合同顺延是怎样的意思
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-18 00:39:36 82 人看过

一、合同顺延是怎样的意思

合同顺延是相对于主合同来说的,是对主合同约定期限进行变更的一种协议。在撰写延期协议时,需要满足以下内容:

1、需要主合同双方签字;

2、需要明确延期的具体时间,并在协议中注明;

3、明确主合同的内容或者将主合同作为附件;

4、需要双方签字确认,根据合同法的有关规定,当事人必须具有相应的民事权利能力和民事行为能力,依法享有自愿订立合同的权利。合同内容不违反法律规定,不存在依照法律规定合同无效的情形,因此合同合法有效。

《中华人民共和国劳动合同法》第四十二条:

劳动者有下列情形之一的,用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同:从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的:在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的;女职工在孕期、产期、哺乳期的;在本单位连续工作满十五年,且距法定退休年龄不足五年的;法律、行政法规规定的其他情形。

第四十五条:

劳动合同期满,有本法第四十二条规定情形之一的,劳动合同应当续延至相应的情形消失时终止。但是,本法第四十二条第二项规定丧失或者部分丧失劳动能力劳动者的劳动合同的终止,按照国家有关工伤保险的规定执行。

二、合同纠纷消灭什么意思

合同的消灭意味着合同不再存在,约定需要履行的条款不再履行。

合同消灭是指合同自订立就不成立或依照法律解除的合同,都称之为合同消灭。合同解除可使合同关系溯及地消灭,因而产生恢复原状的法律后果。

合同消灭有以下方法:

1.合同免除,合同债权人抛弃债权时,债的关系即归消灭;

2.合同之债经双方当事人协商一致,或者一方当事人行使解除权,合同之债即因解除而消灭。

3.在当事人约定有解除条件的合同之债,解除条件成就时,合同权利义务关系消灭。

4.在附有期限的合同之债,终期届至时,合同权利义务关系消灭。合同终止与合同解除的区别主要为:

1.适用范围不同。合同终止只适用于继续性合同,即债务不能一次履行完毕而必须持续履行方能完成的合同,如租赁合同、承揽合同、建设工程合同以及大部分以提供劳务为标的的合同;而合同的解除原则上只能适用于非继续性合同。

2.适用的条件不同。合同终止既适用于一方违反合同,也适用于没有违反合同的情况;而合同解除主要适用于当事人一方不履行合同的情况。

3.法律后果不同。合同终止只是使合同关系向将来消灭,并不溯及力,因此不产生恢复原状的法律后果;而合同解除可使合同关系溯及地消灭,因而产生恢复原状的法律后果。

《民法典》第五百五十七条

有下列情形之一的,债权债务终止:

(一)债务已经履行;

(二)债务相互抵销;

(三)债务人依法将标的物提存;

(四)债权人免除债务;

(五)债权债务同归于一人;

(六)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。

合同解除的,该合同的权利义务关系终止。

三、合同自动终止什么意思

合同自动终终止是指权利义务的履行停止。

合同权利义务终止是出现了终止合同的法定的事由,当事人行使权利使合同关系消灭,国家不主动干预。合同权利义务终止主要是对将来失其效力,即合同不再履行,只有某些被解除的合同溯及既往。

《中华人民共和国民法典》第五百五十七条

有下列情形之一的,债权债务终止:

(一)债务已经履行

(二)债务相互抵销

(三)债务人依法将标的物提存

(四)债权人免除债务

(五)债权债务同归于一人

(六)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。

合同解除的,该合同的权利义务关系终止。

《中华人民共和国劳动合同法》(2012修正):第二章 劳动合同的订立  第二十一条 【试用期内解除劳动合同】在试用期中,除劳动者有本法第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形外,用人单位不得解除劳动合同。用人单位在试用期解除劳动合同的,应当向劳动者说明理由。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月19日 20:27
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 工资顺延发放什么意思
    法律综合知识
    工资顺延的意思就是本来按规定到了应该发放工资的日子,但是因为碰上节假日或休息日,就等假日结束之后再对工资进行发放。然而根据《工资支付暂行规定》第7条的规定,工资必须在用人单位与劳动者约定的日期支付。如果遇上节假日或休息日,则应提前在最近的工作日支付。工资至少每月支付一次,实行周、日、小时工资制的可按周、日、小时支付工资。如果企业未按规定支付工资,将构成“无故拖欠”。《工资支付暂行规定》第四条工资支付主要包括:工资支付项目、工资支付水平、工资支付形式、工资支付对象、工资支付时间以及特殊情况下的工资支付。第七条工资必须在用人单位与劳动者约定的日期支付。如遇节假日或休息日,则应提前在最近的工作日支付。工资至少每月支付一次,实行周、日、小时工资制的可按周、日、小时支付工资。
    2024-04-16
    211人看过
  • 合同中的抗辩权的意思是怎样的
    一、合同中的抗辩权的意思是怎样的合同中的抗辩权有以下三种:1、同时履行抗辩权:谓同时履行抗辩权,就是说当事人互负债务,没有先后履行顺序,乙方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。2、先履行抗辩权:先履行抗辩权,就是有先后顺序,先履行的一方未履行的,后履行的一方有权拒绝履行。3、不安履行抗辩权:当合同的当事人一方应当先履行债务,但是其有确切的证据证明对方有如下情形之一的,可以中止履行。(一)经营状况严重恶化;(二)转移财产、抽逃资金,以逃避债务;(三)丧失商业信誉;(四)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。《民法典》第五百二十六条当事人互负债务,有先后履行顺序,应当先履行债务一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行债务不符合约定的,后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。二、合同履行过程中的抗辩权有哪些合同履行中的抗辩权有同时履行抗辩权、先履行抗辩权和不安抗辩权。一、同时履行
    2024-01-27
    87人看过
  • 单方面解除合同的意思是怎样的
    一、单方面解除合同的意思是怎样的单方面解除合同,是指解除权人行使解除权将合同解除的行为,不必经过对方当事人同意,只要解除权人将解除合同的意思表示直接通知对方,或通过人民法院或仲裁机构向对方主张,即可发生合同解除的效果。有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(五)法律规定的其他情形。《民法典》第五百六十三条有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(四)当事人一方迟延履行债务
    2024-01-23
    361人看过
  • 合同生效与撤回的意思是怎样的
    一、合同生效与撤回的意思是怎样的合同生效,是指合同具备一定的要件后,便能产生法律上的效力。换句话说,只要是符合法定生效要件的合同,便可以受到法律的保护,并能够产生合同当事人所预期的法律效果。合同撤销是指当事人对合同的内容有重大误解或显失公平,可以经利害关系当事人请求,撤销该合同,使其已经发生的法律效力归于消灭。《民法典》第五百零二条规定,依法成立的合同,自成立时生效,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。依照法律、行政法规的规定,合同应当办理批准等手续的,依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的,不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的,对方可以请求其承担违反该义务的责任。二、债权转让合同的生效要件是怎样的债权转让必须具备以下条件才能有效:(一)必须有有效存在的债权。债权转让须有有效的合同存在。债权的有效存在是债权转让的根本前提。以
    2024-02-05
    217人看过
  • 一般公司延迟转正是怎样的意思
    一、一般公司延迟转正是怎样的意思一般公司延迟转正,要么是想辞退,要么是想延长试用期,但是试用期只能约定一次,因此如果试用期到期公司只有两个选择:1、默认转为正式职工,享受同工同酬同福利待遇。2、举证员工经多次培训后不能适用,进行补偿性辞退。二次安排试用期是非法的。《劳动法》第二十一条劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过六个月。二、空壳公司是怎样的意思空壳公司是指只有法律规定的设立公司条件,没有进行公司经营,可能会被吊销营业执照。公司章程对公司、股东、董事、监事以及高级管理人员具有约束力。《公司法》第一百四十九条董事、监事、高管人员的损害赔偿责任董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。第十一条设立公司必须依法制定公司章程。公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。《公司法》第二百一十一条公司成立后无正当理
    2024-02-02
    487人看过
  • 合同期限预期收益的意思是怎样的
    一、合同期限预期收益的意思是什么?预期收益也称为期望收益,是指如果没有意外事件发生时根据已知信息所预测能得到的收益。预期收益通常分三步来进行:第一,对收益状况和趋势作基本判断,确定主要影响因素;第二,预期收益,研究发生作用的各主要因素在发展变化;第三、中长期趋势预测,主要考虑影响中长期稳定收益的各种因素。二、合同中可以约定预期收益吗?合同中可以约定预期收益,合同的基本内容包括:1、当事人的姓名、住所等基本信息;2、标的及其质量、数量;3、价款或报酬;4、支付期限、支付方式;5、违约责任;6、争议解决办法;7、当事人的签名及填写日期。三、订立合同应遵守哪些原则?1、平等原则:合同当事人的法律地位平等,一方不得将自己的意志强加给另一方。2、自愿原则:当事人依法享有自愿订立合同的权利,任何单位和个人不得非法干预。3、公平原则:当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。4、诚实信用原则:当事人行
    2024-01-19
    114人看过
  • 公司合并的意思是怎样的
    一、公司合并的意思是怎样的公司合并的意思是两个以上公司依照公司法规定的程序合成一个公司的法律行为。公司合并的方式分为吸收合并和新设合并,新设合并需要设立一个新的公司,办理公司设立登记。《中华人民共和国公司法》第一百七十二条公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。第一百七十三条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。二、公司合并债务怎么处理公司合并后债权债务均由新公司承继。公司合并包括吸收合并和新设合并。公司合并需要进行公告,并通知债权人申报债权,还应当登报。公司合并不需要清算。《
    2023-11-23
    411人看过
  • 顺位抵押是什么意思 抵押权顺位的让与是什么意思
    一、顺位抵押是什么意思抵押权的顺位,又称抵押权的顺序、次序或者位序,指就同一个抵押物设定数个抵押权时,各个抵押权人优先受偿的先后顺序,即同一抵押物上数个抵押权之间的相互关系。抵押权的顺位,又称抵押权的顺序、次序或者位序。指就同一个抵押物设定数个抵押权时,各个抵押权人优先受偿的先后顺序,即同一抵押物上数个抵押权之间的相互关系。抵押权的顺序为抵押权人相互之间的关系,为抵押权在实现上的排他效力的重要表现,也是抵押权制度中的重要问题之一。抵押权顺位的变更:抵押权人可以放弃抵押权或者抵押权的顺位。抵押权人与抵押人可以协议变更抵押权顺位以及被担保的债券数额等内容,但抵押权的变更,未经其他抵押权人的书面同意,不得对其他抵押权人产生不利影响。二、抵押权顺位的让与是什么意思抵押权顺位的让与是发生在同一抵押物上的多个抵押权人之间的法律行为,顺位在先的抵押权人将其次序踞前的优先分配利益让与顺位在后的抵押权人,而
    2023-01-30
    203人看过
  • 劳动合同上的试用期的意思是怎样的
    一、劳动合同上的试用期的意思是怎样的劳动合同试用期,是劳动关系当事人双方建立劳动关系时,依照法律规定,在平等自愿、协商一致的基础上订立劳动合同的同时,在劳动合同期限之内特别约定的一个供当事人双方互相考察的、合同解除条件亦无严格限制的期间。二、劳动合同上的试用期工资是多少1.劳动者在试用期的工资不得低于劳动合同约定工资的百分之八十或者本单位相同岗位最低档工资,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准;2.工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人,劳动者本人因故不能领取工资时,可由其亲属或委托他人代领。用人单位可委托银行代发工资。三、劳动合同上的试用期如何约定合理试用期在劳动合同中合理的约定方式:试用期的长短根据劳动合同的期限由劳动者和用人单位协商决定。一般按下列标准约定试用期:1.劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月。2.劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过二个月。3
    2024-02-17
    243人看过
  • 工期顺延怎么样才合法
    1、工程量增加施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的,则停工期间应当从工期中予以扣除。4、发包人未按约支付工程款一般来说,当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当实践中,通常存在发包人将部分工程如钢结构工程、
    2023-04-16
    403人看过
  • 实践合同是什么意思,怎样才是实践合同
    一、实践合同是什么意思实践合同又称要物合同,是指除当事人双方意思表示一致外,还须交付标的物或完成其他现实交付才能成立的合同。以合同除意思表示之外是否需要其他现实成分为标准将合同划分为诺-成合同和实践合同。诺-成合同与实践合同区分之意义在于确定合同是否成立以及标的物风险转移时间。二、典型的实践合同典型的实践合同有:借用合同、自然人之间的借款合同、保管合同、定金合同。例如自然人之间的借款合同,只有当借贷方实际交付借款时该合同才真正成立。三、实践合同与诺-成合同的不同之处实践合同是与诺-成合同相对应的,但这仅是学理上的一种分类而已。1、它们的区别主要是产生的法律后果不同。在诺-成合同中,如不交付标的物则会构成违约责任。而在实践合同中,如果不交付标的物则合同无法成立,也就不存在违约,如要追究责任的话应是缔约过失。2、诺-成合同与实践合同的区别并不在于一方是否应交付标的物。实际上,诺-成合同与实践合
    2023-03-29
    91人看过
  • 合同顺延的办理流程
    合同顺延的流程分为约定顺延的流程、法定顺延的流程以及自动顺延的流程。约定顺眼的流程一般为当事人在合同中约定顺延条款,或者签订顺延协议。法定顺延多表现为劳动合同情形的自动变更。自动顺延的一般提现在租赁合同中,租赁期限届满,当事人均无异议也为续约的,视为自动顺延,具体流程为承租人继续使用租赁物。一、光伏合同一般签几年太阳能分布式光伏电站国家补贴是20年,售电合同是5年一签。《购售电合同》的有效期一般为一年,如果期满前双方无按期终止合同的书面通知,则合同期限得以顺延。关于《购售电合同》的有效期及续期条款,也可根据具体情况在合同中进行约定。二、发包人的意思是什么发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人。发包人的义务如下:1、按照合同约定做好施工前准备工作,提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。发包人未
    2023-03-12
    157人看过
  • 合同履行地约定不明的意思是怎样的
    一、合同履行地约定不明的意思是怎样的合同履行地不明就是没有在合同中明确约定合同的履行地点或者约定的地点不明确,双方有歧义。合同对履行地点没有约定或者约定不明确,争议标的为给付货币的;接收货币一方所在地为合同履行地;交付不动产的,不动产所在地为合同履行地;其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地。即时结清的合同,交易行为地为合同履行地。《民法典》第五百一十一条当事人就有关合同内容约定不明确,依据前条规定仍不能确定的,适用下列规定:(一)质量要求不明确的,按照强制性国家标准履行;没有强制性国家标准的,按照推荐性国家标准履行;没有推荐性国家标准的,按照行业标准履行;没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。(二)价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的,依照规定履行。(三)履行地点不明确,给付货币的,在接受货币一方
    2024-01-21
    366人看过
  • 顺延工期签证是怎样
    工期顺延,就是当我们在施工工程中,并非施工单位造成的,而是因为不可抗力的因素,导致施工单位无法正常施工的情况下,此时就可以申请工期顺延。由于工期是合同在订立时,完成单位工程所需要的时间,一般来说,合同内是会订立双方如何遵守该合同,以及相关的违约惩罚措施的。所以,当工期被延误时,施工单位往往会申请工期延顺。一、工期顺延怎么样才合法1、工程量增加施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因
    2023-02-19
    99人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 劳动合同顺延是什么意思,劳动合同到期后发病假条也要顺延吗
      湖北在线咨询 2022-04-12
      顺延合同,是指患较大疾病需要较长时间停工治疗医疗期未满的。 劳动法规规定职工医疗期内,劳动合同期满,顺延劳动合同的,不是有病假条就可以顺延,一般是指有较大的疾病,需要一定时间停工治疗休养的。那些只是需要休养数天的小病,不包括在内。 《劳动合同法》 第四十五条劳动合同期满,有本法第四十二条规定情形之一的,劳动合同应当续延至相应的情形消失时终止。但是,本法第四十二条第二项规定丧失或者部分丧失劳动能力劳
    • 约定顺延劳动合同是怎样的
      甘肃在线咨询 2022-07-05
      自动顺延不需要约定,如合同到期后双方依旧遵照该合同的约定履行各自义务的就是约定顺延劳动合同,但任意一方均可随时终止合同关系。所以合同到期的,还请注意及时续订劳动合同,依法保障自身合法权益,避免遭受不必要的法律风险。
    • 顺延节假日是什么意思啊?
      湖南在线咨询 2022-10-15
      节假日包括节日和假日,一般特指法律规定放假的节日、假日,节日是放假的全民性节日,假日是周 六、周日休假日。 某项约定的时间段落假如为从元旦起的30天有效,不顺延的截止时间是2月1号,顺延的截止时间在2月5号前后,遇春节正好在这段时间内时,截止时间在8号前后。 比如:我国的海关稽查工作。
    • 怀孕后劳动合同自动顺延签什么意思
      云南在线咨询 2022-11-12
      怀孕后劳动合同到期的会自动顺延到法定情形消失为止,顺延期间不需要另外签合同。法定情形消失后,双方需要续签的,需要重新签订劳动合同。 《劳动合同法》第四十五条规定,劳动合同期满,有本法第四十二条规定情形之一的,劳动合同应当续延至相应的情形消失时终止。但是,本法第四十二条第二项规定丧失或者部分丧失劳动能力劳动者的劳动合同的终止,按照国家有关工伤保险的规定执行。 第四十二条规定,劳动者有下列情形之一的,
    • 节假日顺延什么意思
      上海在线咨询 2021-10-23
      节假日包括节日和假日,一般特指法律规定放假的节日,假日,节日是放假的全民性节日,假日是周六,周日休假日。如果某个约定的时间段从元旦开始的30天有效的话,不顺延的期限是2月1日,顺延的期限是2月5日左右,春节正好在这个时间内,期限是8日左右。比如:我国的海关稽查工作。