建筑工程索赔纠纷
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-05 15:07:51 365 人看过

建筑工程索赔是指承包商因自然条件、人为障碍等原因导致费用损失或工期延误向业主提出赔偿要求。根据相关法律法规,索赔适用于施工人原因导致质量不符合约定、承包人原因导致人身和财产损失的情况,具体管理办法由国务院规定。

建筑工程索赔是指在工程建设过程中,因不可预见的自然条件、人为障碍等原因导致费用损失加大或工期延误,或者业主和工程师原因导致施工临时中断、工效降低、工程成本增加等情况下,承包商向业主提出的赔偿要求。根据《中华人民共和国》第五十二条和《建筑工程索赔的适用范围》,建筑工程索赔适用于因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的情况,以及因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的情况。具体管理办法由国务院规定。

解决建筑工程索赔纠纷的最佳实践

解决建筑工程索赔纠纷的最佳实践通常包括以下几个关键步骤。首先,及时收集、整理和保留与索赔相关的所有证据和文件,包括合同、变更通知、施工记录、支付凭证等。其次,仔细研究合同条款和法律法规,确保对索赔权利和义务有清晰的理解。接下来,与相关方进行积极沟通和协商,尽量达成和解或争议解决协议。如果无法达成一致,可以考虑通过调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。在整个过程中,建议寻求专业的法律咨询和代理支持,以确保合法权益得到保护。此外,建立良好的合同管理和风险控制机制,可以预防和减少建筑工程索赔纠纷的发生。综上所述,通过合理的准备、积极的沟通和专业的法律支持,能够提高解决建筑工程索赔纠纷的效率和成功率。

建筑工程索赔是解决工程建设过程中费用损失、工期延误等问题的赔偿要求。根据相关法律法规,索赔适用于质量不符合约定和造成人身财产损失的情况。解决索赔纠纷的关键步骤包括收集证据、研究合同条款、积极沟通和寻求专业法律支持。建立合同管理和风险控制机制可以预防纠纷发生。通过准备、沟通和法律支持,能够提高索赔纠纷解决的效率和成功率。

中华人民共和国建筑法(2019修正):第三章 建筑工程发包与承包 第二节 发 包 第二十五条 按照合同约定,建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的,发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。

中华人民共和国建筑法(2019修正):第七章 法 律 责 任 第六十九条 工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通,弄虚作假、降低工程质量的,责令改正,处以罚款,降低资质等级或者吊销资质证书;有违法所得的,予以没收;造成损失的,承担连带赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

工程监理单位转让监理业务的,责令改正,没收违法所得,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。

中华人民共和国建筑法(2019修正):第四章 建筑工程监理 第三十二条 建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面,代表建设单位实施监督。

工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的,有权要求建筑施工企业改正。

工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当报告建设单位要求设计单位改正。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月22日 12:38
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多建筑工程索赔相关文章
  • 建筑工程停工索赔项目明细
    一、建筑工程停工索赔项目明细在《建设工程施工合同(示范文本)》的对于工期的规定:工期是指发包人、承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。建筑工程的工期长短以及是否能够如期完成关乎到合同双方的切身利益。同时也影响其他一系列合同是否能够顺利履行。在现实生活中,引起建筑工程工期纠纷的原因主要表现在以下几个方面:合同对工期的约定不符合实际,不符合规律。对于建筑工程项目工期的长短主要取决于工程量的大小、工程等级以及承包方的综合实力等多方面的因素。一些建筑承包企业为了能够揽到工程,会常用以段工期来取胜。但是建筑承包方对客观因素并未做出充分的考虑。导致双方约定的工期本身就存在极大的不合理性,实际履行起来就难免产生纠纷。工程承包方的综合实力欠缺工程承包方的综合实力不足,主要表现在施工管理上和技术水平两方面。这两方面都跟不上工程进度的需要,会使合同中双方约定的工期难以切实保证。建
    2021-10-13
    90人看过
  • 建筑工程的索赔是否可以索赔利润
    索赔建筑工程时,可以依法索赔利润。法律规定,由于工程范围的变更(如计划外的工程,或大规模的工程变量)和施工条件变化引起的索赔,有权获得利润索赔。因此工程索赔能索赔利润。建筑工程的索赔是否可以索赔利润的法律依据《建筑法》第六十七条承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。承包单位有前款规定的违法行为的,对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失,与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。《中华人民共和国建筑法》(2019修正):第七章 法 律 责 任  第六十七条 承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。\n承包单位有前款规定的违法行为的,对因转包工程或者违法分包
    2022-06-11
    226人看过
  • 解决建筑工程纠纷的常见途径,建筑工程纠纷管辖法院是哪个
    一、解决建筑工程纠纷的常见途径解决建筑工程纠纷的常见途径:1.协商出现商业纠纷,双方应首先在自愿、平等的基础上进行友好协商,寻求解决的可能性。2.调解经过协商不能达成协议时,双方可申请业务主管部门(如工程造价管理协会等)出面进行调解。3.仲裁纠纷双方不愿通过协商和调解,或者协商、调解不成时,就只能在仲裁和诉讼两种方式中作一选择。4.诉讼诉讼是解决商业纠纷最严厉的手段,同时也是最终的手段。二、建筑工程纠纷管辖法院是哪个建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖,但合同没有约定时,由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。依据《民事诉讼法》第二十三条的规定:因合同纠纷提起的诉讼,由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。《民法典》第六十一条的规定:合同生效后,当事人就质量、价款、或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。三、建
    2023-06-07
    177人看过
  • 建筑工程纠纷赔偿纠纷应注意的问题有哪些?
    1、建设工程合同的效力问题。首先,应当尽量维护合同的效力。建设工程合同受到不同部门的法律、行政法规和规章的调整,特制是法律、法规、规章中的强制性规范较多,如果违反这些规范都以违反法律强制性规定为由认定合同无效,不利于维护交易的稳定性,也不利于保护各方当事人的合法权益。同时,也会阻碍建筑市场的健康发展。法律和行政法规中的强制性规定有的属行政管理规范,如果当事人违反了这些规范应当受到行政处罚,但是不应当影响合同的效力。2、建设工程合同的解除问题。合同的解除,一般包括约定解除和法定解除两种形式。法定解除主要适用于当事人不履行合同的主要义务,致使合同目的无法实现的情形。3、建设工程质量问题。建设工程质量关系到公共安全,为确保建设工程质量,建设工程质量也直接关系到工程价款的支付和修复费用的承担。对建设工程的质量不符合约定,建设工程质量缺陷以及建设工程未经竣工验收发包人擅自使用的责任承担,作了集中规定
    2023-06-25
    424人看过
  • 建筑工程纠纷赔偿依据及相应处罚
    1、如果某一个工程的监理单位违反了相关法律法规,而擅自越级承包工程的话,会被有关机关责令停止其违法行为;对于其负责勘察、审计等单位会收到一定数额的惩罚,处罚金额通常为之前各方按照合同约定给付的酬金的一倍以上到两倍以下;对于施工方的处罚则是按照工程之前签订好的合同价的2%到4%的比例罚款,同时还可能受到责令停业并且整顿的处罚,同时资质等级也会被降低,情节比较严重的话,可能会被相关机关直接处以吊销工程建设的资格证书的处罚,如果这其中还有违法所得的款项,会被直接没收。2、如果在工程建设中,承包工程的单位违反相关法律法规方面的规定,将自己承包下来的工程,转包出去或者是违法分包的话,将会被责令改正,同时需要没收所有违法所得,对于其中参与勘察和设计等工作的单位,按照工程前签订好的合同里的相关费用的20%到50%为标准交罚款;对于工程中涉及的施工方则是按照工程前签订合同费用的0.5%到1%的比例为罚款,
    2023-08-17
    133人看过
  • 建筑工程停工索赔的处理原则?
    一、建筑工程停工索赔的处理原则是什么?1.按照双方签订的施工合同中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失。签订合同的前提条件就是平等合同规定了双方的权利和义务,如果脱离合同进行相关操作就是违背了双方的利益,所以停工问题的探讨是绝对不能脱离合同而进行的,但是也不能完全按照合同以及相关协议,还是应该做到具体问题具体分析。2.造成停工的责任方应该实事求是的加以明确谁负主要责任谁负次要责任,事实上并不是所有的责任都是建设单位造成的。如果是由于施工方施工组织不当或在质量进度安全文明等方面出现的严重问题而导致的停工,建设方是没有责任的,更不会对此做出相关的赔偿。3.停工费用的计算还要尊重现场的有效的文件签证以及相关信函,以这些作为事实的依据,如果主要责任人不是施工方那么施工方就应该在有效的时间内要求建设方确认,当然建设方也应该在工程施工的过程中,收集相关的资料并且对停工事件所涉及的有关人数、天
    2023-06-18
    246人看过
  • 建筑工程停工索赔范本怎么写
    索赔单位:福建XX工程建设有限公司监理单位:XX工程管理(集团)有限公司福州分公司xx项目部致:XX工程管理(集团)有限公司福州分公司xx项目部索赔的详细理由及经过:我公司承建的福安市XX停车场边坡挡土墙工程,因2011年8月30日遭受不可抗拒台风‘南玛都’的影响,造成广场右侧已完成边坡挡土墙工程的部分基础及钢筋被滑坡土方掩埋并造成移位长达90多米,具体造成损失工程量如下:一、挡土墙基础垫层:90m(长)×1.3m(宽)×0.1m(厚)=11.7m3;二、机械(小松挖掘机型号230)吊钢筋、清土方、重新浇注基础合计工作台班:壹拾伍小时整(15小时);三、人工清理淤泥方量:32m3;四、挡土墙钢筋被掩埋损失工程量:1.5吨;五、人工重新绑扎挡土墙基础钢筋:3工日×3人=9工日;六、管理费用:我公司用三天时间抢修被掩埋的基础及钢筋。现对以上事项提出索赔。索赔单位负责人(签字):日期:年月日工程
    2023-06-12
    124人看过
  • 建筑工程费用纠纷工程转包处理
    1、承包人与发包人一旦签订了建设工程施工合同,承包人就应当按照合同约定全面履行合同义务。如果承包人非法转包工程项目,从施工合同主体的相对性角度来看,承包人就构成对施工合同的实质性违约,发包人当然可以根据施工合同的约定追究承包人的违约责任并可以依法解除与承包人签订的施工合同。因承包人的非法转包工程行为,造成工期延误及出现工程质量问题的,发包人还可以向承包人提出赔偿要求。2、如果承包人是采取挂靠方式非法转包工程的,出借资质的被挂靠施工企业与建设单位所签订的施工合同无效。挂靠人与被挂靠人对建设单位因此而造成的损失承担连带赔偿责任。如果建设单位在知情的情况下,仍然与被挂靠的施工企业签订施工合同的,则建设单位对该转包行为也有过错,建设单位应当承担相应的过错责任。3、当承包人非法转包工程被依法认定为无效后,承包人与发包人之间就不可避免的会产生工程款就算纠纷。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠
    2023-08-17
    290人看过
  •  工伤建筑索赔攻略
    建筑工伤索赔的流程包括先垫付医疗费用再申请工伤认定,用人单位未申请的工伤职工应自事故发生之日起15日内申请,并提供工伤认定申请表、存在劳动关系证明、医疗诊断证明等材料。完成工伤认定和劳动能力鉴定程序后,可确定具体的赔偿标准,并可与用人单位协商或向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。有关单位或个人还可以向法院提起行政诉讼。首先,我们需要明确建筑工伤索赔的流程。根据相关规定,建筑工伤患者在治疗期间,用人单位应当承担医疗费用。因此,可以先要求用人单位先垫付医疗费用,再申请工伤索赔。根据规定,职工与用人单位发生工伤待遇方面的争议,用人单位应在规定期限内向人力资源和社会保障局申请工伤认定。用人单位未申请的,工伤职工应自事故发生之日起规定期限内申请。申请时需提供:工伤认定申请表,存在劳动关系证明,医疗诊断证明等材料。其次应申请劳动能力鉴定:伤情稳定后,可向市劳动能力鉴定委员会申请。申请时需提供:工伤认定决定和
    2023-11-08
    408人看过
  • 工程停工费用多久可以索赔,建筑工程索赔的项目
    一、工程停工费用多久可以索赔1、工程停工多久可以提出索赔要看有没有约定,没有约定按法律规定来。如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的,那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求,逾期超过三年未提出的,法院将不再保护,即承包人向发包人主张停工损失的,对方可以不再赔偿。2、《中华人民共和国民法典》第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。二、建筑工程索赔的项目1、人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计,其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算,而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算,窝工费的标准双方应在合同中设定。2、设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。
    2024-04-09
    200人看过
  • 建筑工程审计中如何反索赔
    1、强化管理,降低索赔风险(1)计划管理。对基建项目的投资、工期和质量要有一个符合实际的计划,推行限额设计(即按照批准的可行性研究报告及投资估算控制初步设计,按照批准的初步设计总概算控制技术设计),严格控制工程造价,减少结算和付款风险。国家计委规定,自1991年起,凡因设计单位错误,漏项或扩大规模和提高标准而导致工程静态投资超支,要扣减设计费3%-20%。(2)招投标管理。进一步加强规范设计、监理和施工过程的招投标,树立全面的招投标理念,把设计和监理推向市场,并对设计进行监理,进一步监督设计的质量和进度。杜绝边施工边设计,不给承包商因为工程变更而获得大量的索赔机会。通过制定招标文件和对承包商进行资格审查,把不合适的承包商和项目经理挡在投标的门外。(3)合同管理。业主应认真研究合同条款的内涵,签订内容全面,切实可行的合同,要充分考虑到工程在未来建设和结算中的各种可能的风险,把工程建设管理紧扣
    2023-04-27
    468人看过
  • 建筑工程一切险应如何索赔
    一、建筑工程一切险应如何索赔建筑工程一切险是工程保险中的一个重要险种,由保险公司视保单承保范围对建筑工程的工程主体、临建设施、建筑材料、人员财产及各类费用等保险标的在施工过程中发生的损失进行赔偿。为了能够非常有效的分散危险和补偿意外事故造成的经济损失,国家明文规定重点工程的建设必须购置建筑工程一切险及第三者责任险。建筑工程一切险是在我国建筑施工中普遍投保的一种保险险种。但多年来,保险公估人在该险种的理赔评估中遇到了各种各样的困难。该险种事故多发、理赔案例复杂、涉案人员多样、信息不对称等特点,以及保险公估人在理赔中所参与的工作;提出了保险公估人的素质要求;分析了对该险种损失调查的方法与需要注意的事项,以期促进业内作进一步的探讨。建筑工程切险附带第三方责任险的理赔案件具有多发性、复杂性、涉案人员多样性、信息不对称性及因此导致的理赔操作困难等特点。多发性。建筑工程如工厂、民用住宅、桥梁、公路、水
    2023-04-14
    105人看过
  • 如何撰写建筑工程索赔文件
    建设工程争议索赔书是承包人向业主索赔的正式书面材料,也是业主审查承包人索赔的主要依据。它包括三个部分:索赔函、索赔报告和附件。索赔书是承包人写给业主或其代表的一封短信,应将索赔文件的各个部分联系起来,包括(1)索赔事件的描述(2)索赔理由的清单(3)索赔金额和理由(4)索赔附件的描述。索赔报告是索赔材料的主体,一般包括三大部分。第一个是报告的标题,应该简要概括一下索赔的核心内容;第二个是事实和理由。该部分陈述客观事实,合理引用合同条款,建立事实与索赔损失之间的因果关系,说明索赔的合理合法性;最后是损失与索赔金额、工期。在这里我们只需要列出详细的数字和总结。编写索赔报告时应注意以下几个方面:(1)索赔事件应描述清楚,避免使用“可以”、“也许”等猜测语言,导致索赔说服力不强。(2)报告应强调事件的不可预见性和突发性,承包人已尽最大努力避免和减少事件的影响和损失,并已采取了可以采取的措施,使索赔
    2023-05-02
    422人看过
  • 什么是建筑工程索赔的项目
    一、什么是建筑工程索赔的项目建筑工程索赔的项目是:1.人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括:人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。2.材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括:由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。3.施工机械使用费。对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括:由于完成额外工作增加的机械使用费;非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费;由于发包人或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。4.分包费用。分包费用索赔指的是分包人的索赔费。分包人的索赔应如数列入总承包人的索赔款总额以内。5.工地管理费。工地管理费指施工单位完成额外工程、索赔事项
    2023-06-05
    220人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    建筑工程索赔是指承包商在施工过程中因非自身原因导致的工程延期、费用损失等问题,向发包人要求给予相应的补偿或赔偿。索赔的原因可能包括自然灾害、业主违约、设计变更、政府法规变化等。 在进行建筑工程索赔时,承包商需要收集相关证据,如合同条款、会议... 更多>

    #建筑工程索赔
    相关咨询
    • 建筑工程索赔应遵循的主要索赔程序
      吉林省在线咨询 2022-03-14
      工程索赔的主要依据是按照建设工程工程量清单计价规范(GB)执行。4.6索赔与现场签证4.1合同一方向另一方提出索赔,应有正当的索赔理由和有效证据,并应符合合同的相关约定。4.2若承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的经济损失,承包人应在确认该事件发生后,按合同约定向发包人发出索赔通知。4.3承包人索赔按下列程序处理:1承包人在合同约定的时间内向发包人递交费用索赔意向通知书;2发包人指定专人
    • 知道如何索赔建筑工程索赔的方法
      浙江在线咨询 2021-08-20
      建筑工程索赔的方法有: 1、协商索赔。   根据双方签订的建筑工程施工合同的约定,双方协商处理损失及赔偿的问题。   《建筑法》规定,建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同,明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的,依法承担违约责任。 2、起诉索赔。   双方协商不成的,可以到法院提起诉讼。建筑工程索赔费用的计算方法常用的是实际费用法,
    • 建筑工程停工有理由索赔么
      湖北在线咨询 2023-07-06
      1、按照双方签订的施工合同中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失。签订合同的前提条件就是平等合同规定了双方的权利和义务,如果脱离合同进行相关操作就是违背了双方的利益,所以停工问题的探讨是绝对不能脱离合同而进行的,但是也不能完全按照合同以及相关协议,还是应该做到具体问题具体分析。 2、造成停工的责任方应该实事求是的加以明确谁负主要责任谁负次要责任,事实上并不是所有的责任都是建设单位造成的。
    • 建筑工程停工了还能否索赔?
      甘肃在线咨询 2023-07-05
      1、按照双方签订的施工合同中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失。签订合同的前提条件就是平等合同规定了双方的权利和义务,如果脱离合同进行相关操作就是违背了双方的利益,所以停工问题的探讨是绝对不能脱离合同而进行的,但是也不能完全按照合同以及相关协议,还是应该做到具体问题具体分析。 2、造成停工的责任方应该实事求是的加以明确谁负主要责任谁负次要责任,事实上并不是所有的责任都是建设单位造成的。
    • 工程建筑纠纷如何请律师(工程纠纷律师)
      河南在线咨询 2023-12-04
      (1)无财产争议案件:普通民事、经济、行政案件,不涉及财产标的,根据案件性质、复杂程度、工作所需耗费时间等因素,在6000—100000元之间协商收取;外地民事、经济、行政案件不涉及财产标的,代理费不低于20000元; (2)法律文书:代为撰写、修改、审查法律文书,根据法律文书的性质、难易程度、工作所需耗费时间等因素,每份文书在600-2000元之间协商收费。 (3)律师见证:根据法律文书的性质、