因施工工艺过失导致的损失由谁承担-法师兄

因施工工艺过失导致的损失由谁承担

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-21 21:08:17 398 人看过

若系承包商因为在施工作业过程中的操作失误所导致的经济损失，则应由承包者对上述损失进行相应的赔偿责任。反之，倘若发包商未能依照双方约定的时间及具体要求向承包商提供原材料、设备、场地、资金以及技术资料等必要资源，由此引发的任何经济损失均应由发包方负责赔偿。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
司机工作过程中发生交通事故导致的损失由谁来承担

律师解答：车辆所有人。根据法律规定，肇事车辆为单位所有，司机执行职务，即工作或生产过程中履行驾驶职责，行为受所在单位或车辆所有人委派或认可，该单位或车辆所有人承担事故赔偿责任。《民法典》第一千一百九十一条用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任。用人单位承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的工作人员追偿。

2024-05-07

182人看过
工程施工
施工挖断电缆损失谁来承担

一、施工损坏电缆责任谁来承担（案例分析）案例珠海供电局副局长介绍，2012至2014年，珠海市由于工程施工造成的电力设施破坏413起，共导致了110千伏及以上线路跳闸7次，10千伏公用线路跳闸253次，用户专线跳闸153次，合计直接经济损失5200多万元(未包括电量损失、以及更大的间接的生产生活损失)。而**电网同时还肩负着为澳门供电的重任，供电量已超过其社会用电量的九成，电力设施因遭破坏导致对澳供电发生停电等事故，将造成难以预计的影响。分析法规规定，在电力线路设施保护区施工的单位，要与电力企业签订安全协议并书面告知施工时间，要求电力企业派员到现场实施安全监护等。未采取安全措施并造成电力设施损坏的，将面临一万元以上十万元以下的罚款。二、相关知识各市县要加强领导，尽快建立地下管线设施保护联合工作机制；严格按照“多规合一”要求，做好地下管线设施的规划和宣传工作；严格落实属地管理职责，严肃处理各

2023-06-21

289人看过
财产损失
肺炎疫情导致工期延误期间财产损失由谁承担

因疫情引起或将引起建设工程工期延误的,工期延误天数可不计入建筑工程施工合同期,同时应顺延工期。由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担。本次疫情属于不可抗力。依据《民法典》第五百九十条【不可抗力】因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2023-06-12

398人看过
直系亲属
工伤认定不及时的损失由谁承担

(一)迟认定单位要埋单社保部门指出，逾期申请既不予认定又要自己承担费用。工伤申请有时间限制，由于错过了工伤认定的申请时间，不少单位和个人都因此受损。工伤保险条例》规定，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应于24小时内通知劳动保障行政部门及其参保的社会保险经办机构，并自事故发生之日或被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，提出工伤认定申请，方可报销费用。未按上述时间办理的，相关费用由用人单位负担。(二)认定申请一年内提出根据国家《工伤保险条例》的规定，工伤认定申请必须在事故伤害发生之日或被诊断、鉴定为职业病之日起1年内提出，而李某的要求已经逾期。(三)60日内会给出回复根据《工伤保险条例》，劳动保障行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出决定，并书面通知申请工伤认定的职工或其直系亲属及其所在单位。相关知识延伸阅读：工伤认定费用哪些可以报销1、医疗费，住

2023-04-26

191人看过

营养费
车祸赔偿中的误工损失由谁承担？

根据交通事故产生的误工费，保险公司有责任进行赔偿。机动车交通事故责任强制保险责任限额范围进行赔偿。受害人应得到医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应得到辅助器具费和残疾赔偿金。造成死亡的，还应得到丧葬费和死亡赔偿金。在车祸中产生的误工费，保险公司有责任进行赔偿。如果被保险的机动车在道路交通事故中导致本车人员或被保险人以外的受害人人身伤亡或财产损失，保险公司需按照机动车交通事故责任强制保险责任限额范围进行赔偿。根据相关法律规定，侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入，造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。车祸误工费由谁赔付？根据我国相关法律法规，车祸误工费的最低

2023-09-15

273人看过
代理权
因受托人过错致委托人损失的赔偿责任由谁承担

有偿的委托合同，因受托人的过错造成委托人损失的，委托人可以请求赔偿损失。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失造成委托人损失的，委托人可以请求赔偿损失。受托人超越权限造成委托人损失的，应当赔偿损失。一、无偿委托合同的赔偿损失责任是怎样的当事人在履行委托合同的过程中，可能造成的损害有以下几种情况：受托人在办理委托事务时，给第三人造成损害；受托人在办理委托事务时，给委托人造成损害；受托人在办理委托事务时，因委托人指示不当等原因，而给受托人造成损害；受托人为自己的利益使用委托人的财产，委托人造成损失。最后一种损害是受托人为了自己的利益而造成的，自然应当由受托人予以赔偿。前3种均是为委托人利益而造成的损害，涉及到委托合同的损害赔偿问题，应当分情况认真研究。第一种情况，实际上是侵权损害赔偿法律关系。受托人在办理委托事务中致人损害的，原则上应当由受托人承担侵权损害赔偿责任；委托人于委托事务或者指示

2023-02-23

237人看过
不可抗力
施工中遭受自然灾害的损失应该由谁来承担

要看情况。因为不可抗力而不能履行合同的，部分或者全部免除责任。自然灾害属于不可抗力，但是自然灾害来临之前，如果气象部门已经提前发布了预警信息的，施工单位应该提前做好防灾准备，如果自然灾害特别严重，根据情况可部分或全部免除赔偿责任。双方当事人对造成损失都没有过错的，可以根据实际情况，由双方分担民事责任。滥用职权造成的损失怎样挽回滥用职权造成的损失按以下方式挽回：1、扣押、冻结资金和物品。扣押、冻结资金作为侦查失职犯罪案件时对涉嫌犯罪的赃款、赃物采取的初步措施，是为了发现犯罪线索，获取犯罪证据，追回经济损失；2、返还财产。包括返还失职犯罪受害有关发案单位；3、渎职犯罪嫌疑人或者其所在单位主动采取各种手段减少损失。包括行为人或者其亲友积极筹集资金弥补渎职犯罪造成的损失；行为人或者其单位通过民事手段减少损失，通过民事诉讼向因渎职获得不当利益的人追索资金；4、附带民事诉讼。在刑事诉讼过程中，国家财产

2023-07-08

203人看过
购房合同
小区改造施工方造成的损失谁承担

工程的施工方违反合同的约定，造成损失的应该由施工方承担赔偿的责任。一、工抵房能买吗工抵房能买。工抵房一般为拿房屋抵作工程价款来给建筑方，建筑方通过与开发商签订工抵房合同并办理房屋产权证来获得房屋物权，只要房屋有不动产产权证，能进行不动产产权变更登记，就可以自由买卖。一、工抵房购买流程如下：1、先签订以房抵债的协议，再签订房屋买卖合同确定房款和具体房屋；2、然后用以房抵债协议确定的债权冲抵房款。若施工方不要房子，那么应先签订以房抵债的协议，直接确定房源和房价；3、接着施工方让买受人与开发商签订房屋买卖合同，房款可以选择直接支付施工方或支付开发商，再由开发商转交给施工方即可。二、购买工抵房的风险如下：1、工抵房买卖过程中对一些约定事项须作出说明，比如抵账说明等，以免债权方、开发商任意一方的变故而产生的纠纷；2、因为工抵房的性质，所以很可能存在抵押，甚至已被查封；3、新房变二手房。开发商把房子抵

2023-03-29

380人看过

相邻权
屋顶漏水导致家庭装修损失由谁来承担？

屋顶漏水造成的损失的负责人分下列情况确定：1、当是自己损坏的屋顶造成的漏水事故，那就自己负责修缮；2、若是楼上邻居造成的损害，则由邻居承担损失责任；3、对于商品房，楼顶防水层的质保期是5年，若是开发商在建造过程中产生的质量问题，则由开发商承担。房顶漏水怎么办房顶漏水有下列三种情况：1、对于自建房，漏水了肯定就只有自己担负修责任了；如果楼顶开裂厉害需要大修，一般就只有雇请专业的补漏人士来维修了；2、如果是租的房子，楼顶漏水的维修完全是房东的责任，因此，要及时联系房东并催促对方尽快完成维修；一些房东懒事，或是居心不良，会跟租客协商，让租客自己雇人来修补，而维修开支由房东付款，这样的情况尽量不要答应，以免将来被房东找茬；3、如果是商品楼漏水，由于楼顶是公摊公有的，那就是全体业主的责任了；如果漏水不严重，小修一下即可，那就全体业主商量一下维修费用分摊，意见一致后就收钱，找物业修补了事；如果漏水严重

2023-07-22

280人看过
第三者
汽车事故导致车主受伤，损失应由谁承担？

赔多少钱依据具体事故情况和法律规定。事故负全责，应该承担全部赔偿责任，车辆都会投保交强险、有些车辆还投保了商业三者险，那么在发生事故时要记得和保险公司报警，先由保险公司在承保范围内承担赔偿，不足部分由肇事者继续赔偿。车祸致死赔多少钱因发生交通事故造成受害人死亡的，应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。其中，根据法律规定，丧葬费、被扶养人生活费、死亡赔偿金的赔偿标准是：1．丧葬费按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准，以六个月总额计算。2．被扶养人生活费根据扶养人丧失劳动能力程度，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出和农村居民人均年生活消费支出标准计算。被扶养人为未成年人的，计算至十八周岁；被扶养人无劳动能力又无其他生活来源的，计算二十年。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五周岁以上的，

2023-07-04

440人看过
供电质量
供电设施损坏引发停电，损失由谁承担？

电路损坏停电造成的损失赔偿如下：1、如果是因为电力部门的过错导致停电，电力部门应根据过错性质和大小来承担相应责任；2、如果是由于天气原因等导致停电，电力部门则无需承担责任；3、而购买了相关保险的市民，可以按照保险合同的约定，向保险公司索赔。停电损失处理如下：1、供电人因供电设施计划检修、临时检修、依法限电或者用电人违法用电等原因，需要中断供电时，应当按照国家有关规定事先通知用电人。未事先通知用电人中断供电，造成用电人损失的，应当承担损害赔偿责任；2、停电的损失可以主张向供电企业要求赔偿，赔偿的具体金额双方可以就损失金额协商，协商不了的，到法院起诉，由法院判决责。暴雨造成的损失什么补偿？自然灾害没有加害人，没有责任主体，不产生赔偿问题。像台风、暴雨、地震之类的灾害，属于非人为的不可抗力，由此带来的人员和财产受损，没有赔偿问题。但政府方面会实施救援，社会各界会施以援手，这属于救济而非赔偿。《中

2023-07-11

57人看过
抚养费
谁该为员工失误所导致的损失负责？

对于劳动者是否应当对用人单位的经济损失承担赔偿责任，不能一概而论，应当结合以下情况具体分析。第一，双方在劳动合同中是否有约定。当事人有约定且没有违反法律规定的应当优先适用当事人的约定，以尊重当事人的意愿。我国《工资支付暂行规定》第十六条规定，因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的，用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。即如果劳动合同约定因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的，用人单位可根据劳动合同的约定要求劳动者赔偿经济损失。第二，双方的约定是否超过法律保护的范围。相对于用人单位而言，劳动者处于弱势地位，国家从保护劳动者合法权益出发，用人单位在从劳动者工资中扣除经济损失时，必须保障劳动者的基本生活需要。我国《工资支付暂行规定》第十六条规定，经济损失的赔偿，可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20％。若扣除后的剩余工资部分低于当地月最低工资标准，

2023-07-07

310人看过

有期徒刑
因工作过失导致的损失能否构成玩忽职守罪？

玩忽职守罪所侵害的客体是国家机关的正常活动,而工作失误并非国家机关的正常活动。玩忽职守罪在客观方面表现为国家机关工作人员违反工作纪律、规章制度,擅离职守,不尽职责义务或不认真履行职责义务,致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。其主体是国家机关工作人员,且是由于过失引起的。玩忽职守罪所侵害的客体是国家机关的正常活动,而工作失误并非国家机关的正常活动。且玩忽职守罪在客观方面表现为国家机关工作人员违反工作纪律、规章制度，擅离职守，不尽职责义务或不认真履行职责义务，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行。其主体是国家机关工作人员，且是由于过失引起的。玩忽职守罪是否可以由工作失误构成？玩忽职守罪是指国家机关工作人员严重不负责任，不履行或者不认真履行职责，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。而工作失误则是指在工作过程中，因为疏忽、大意等原

2023-09-01

239人看过
共同海损
共同海损的损失应该由谁承担

依据我国相关法律的规定，共同海损的理赔责任，应该由受益方按照各自的分摊价值的比例分摊，如果购买了保险的，可以由保险公司在限额内赔付。一、车祸被起诉会有什么后果车祸发生后，侵权责任人需要按照双方事故责任比例，以及伤者的实际花费数额进行赔偿，侵权人如果有保险应该由保险公司首先赔付，不足部分再由侵权人承担赔偿责任。如果赔偿义务方无力赔偿，可以双方协议分期偿还，或者起诉请求法院判决。二、只买了交强险把别人车撞了发生交通事故，只买了交强险造成他人的人身财物损害的，交强险在保险赔偿范围内给予赔偿。如果没有购买交强险的话，那么就由责任方来进行赔偿，双方都有责任的话，就按照责任的比例来分摊，交强险这是一种强制性的责任保险。超出范围的则不予赔付。在赔偿范围内就应该由保险公司来负责赔偿。三、共同海损包括哪些费用共同海损费包括：船舶发生损坏时，驶入避难港口、避难地点或者驶回装货港口、装货地点，进行修理，在港口或

2023-04-02

124人看过