如何认定工程延期竣工验收的过错责任-法师兄

如何认定工程延期竣工验收的过错责任

来源：互联网时间： 2023-05-02 20:04:33 251 人看过

原告**公司称，原告与被告于2007年12月28日签订了《建设工程施工合同》，约定原告承担被告校园内学生公寓楼的施工，被告按时间支付工程款合同约定的限度和方法，并约定了双方的权利和义务。合同签订后，原告按约定履行了承包工程施工义务，于2009年8月31日验收完成，工程质量验收合格后交付被告使用。2011年12月31日，经工程结算审核，学生公寓楼项目核定结算价为2212502.09元。但工程竣工后，被告仅向原告支付工程款118万元，但仍拖欠工程款1032502.09元。经原告多次追讨，被告仍未支付工程款，故原告上诉法院判决被告支付工程款1032502.09元，同期违约金44250元（工程款总额2212502.09元乘以2%）和工程款利息258889.3元（中国人民银行2009年10月1日起），同类贷款利率计算至2013年8月31日，并计算后续利息直至付款之日），本案诉讼费用由当事人承担。

被告辩称，尚欠原告工程款1032502.09元是事实，但原告要求支付违约金44250元、利息258889.3元，没有事实和法律依据，故不同意支付。由于合同总工期为160天，从2008年1月12日至同年7月12日，但原告将竣工验收推迟至2009年8月31日，属于违约，应承担违约责任。根据合同约定，原告应按每天工程造价万分之一（但不超过工程造价的2%）向被告支付违约金91597.58元。此外，应赔偿被申请人因工期不合理延误造成的经济损失95.1万元。由于原告在迟延竣工验收期限方面存在过错，故不同意承担违约金和利息。

[意见不合]

1。工程竣工验收延误是由原告或被告的过错造成的？谁应该承担违约责任？

2。被告是否应按合同约定承担违约金和利息？

[分析]

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多违约金相关文章

工程施工
工程竣工日期如何认定

1、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；2、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；3、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。一、装修竣工的日期以什么为准装修竣工的日期以什么为准，需要根据具体情况进行决定：1、工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期；2、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。装修竣工验收有以下注意事项：1、水路竣工验收。查看管路是否牢固，可以打开水龙头检查其是否会抖动；2、电路竣工验收。可以用电工专业试电笔对每一个插座进行测试，看是否通电；3、木工竣工验收。查看门缝是否严丝合缝，门套的接缝是否精细；4、油漆竣工验收。要查看涂料的种类、色彩，油漆表面应平坦、光滑、无刷纹。二、如何处理竣工日期纠纷关于竣工日期的确定，我国建

2023-03-24

193人看过
工程承包
工程竣工验收的程序

1、工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。实行监理的工程，工程竣工报告必须经总监理工程师签署意见。（施工单位在工程竣工前，通知质量监督部门对工程实体进行到位质量监督检查）。2、建设单位收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。3、建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单通知负责监督该工程的工程监督机构。4、建设单位组织工程竣工验收。一、工程竣工验收必备条件1、已完成设计和合同规定的各项内容；2、单位工程所含分部（子分部）工程均验收合格，符合法律、法规、工程建设强制标准、设计文件规定及合同要求；3、工程资料符合要求；4、单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整；主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。5、单位工程观感质量符合要求。6、

2023-03-16

391人看过
工资
工程竣工验收的程序

工程竣工验收的基本程序一、竣工验收的组织由建设单位负责组织实施建设工程竣工验收工作，质量监督机构对工程竣工验收实施监督。二、验收人员由建设单位负责组织竣工验收小组.验收组组长由建设单位法人代表或其委托的负责人担任。验收组副级长应至少有一名工程技术人员担任。验收组成员由建设的单位上级主管部门、建设单位项目负责人、建设单位项目现场管理人员及勘察、设计、施工、监理单位与项目无直接关系的技术负责人或质量负责人组成，建设单位也可邀请有关专家参加验收小组。验收小组成员中土建及水电安装专业人员应配备齐全。三、竣工验收标准竣工验收标准为国家及上海市的强制性标准，现行质量检验评定标准、施工验收规范、经审查通过的设计文件及有关法律、法规、规章和规范性文件规定。四、竣工验收程序及内容1、由竣工验收小组组长主持竣工验收。2、建设、施工、监理、设计、勘察单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、合同履约及执行国家法律、

2023-05-01

259人看过
法律综合知识
工程竣工验收意见如何填写

建设单位工程竣工验收意见主要包括三个方面：一是建设工程实体的完成与验收情况。二是建设工程资料情况。三是参加验收的单位与人员情况。一般是已经按照合同、设计文件的完成建设工程项目全部内容，工程质量满足设计与规范要求，所含分部（子分部）、分项（子分项）工程均已验收合格，工程资料完整、齐全，参加验收的单位与人员符合法律、法规与验收规范的要求，同意验收。工程项目的竣工验收是施工全过程的最后一道程序，也是工程项目管理的最后一项工作。它是建设投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节。一、竣工验收工作的条件施工单位承建的工程项目，达到下列条件者，可报请竣工验收工作。1、出产性工程和辅佐公用设备，已按规划建成，能满足出产请求。2、首要工艺设备已装置配套，经联动负荷试车合格，安全出产和环境保护契合请求，已构成出产能力，能够出产出规划文件中所规则的商品。3、出产性建造项目

2023-02-26

397人看过

申请仲裁
工程竣工验收如何进行结算

1.在工程完成后的约定期限内提交竣工结算文件。2.国有资金投资建筑工程的发包方，应当委托具有相应资质的工程造价咨询企业对竣工结算文件进行审核，并在收到竣工结算文件后的约定期限内向承包方提出由工程造价咨询企业出具的竣工结算文件审核意见;逾期未答复的，按照合同约定处理，合同有约定的，竣工结算文件视为已被认可。非国有资金投资的建筑工程发包方，应当在收到竣工结算文件后的约定期限内予以答复，逾期未答复的，按照合同约定处理，合同没有约定的，竣工结算文件视为已被认可;发包方对竣工结算文件有异议的，应当在答复期内向承包方提出，并可以在提出异议之日起的约定期限内与承包方协商;发包方在协商期内未与承包方协商或者经协商未能与承包方达成协议的，应当委托工程造价咨询企业进行竣工结算审核，并在协商期满后的约定期限内向承包方提出由工程造价咨询企业出具的竣工结算文件审核意见。3.承包方对发包方提出的工程造价咨询企业竣工结

2023-02-28

97人看过
工程施工
工程竣工验收有规定期限吗

施工单位完成工程施工后，具备竣工验收条件的，一般要在三个月内完成工程竣工验收。《建设项目竣工验收办法》竣工验收的要求。环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施已按设计要求与主体工程同时建成使用。有的建设项目基本符合竣工验收标准，只是零星土建工程和少数非主要设备未按设计规定的内容全部建成，但不影响正常生产，亦应办理竣工验收手续。对剩余工程，应按设计留足投资，限期完成。有的项目投产初期一时不能达到设计能力所规定的产量，不应因此拖延办理验收和移交固定资产手续；有些建设项目或单项工程，已形成部分生产能力或实际上生产方面已经使用，近期不能按原设计规模续建的，应从实际情况出发，可缩小规模，报主管部门批准后，对已完成的工程和设备，尽快组织验收，移交固定资产。国外引进设备项目，按合同规定完成负荷调试、设备考核合格后，进行竣工验收。其他项目在验收前是否要安排试生产阶段，按各个行业的规定执行。已具备竣工验收条

2023-03-16

419人看过