工程延期的责任承担-法师兄

工程延期的责任承担

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-30 18:22:31 130 人看过

一、工程延期的责任承担

工程延期的责任承担如下：

1.合同中有约定的，按合同约定的违约金计算；

2.合同没有约定的，按照因延期交付而给业造成的损失计算违约金；

3.如果合同约定的违约金明显高于业主的实际损失，可要求法院适量降低约定的违约金。

二、发包人致使工程停建的原因有哪些

1.发包人变更工程量；

2.发包人提供的设计文件等技术资料有错误或者发包人变更设计文件；

3.发包人未能按照约定及时提供建设材料、设备或者工程进度款；

4.发包人未能及时进行中间工程和隐蔽工程条件的验收并办理有关交工手续；

5.发包人不能按照合同的约定保障建设工作所需的工作条件致使工作无法正常进行的，等等。

三、工程延期的审批原则

监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则：

1.合同条件工程延期必须符合合同条件——监理工程师审批工程延期的一条根本原则。（导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外）

2.影响工期只有当所延长的时间超过其相应的总时差时，才能批准工程延期。关键线路并非固定不变，会随着工程的进展和情况的变化而转移。监理工程师应以承包单位提交的、经自己审核后的施工进度计划（不断调整后）为依据来决定是否批准工程延期。

3.实际情况承包单位应对延期事件发生后的各类有关细节进行详细记载，并及时向监理工程师提交详细报告。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多违约金相关文章

法律综合知识
延迟交付需承担的责任

货物未能在明确约定的时间内，在约定的卸货港交付的，为迟延交付。1、除依照本章规定承运人不负赔偿责任的情形外，由于承运人的过失，致使货物因迟延交付而灭失或者损坏的，承运人应当负赔偿责任。2、除依照本章规定承运人不负赔偿责任的情形外，由于承运人的过失，致使货物因迟延交付而遭受经济损失的，即使货物没有灭失或者损坏，承运人仍然应当负赔偿责任。3、承运人未能在本条第一款规定的时间届满六十日内交付货物，有权对货物灭失提出赔偿请求的人可以认为货物已经灭失。

2023-06-06

206人看过
业主
如何承担工程暂停的责任

发包人因自身原因造成工程暂停或延误的，应当承担违约责任。首先，发包人应当采取必要措施弥补或者减少损失，同时排除障碍，使承包人能够尽快恢复施工。承包人在施工中发现设计错误或者不合理的，应当通知发包人。发包人接到通知后，应及时与设计人等有关单位研究确定修改意见或变更设计，并将修改后的设计文件及时送交承包人。发包人还应当赔偿承包人在暂停或者暂停施工期间所遭受的损失，包括暂停、闲置、倒运、机械设备转移、材料、构件积压等造成的损失和实际发生的费用。是什么情况导致项目停止施工？在工程建设过程中，发包人应当按照合同约定履行义务，为承包人的施工工作提供必要的条件，保证工程建设的顺利进行。在实践中，“因为雇主”一般指以下情况：1。业主变更工程量；2。发包人提供的设计文件和其他技术资料有错误或者发包人变更设计文件的；3。发包人未按约定及时提供施工材料、设备或者工程进度款的；4。发包人未及时实施工程，发包人不能

2023-05-07

143人看过
法律综合知识
延误工期装修公司需要承担哪些责任

因为装修公司的原因延误工期，定作人可要求装修公司承担违约责任，具体责任怎么承担，要看合同约定，一般包括承担违约金、赔偿损失、解除合同等。双方可以先协商解决，如果无法协商，可到法院起诉或到仲裁机构仲裁。延误工期装修公司需要承担哪些责任的法律依据《民法典》第七百七十条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。第七百七十一条承揽合同的内容一般包括承揽的标的、数量、质量、报酬，承揽方式，材料的提供，履行期限，验收标准和方法等条款。《中华人民共和国民法典》：第十七章　承揽合同　　第七百七十条　承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。\n　　承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。

2022-07-10

206人看过
不可抗力
延期交货怎样不承担违约责任

一、延期交货怎样不承担违约责任延期交货是合同违约的行为，如果延期交货是由于不可抗力因素造成，或者双方协商一致的，可以不承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百六十二条【合同约定解除】当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同。二、合同违约责任的承担方式违约责任的承担方式有以下几种：1、支付违约金违约金：指合同当事人在合同中约定的，在合同债务人不履行或不适当履行合同义务时，向对方当事人支付的一定数额的金钱。2、损害赔偿损害赔偿：是指因合同一方当事人的违约行为而给对方当事人造成财产损失时，违约方向对方当事人所作的经济补偿。3、继续履行继续履行：是指由法院或仲裁机关作出要求实际履行的

2023-06-17

380人看过

责任主体
工程质量责任主体的职责及其承担的责任

工程质量责任可以产生民事责任和刑事责任。在民事责任方面，工程质量责任主要是指建筑物和物件损害责任。建筑物倒塌的侵权责任一般情况下采无过错原则，即一般由建设单位和施工单位承担责任；因为所有人、管理人、使用人或者第三人的原因造成的损害，则采过错责任原则，由所有人、管理人、使用人承担侵权责任。在刑事责任方面，对生产、作业负有组织、指挥或者管理职责的负责人、管理人员、实际控制人、投资人等人员，以及直接从事生产、作业的人员在生产、作业中违反有关安全管理的规定，过失造成重大伤亡事故或者其他严重后果的，将构成重大责任事故罪，承担刑事责任。建设工程质量责任主体有哪些人建设工程质量责任主体确定根据相关的法律法规：发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。由此可以推出，质量责任主体包括：承包人、勘察人、设计人等等，与建设工程质量相关的施工人或者是工作

2023-07-04

473人看过
保证人
保证人对延期债务承担责任吗

保证人对延期债务一般需要承担责任，但如果该债务超过了保证期间的，则不再承担保证责任，如果保证人在合同中约定对债务承担连带责任的，则属于连带责任保证。一、保证方式有哪些保证方式有两种，一种是一般保证，一种是连带保证。保证是一种合同，是指保证人与债权人约定在债务人不履行债务时，由保证人按照约定履行债务或者承担责任的协议。按照保证人承担责任的方式不同，将保证分为一般保证和连带责任保证。一般保证，是指保证人仅对债务人不能履行的债务承担补充责任的保证；连带责任保证，是指保证人在债务人不履行债务时与债务人承担连带责任的保证。二、担保人的义务有哪些？担保是保证人为债务人向债权人提供担保的行为，保证债务人会履行债权人和债务人约定的债务或责任行为。担保方式分为一般担保和连带责任保证。如果是连带责任担保的，在债务人没有履行债务时，债权人可以要求保证人在其保证范围内承担担保证责任。当事人在保证合同中约定保证人与

2023-04-04

163人看过
法律综合知识
交房延期不告知承担什么责任

一、商品房户口纠纷怎么办理在房屋交易条款执行期间，若买方以诉讼方式向卖方提出迁出户口的请求，则不论双方在交易合同中是否就户口迁移事项作出了明确约定，均不应被视为民事案件的合法受理范畴。如已存在该情况并予以了接案处理，司法机关应迅速作出裁决，驳回原告的诉求。对于在房屋交易合同中已做明确规定，如果卖方未能按照合约义务履行迁出户口而需支付违约金或赔偿损失，买方得据公平交易原则，依法要求卖方为此承担相应的法律责任可得到法律支持。然而，即使卖方因违约行为承担了法律责任，也不会削减或者免除其仍需履行的合约义务，即迁出户口。《中华人民共和国民法典》第五百八十七条当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。支付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。二、商品房面积纠纷怎么处理按照以下方式处理：1、面

2024-03-09

369人看过
借款
借款协议延期担保人是否承担担保责任

借款协议延期，如果经担保人书面同意的，则担保人要对延期后的债务承担担保责任。如果未经担保人书面同意的，则保证期间不受影响，担保人不对超过保证期间的债务承担保证责任。一、担保人做担保应承担的法律责任有哪些担保人做担保要承担下列法律责任：一般保证责任或者连带责任保证。如果当事人约定债务人不能履行债务时，由担保人担责的，就是一般保证责任；如果当事人约定由担保人和债务人对债务承担连带责任的，则担保人承担的是连带责任保证。二、担保人怎样取消担保人？担保人取消担保的情形如下：第一，在没有约定保证期间的情况下，主债务履行期届满之日起经过六个月，债权人都没有要求担保人还款的，那么担保人就不需要再承担保证责任。第二，就是转移债务，如果债务人把债务转移给第三人的，应该经过担保人同意，如果担保人不同意继续担保的，就没有担保责任了。三、保证人可以不承担责任的几种情况担保人不承担保证责任的情形有：1、保证期间，债权

2023-03-08

242人看过

书面合同
工程延期是否会影响承包人的违约责任？

如果承包逾期竣工，但非承包人所造成的的，那么承包人无需承担逾期竣工的违约责任。当出现合同约定造成工期延误的原因发生时，不可以被动等待施工条件的恢复和放任损失的扩大，应该及时口头报告或联系发包人，同时积极采取对应措施，根据合同向发包人提交书面报告，表明造成工期延误的原因，取得申请工期延误的证明。这样一旦发包人要求承包人承担工期延误责任，承包人可以证明工期延误非承包人造成的，从而避免承包人承担逾期竣工的违约责任。承揽人要承担的违约责任1、标的质量的责任未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作人有权拒收，由此造成的损失由承揽人赔偿。2、标的数量的责任交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作人仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理，少交部分定作人不再需要的

2023-07-07

110人看过
保证
工程停建如何承担责任

发包人因自身原因致使工程停建、缓建的；发包人应当承担违约责任。首先发包人应当采取必要措施，弥补或者减少损失，同时应当排除障碍，使承包人尽快恢复建设工作。如承包人在施工中发现设计有错误和不合理之处，应当通知发包人，发包人在接到通知后，应当及时同设计人等有关单位研究确定修改意见或者变更设计，并及时将修订后的设计文件送交承包人。发包人还应当赔偿承包人在停建、缓建期间的损失，包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压所造成的损失和实际发生的费用。造成工程停建有哪些情形在工程建设过程中，发包人应当按照合同约定履行自己的义务，为承包人的建设工作提供必要的条件，保证工程建设顺利进行。这里的“因为发包人的原因”在实践中一般指下列情况：1.发包人变更工程量；2.发包人提供的设计文件等技术资料有错误或者发包人变更设计文件；3.发包人未能按照约定及时提供建设材料、设备或者工程进度款；4.发包人未能及时进

2023-06-15

159人看过
口头合同
工伤责任问题：承接工程的他人是否需要承担责任？

2006年7月，庄某因新建楼房需粉刷外墙，经人介绍联系到油漆工钱某。钱某找到朱某等5人共同到庄某家施工，由钱某具体负责施工活动安排，并与庄某签订施工合同，约定工价随行就市，按施工人员出勤计算报酬，工程完工后由钱某与庄某进行结算。2006年8月，朱某在施工过程中由于脚手架断裂摔落地面，导致左腿粉碎性骨折，后经鉴定构成十级伤残。受害人朱某于是起诉到法院，要求其余5名共同施工人及房主庄某承担赔偿责任。法院经审理查明，钱、朱等人平时交错共事，一般由其中一人承接业务后，再邀其他人共同进行施工，完工后由承接人与房主结账，平时各人自行记账，年底再分别结算，各人之间同工同酬。另外，钱某等人并没有相应的建筑施工资质。本案的争议焦点是钱某与朱某等人之间是雇佣关系还是共同承揽关系，应当由钱某承担雇主责任还是由所有承揽人及定做人共同承担责任。庭审中，有人提出，钱某作为该粉刷业务的具体承接人，并与房主签订施工合同，

2023-07-02

340人看过
法律综合知识
网签延期交房违约责任谁来承担

倘若未能按约定时间交付房屋，根据法律规定，对于经多次催促并给予合理期限履行义务的情况，尽管购房者无法取消已签署的合同，却有权要求房地产开发企业对其所遭受的经济损失进行赔偿；然而，若尽管经多次催促，仍未能在合理期限内执行相关条款且所涉及公司亦未能提供充分合理的解释和理由，在此情况下，购房者则有权解约该份合同，所有应当承担的赔偿责任将由房地产开发企业全权负责。《民法典》第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。以持续履行的债务为的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。第五百七十七条当事人

2024-05-08

483人看过

法律综合知识
开发商要承担延期交房的违约责任吗

［案情］2012年1月24日，章某与某房地产开发商签订一份商品房买卖合同，合同约定：开发商应于2012年9月30日前将验收合格的商品房交付章某，每逾期一日按已付房价款的万分之三支付违约金，如遭遇不可抗力，开发商在发生之日起10日内告知，交房期限可以据实予以顺延。［分歧］该案在审理过程中存在两种不同的意见：第一种意见认为，签订合同至交房期间，由于受多个台风影响，出现大暴雨、暴雨、大雨天气达45天，建设主管单位亦要求开发商做好防范工作，台风天气属于不能预见、不能避免的不可抗力，应免除开发商受不可抗力影响造成延期交房的违约责任。第二种意见认为，双方签订的合同有效，开发商应按合同约定按期履行交房义务。由于台风、暴雨等气象条件，是可以预见，并可以适当措施减轻损失，因此不属于不可抗力，且开发商未按合同约定履行告知义务，因此开发商的抗辩理由不能成立。［评析］笔者赞同第二种观点。首先，台风、暴动雨不属于不

2023-12-02

321人看过
仲裁机构
房屋延期交付违约责任如何承担？

房子逾期交房违约金赔偿：1、开发商与购房者签订的商品房买卖合同中约定了延期交付赔偿违约金的标准时，应按合同约定的标准向购房者赔偿延期交房违约金；2、开发商与购房者签订的商品房买卖合同并未约定延期交房违约金赔偿标准，开发商延期交房的仍然应当赔偿购房者延期交房违约金，违约金数额或者损失赔偿额按照逾期交付使用房屋期间，有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构，评定的同地段同类房屋租金标准确定。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约

2023-07-19

97人看过