建筑工程施工到期是否需要延期
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-29 11:10:38 273 人看过

需要。建筑工程施工工期到期需要延期。建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。

一、工程延期的原因有哪些

因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期可以相应顺延:

(一)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。

(二)发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。

(三)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行的。

(四)设计变更和工程量增加的。

(五)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。

(六)发生不可抗力。

(七)专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。

二、建筑工程施工工期保证措施有哪些

(一)建立三级控制的施工计划保证体系

以项目经理为责任主体的进度保证体系,以项目副经理、技术负责人、各部门负责人为基础的多级计划执行体系,使施工计划的每一个节点,每一个线路都做到层层有计划、人人有目标、事事有人管。

(二)落实分包责任

本工程建设规模较大、劳务施工队较多,只有将控制点细化到各分区的分项工程中去,才能保证控制点落实的实效性。因此,拟通过合同条款将项目各分部工程的进度要求落实到相关分包,使进度保证体系实现全面覆盖,不留死角。

(三)建立项目进度责任制

加强对项目经理、副经理、项目技术负责人和部门负责人的进度考核,签订责任状,定期按计划目标进行考核,奖优罚劣。

(四)编制三级网络计划

在施工中项目部将分级编制网络计划来控制整个工程的施工。

(五)制定派生计划

工程的进度管理是一个综合的系统工程,涵盖了技术、资源、商务、质量、安全等多方面因素,因此根据总控工期、阶段工期和分项工程工作量制定出技术保障、商务合同、物资采购、设备定货、劳动力资源、机械设备资源等派生计划,是进度管理的重要组成部分,按照最迟完成或最迟准备的插入时间原则,制定各类派生保障计划,作到各项工作有备而来,有章可循。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年04月04日 18:22
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程施工相关文章
  • 建筑工程施工工期保证措施怎样制定?
    建筑工程施工进度计划和施工工期保证措施一、施工进度计划1、编制依据及原则(1)响应合同文件工期要求。(2)以本工程内容、工程量大小、工艺、工法难易程度为依据;类似工程施工经验为参考。(3)合理安排施工工序。(4)根据现场的实际情况,进行分区组织流水施工。(5)充分考虑合同文件中与其它施工单位的配合,最大限度减少施工作业的相互干扰。(6)体现我单位专业施工技术水平,是资源配置合理利用。施工总工期2、总工期要求总工期控制在天内。3、总工期计划综合考虑总工期、节点工期要求及施工组织计划,制定本合同工期计划目标如下:假定在年月日开工,用天的时间完成护坡桩的施工,而冠梁、锚索、土方开挖密切配合护坡桩的施工,各工序交叉作业,以节省工期。以上工期计划是根据前述原则,结合我单位能力制定,施工中我单位将在保证质量、安全、环境、文明施工的前提下,尽量提前。若有不可控力因素致使阶段工期滞后,将增加人力、物力投入
    2023-06-04
    106人看过
  • 建筑工程合同工期延误怎么办?
    建设工程合同工期延误后,主要要看合同中是否约定延误责任,如果实际延误的情形符合合同中约定的延期免责情形,或者是由不可抗力造成,并且有证据证明上述情形,那么根据实际情况,顺延工期即可;否则合同违约方要对合同相对方承担违约责任。建筑工程合同工期延误的风险建筑工程合同工期延误的风险工期延误,往往是发包人对付承包人企图少付、拖付工程款的惯用手段。《建设工程施工合同》示范文本通用条款第13.1条规定,因7种原因之一造成工期延误的,经工程师确认,工期相应顺延。其中“发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行”,工期应顺延。但该条在实践中往往发生争议。如:江苏某公司给北京某开发公司施工一幢商住综合楼。中途,承包人主张:开发公司多次不及时支付进度款,致使无法施工,遂停工。发包人主张:施工企业多报已完成工程量,属多报进度款,我们当然要审核扣减。争议的焦点变成,究竟是施工企业多报当月已完
    2023-07-21
    76人看过
  • 合同中关于建筑工程延期是否有规定?
    可以,但要在特定条件下。1、工程量增加;2、发包人变更设计;3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;4、发包人未按约定支付工程款。发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当;5、工程质量鉴定;6、不可抗力或其他因素。信用卡可以延期还款吗可以办理延期还款,如今大部分银行的信用卡都设有还款宽限期,在宽限期过后没有还款就算逾期,会对个人征信造成一定影响。持卡人可以通过拨打银行客服的电话,申请延期还款。信用卡申请延期还款也是有一些技巧的,比如持卡人可以说延期还款的原因,是因为某些因素(失业、住院等)无力在近期将欠款还清。当然了,最后延期时间根据审核决定,具体延期天数是不一定的。《中华人民共和国民法典》第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求
    2023-07-13
    280人看过
  • 如何应对建筑工程的工期顺延
    一、如何应对建筑工程的工期顺延1.收集相关证据,证明确实存在不可抗力的事实2.及时向发包方通知不可抗力事件,并积极申请工期的顺延,同时做好相应的证据留存。《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定:“当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明”。二、建筑工程发包方式包括哪些类型建筑工程发包方式包括以下类型:1.招标发包:是指建设单位通过招标确定承包单位的一种发包方式。招标发包是建筑工程发包的主要形式。建筑工程的发包采用招标投标的方式,可以充分利用供求关系、价值规律和竞争机制。2.直接发包:是指发包方直接与承包方签订承包合同的一种发包方式。三、建筑工程发包的条件建设工程发包应当具备的条件有:1.必须具有筹建许可证;2.必须已办理建设工程规划许可证;3.必须已办理建设用地规划许可证;4.必须具有建设工程所在地块的立项批文。《中华人
    2023-09-11
    266人看过
  • 建筑工程延期的处理方案
    一、建筑工程延期的处理方案建筑工程延期的,建设单位可以要求施工单位按照合同约定承担赔偿责任;施工单位不赔偿的,建设单位可以起诉。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼,适用本法的规定。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、建筑工程延期纠纷的诉讼时效是多久3年。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求
    2023-07-23
    113人看过
  • 建筑工程施工防水保质期多久
    建筑工程施工防水保质期是五年。《房屋建筑工程质量保修办法》第七条规定,在正常使用条件下,房屋建筑工程的最低保修期限为:(一)地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;(三)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;(四)电气管线、给排水管道、设备安装为2年;(五)装修工程为2年。其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。《房屋建筑工程质量保修办法》第七条
    2024-04-30
    160人看过
  • 建筑工程合同几年到期
    建筑工程合同自约定的时效届满到期,到期的合同,自期限届满时失效。根据民法典规定,合同可以附期限,附生效期限的合同自期限届至时生效,附终止期限的合同自期限届满时失效。一、签订合同的日期是否是执行日期不是。但合同的法律效力是从签订日期开始算。当事人采用合同书形式订立合同的,自双方当事人签字或者盖章时合同成立。当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的,可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。当事人对合同的效力可以约定附期限。附生效期限的合同,自期限届至时生效。附终止期限的合同,自期限届满时失效。二、承诺生效后合同必须成立吗承诺生效时合同不一定成立首先,承诺生效时合同成立,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。其次,依照法律、行政法规的规定,合同应当办理批准等手续的,依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的,不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等
    2023-04-03
    176人看过
  • 建筑施工是否需要办理许可证
    构筑物应当办理建筑工程施工许可证。在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装,以及城镇市政基础设施工程的施工都应当申领施工许可证。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程,可以不申请办理施工许可证。如果构筑物的工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的,可以不申请办理施工许可证,但仍需留意省级人民政府住房城乡建设主管部门是否对限额进行调整。建筑工程施工许可证申请表怎么填需要写明建筑单位名称,法定代表人联系方式,申请事项,申请理由,建设规模等内容。根据《建筑法》第8条,申请施工许可证应当具备以下条件:(一)已经办理该建筑工程用地批准手续;(二)在城市规划区的建筑工程,已经取得规划许可证;(三)需要拆迁的,其拆除进度符合施工要求;(四)已经确定建筑施工企业;(五)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;(
    2023-07-04
    245人看过
  • 建筑工程工期延误每天赔偿标准
    一、建筑工程工期延误每天赔偿标准1.建筑工程工期延误的每天赔偿标准并非固定不变,而是依据合同中的具体约定来确定。2.一般来说,赔偿金额会按照合同总金额的一定比例进行计算,如0.1%至0.5%之间,且这一比例的上限通常不会超过主合同标的的20%。3.这一标准旨在平衡双方的利益,既体现了对违约方的惩罚,也避免了对非违约方造成不合理的利益损害。4.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,误期赔偿费的最高限额可设定为合同价款的5%,进一步明确了赔偿的上限范围。二、工期延误赔偿的计算方法工期延误赔偿的计算方法同样依赖于合同的具体约定。1.在合同中,双方应明确约定工期延误的界定标准、赔偿比例及计算方式等关键条款。2.当实际工期超出约定工期时,即视为工期延误,此时承包人需按照合同约定的赔偿比例和计算方法向发包人支付赔偿金。3.需要注意的是,赔偿金的计算应基于公平、合理的原则,既要考虑到承包人的违约程度
    2024-08-02
    191人看过
  • 建筑安装工程工期拖延怎么索赔
    1、建筑安装工程的工期拖延的,建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿,如果施工单位不赔偿的,建设单位可以起诉施工单位。2、法律规定:《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。一、建筑工程逾期怎么处理承包方应按合同规定的时间如期完工和交付,由于承包方的原因造成工程逾期交付的,承包方应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约
    2023-02-27
    376人看过
  • 建筑工程工期顺延后应注意什么
    一、建筑工程工期顺延后应注意什么建筑工程工期顺延后应注意建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿,如果施工单位不赔偿的,建设单位可以起诉施工单位。《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定:“当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明”。二、建筑工程合同的形式包括哪些种类建设工程合同的种类有:1.建设工程勘察合同;2.建设工程设计合同;3.建设工程施工合同。承包人进行工程建设,经竣工验收合格后,发包人支付价款的合同。《中华人民共和国民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。三、建筑工程合同的内容1.当事人的名称或者姓名和住址。2.标的:标的是指合同当事人双方权利义务共同所指向的对象。没有标的,或者标的不祥,合同的权
    2023-09-19
    413人看过
  • 建筑工程质量保函到期后需要怎么办
    依据相关法律的规定,建筑工程质量保函载明的日期到期后,保函的权利义务就会随之消失,保函不再具有担保的作用。《关于审理独立保函纠纷案件若干问题的规定》第十一条独立保函具有下列情形之一,当事人主张独立保函权利义务终止的,人民法院应予支持:(一)独立保函载明的到期日或到期事件届至,受益人未提交符合独立保函要求的单据;(二)独立保函项下的应付款项已经全部支付;(三)独立保函的金额已减额至零;(四)开立人收到受益人出具的免除独立保函项下付款义务的文件;(五)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。独立保函具有前款权利义务终止的情形,受益人以其持有独立保函文本为由主张享有付款请求权的,人民法院不予支持。银行保函的分类一、履约保函在一般货物进出口交易中,履约保函又可分为进口履约保函和出口履约保函。1.进口履约保函。进口履约保函是指担保人应申请人(进口人)的申请开给受益人(出口人)的保证承诺。保函规定,如出
    2023-06-15
    118人看过
  • 个人是否能承包建筑工程施工
    一、个人是否能承包建筑工程施工个人不可以承包建筑工程。承包建筑工程必须满足两个条件:1.具有企业法人资格,也就是承包建筑工程的是一个单位而非个人。2.具有从事建筑行业的资质。《建筑法》第二十六条承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程。二、建筑工程承包的方式有哪些可选择关于建设工程的承包方式:1.工程总承包(又称工程项目总承包):是指发包人按照工程总承包合同约定,将建设工程的勘察、设计、施工和设备采购一并发包给具备工程总承包资质条件的承包人承包,由发包人支付工程价款,承包人可将工程勘察、设计、采购、施工分别分包给具有相应资质条件的其他人承包,并由工程总
    2023-12-14
    183人看过
  • 建筑工程延期应该怎样处理
    一、建筑工程延期应该怎样处理建筑工程工期延迟后该如下处理:建筑安装工程的工期拖延的,建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿,如果施工单位不赔偿的,建设单位可以起诉施工单位。二、建筑工程延期违约金上限是多少钱当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。所以,违约金具有惩罚性的特征,它不以非违约方遭受损失为前提。一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的。约定的违约金低于造成的损失,当事人可以请求法院予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失,当事人可以请求法院适当减少。但是违约金是当事人双方在订约时对一方违约后可能造成的损失的一种预先估算,与违约后守约方的实际损失不可能完全相符;故此可交由法官自由裁量。法律规定预定违约金,除了给当事
    2023-08-08
    338人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目,是根据建设工程设计文件的要求,对建设工程项目施工所含各部分项工程进行成本核算。 具体来说,工程施工是指施工单位按照合同规定的内容完成工程,并达到合同规定的要求,最终由发包人验收合格,... 更多>

    #工程施工
    相关咨询
    • 施工企业是否需要建筑工程施工许可证证件
      重庆在线咨询 2021-11-16
      建筑物应当办理施工许可证。从事中华人民共和国境内各类房屋建筑及其附属设施的建设、装修及配套线路、管道、设备的安装,以及城市市政基础设施工程的建设,申请施工许可证。投资30万元以下或建筑面积300平方米以下的建设项目,不得申请施工许可证。如果建筑工程投资在30万元以下或建筑面积在300平方米以下,可以不申请施工许可证,但仍需注意省人民政府住房和城乡建设主管部门是否调整限额。
    • 施工队延误建筑方工期,建筑方对施工方起诉A
      江苏在线咨询 2022-10-22
      施工队延误工期看是否属于不可抗力原因或者其他合理免责因素,比如是不是由于建筑方的原因所致等事由,否则施工队应该按照双方合同约定承担违约责任,具体详情根据不同的情况请来电咨询。
    • 建筑工程内建筑物需要办理建筑施工许可吗?
      辽宁在线咨询 2022-11-27
      构筑物应当办理建筑工程施工许可证。 在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装,以及城镇市政基础设施工程的施工都应当申领施工许可证。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程,可以不申请办理施工许可证。 如果构筑物的工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的,可以不申请办理施工许可证,但仍需留意省级人民政府
    • 建筑工程施工工期如何制作
      天津在线咨询 2023-07-06
      工期一般是以定额来确定的,是经过科学测定的合理工期。 计算施工工期有两种方法 ①从开工到竣工按全部日历天数计算,不扣除停工日数,称为“日历工期”例子:计划工期300个日历,意思是合同的起始日至结束日期,包括周末、大小月历天数的和。 ②从全部日历天数中扣除节假日未施工的天数及因设计、材料、气候等原因停工的天数,称为“实际工期”。一般承包合同规定采用日历工期,以便于检查合同执行情况实际工期由于排除了客
    • 沒有工程建筑施工证是否为违章建筑
      广东在线咨询 2022-11-05
      1、是。沒有工程建筑施工证是违章建筑,施工单位应提早依照我国有关要求向县市级相关部门获得工程建筑施工证。 2、法律依据:《建筑法》第六十四条 违反本法规定,未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的,责令改正,对不符合开工条件的责令停止施工,可以处以罚款。