z公司与T公司签订了一份出口外贸代理协议书，约定由Z公司自行对外签约，办理涉案货物出运的手续，由此而产生的一切纠纷由Z公司自己解决，T公司提供全套的出口单据，收取一定的代理费用。某次，T公司向D公司订舱，D公司开具了一份已装船正本提单，该提单注明货物的品名为二氧化硫脲，船名E号轮，起运港中国甲港，卸货港美国乙港，托运人为T公司。当E轮停泊在中国的另一个港口时，船上发现二舱冒烟，经消防部门及港务公司共同检测，倒箱166个，卸下自燃冒烟的和散发浓烈的气味的编号为1和2集装箱，堆放在港区的危险品码头，开箱检查时，有6名工人发生轻微中毒。环境监测站到场检查，认定是集装箱内装载的货物二氧化硫脲自燃。E轮将卸下的集装箱滞留在码头，其他集装箱装船后起航，船到日本后，D公司聘请日本H有限公司对船上的污染进行检查，结论是装载集装箱1的二舱有污染，25个集装箱的表面有化学污染痕迹。船上的集装箱在日本进行了倒箱

2023-06-09

206人看过

不可抗力
发包人拖延工期导致承包人损失的应对措施

发包人导致工期拖延的，承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后，任何一方都应该严格遵守合同约定，积极履行合同，要是一方违约的，另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中，因为发包人原因导致工期拖延的如下情况，承包人可以索赔：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。承包人与发包人之间发生纠纷后可以提前解除合同的情形有哪些（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的

2023-07-16

227人看过
法律综合知识
发包人损害赔偿诉讼的起诉方是谁

一、发包人损害赔偿诉讼的起诉方是谁发包情形下的损害赔偿诉讼主体是发包方、承包方。车辆所有人以发包的形式将自己对车辆的支配权交给他人，其收取一定的租赁费，仍然是运行利益的归属者，承包方发生交通事故，发包方也要同承包方和和承包方一起承担损害赔偿责任。二、发包方拖欠工程尾款应该怎样处理1．与欠款人对工程欠款进行协商，达成还款协议；2．请求追债公司的帮助；3．要求建设单位提供按期付款的履约担保；4．到欠款人住所地或工程地的人民法院提起诉讼。《中华人民共和国民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。三、建筑工程发包承包的原则？建筑工程发包承包的原则：1．承发包双方依法订立书面

2023-09-12

183人看过
损害赔偿
损害赔偿包括个人债务吗

当事人因为伤害罪产生的赔偿属于个人债务。伤害罪的赔偿是因为个人的违法行为所导致的债务，不是用于夫妻共同生活的，所以不属于夫妻共同债务，但是如果配偶也属于得利者的，那么可能属于夫妻共同债务。一、如何区分夫妻债务和个人债务区分夫妻共同债务和个人债务主要看债务是否产生于婚姻存续期间，是否是双方共同意思表示，是否用于夫妻共同生活、共同生产经营。对于夫妻共同债务的处理是夫妻双方共同偿还，而个人债务则由个人偿还，不能要求其配偶偿还。二、老公欠款被起诉老婆要承担责任吗丈夫欠债妻子如果想要自保的，那就必须拿出丈夫欠债是属于个人债务的证明，比如对方欠的赌债。如果丈夫欠的是共同债务，那么妻子也要还，那就不存在自保的问题，因为妻子不还是违法的。三、夫妻个人债务的举证责任是怎样的当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。债权人就一方婚前所负个人债务向债务人的配偶主张权利的，应当证明所负债务用于婚后家庭共同生活。夫妻

2023-03-12

496人看过
有期徒刑
承包人为揽工程给发包人送钱会不会被判刑

临沂11月9日讯一工程公司经理承揽了土方运输工程后，为能揽到更多的土方运输工程并在工程质量上得到照顾，多次向工程发包人送钱达5万元。11月6日，临沂市兰山区人民法院作出一审判决，以行贿罪判处陈某有期徒刑2年，缓刑3年。法院审理查明，今年42岁的陈某是苍山县人，是临沂市某工程运输公司的原经理。2005年3月，陈某在兰山区南坊街道某建筑工地承包了部分土方运输工程。后为能揽到更多的土方运输工程并在工程质量上又能得到发包方负责人徐某(已被判刑)的照顾，于2005年5月先后8次向徐某送钱，共计人民币5万元，徐某匀予收受。接到群众举报后，今年6月12日，检察机关对陈某立案侦查，当日依法对其刑事拘留。案发后，陈某主动交代了为能揽到更多的土方运输工程向徐某行贿人民币5万元的犯罪事实，徐某也主动到检察机关承认了因向陈某发包土方工程收受其人民币5万元的事实。法院认为，陈某为能揽到更多的土方运输工程并在工程质量

2023-06-15

351人看过

落户
为什么家庭承包的承包方全家迁入小城镇落户后，发包方不能收回其承包地？

《农村土地承包法》第二十六条规定，承包期内，承包方全家迁入小城镇落户的，应当按照承包方的意愿，保留其土地承包经营权或者允许其依法进行土地承包经营权流转。也就是说，承包方全家迁入小城镇落户后，发包方不能收回其承包地。主要是因为，目前我国小城镇的社会保障制度尚不健全，在农村如何建立适应我国国情和市场经济要求的社会保障体制，还需要深入研究。所以，这部分在小城镇一旦遇到工作困难，还是要回到农村从事农业生产，作为基本的社会保障。如果他们回到农村以后没有承包地可以耕种了，就会失去生活来源，搞不好会造成社会问题，影响社会安定。这里所说的小城镇，包括县级市、县人民政府驻地镇，以及县以下小城镇。

2023-06-07

84人看过
法律援助
因违规发包工程被判承担赔偿责任

在施工过程中受伤，因自然人不具备用工资质，应由发包人和分包人等承担连带责任把工程层层发包给一些不具有用工主体资格的自然人，不料在施工过程中工人受伤，各方相互推诿，到底谁该为受伤的工人埋单？近日，石家庄市桥西区人民法院对一起工伤赔偿纠纷案件作出判决，发包方与施工方承担连带赔偿责任，共同对受伤的雇工承担民事赔偿。2006年初，石家庄市某工程公司（以下简称公司）承包了省会某学院教学楼修建工程，公司转身将工程包给了个人章胜（化名），章胜将其中的钢筋工程分包给了包工头王亮（化名），双方达成了口头协议，王亮带领高飞等十几名工人进场实施钢筋作业。2006年5月30日，高飞在施工时左手中指被钢筋弯曲机挤伤，随即被送往河北医科大学第三医院进行治疗，住院共计28天。后又在新乐市医院进行了第二次手术。两次住院期间的医疗费、护理费等共计12000元。但这笔费用却无人承担。王亮和高飞是老乡，由他先行垫付了治疗费用。

2023-06-05

258人看过