是的。劳务分包合同约定的保修责任和质量保证金,从遵守当事人意思自治、不违反国家强制性法律规定的角度,在相应的司法裁判实践中普遍认定此类条款合法有效。根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》,使用政府投资的所有或部分建设项目,按工程价款结算总额的5%左右比例预留质量保证金。社会投资项目可参照执行。
通用的劳务分包合同范本
<p>甲方(发包单位):</p>
<p>乙方(承包单位):</p>
<p> </p>
<p>根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业分包合同,双方共同遵照执行。</p>
<p>一、工程名称:</p>
<p>二、工程地点:</p>
<p>三、工程内容、性质及数量:</p>
<p>四、工程工期:</p>
<p>五、工程质量要求:</p>
<p>六、工程造价:</p>
<p>七、工程承包方式及取费标准:</p>
<p>八、工程价款的拨付及结算方式:</p>
<p>九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料,其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。</p>
<p>十、考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算:</p>
<p>1、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。</p>
<p>2、工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。</p>
<p>3、工程工期:</p>
<p>4、文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。</p>
<p>十一、甲方责任:</p>
<p>1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。</p>
<p>2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。</p>
<p>3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。</p>
<p>4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。</p>
<p>5、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。</p>
<p>十二、乙方责任:</p>
<p>1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。</p>
<p>2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。</p>
<p>3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。</p>
<p>4、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。</p>
<p>5、按国家和上海市的有关规定,办理好进场前的规范用工手续。</p>
<p>(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。</p>
<p>(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。</p>
<p>6、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。</p>
<p>十三、双方协议工价如下:</p>
<p>分部分项</p>
<p>工程名称单位名称人工基价_______(元)经考核验收后达到标准在基价上加或达不到标准在基价上扣除备注质量工期文明施工。</p>
<p>十四、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项,可另行约定。</p>
<p>十五、违约责任:</p>
<p>1、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:</p>
<p>(1)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时,应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率,并按拖欠金额量向乙方支付每日_________‰的违约金;</p>
<p>(2)甲方不履行或不按合同约定履行义务时,应向乙方支付违约金_________元,甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,并顺延延误的乙方工作时间。</p>
<p>2、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:</p>
<p>(1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付_________元的违约金;</p>
<p>(2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付_________元的违约金;</p>
<p>(3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时,应向甲方支付_________元的违约金,乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。</p>
<p>3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。</p>
<p>十六、本工程甲方委派同志为现场负责人,乙方委派同志为现场负责人,共同负责履行本合同的各项约定。</p>
<p>十七、争议:</p>
<p>甲、乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,可向工程所在地法院提起诉讼。</p>
<p>十八、本合同自签定后即生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。</p>
<p>十九、本合同未尽事宜,甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份,双方各执壹份,另壹份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登记备案。本合同副本_____份,甲方执_____份,乙方执_____份。</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>甲方(合同章):                   乙方(合同章):</p>
<p>法定代表人:                    法定代表人:</p>
<p>委托代理人:                    委托代理人:</p>
<p>地址:                        地址:</p>
<p>电话:                        电话:</p>
<p>开户银行:                     开户银行:</p>
<p>账号:                        账号:</p>
<p>  年  月 日                     年 月 日</p>
第一百四十八条,一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
-
劳务分包可以约定质保金吗
356人看过
-
劳务分包合同需要留质保金吗
375人看过
-
劳务分包合同需要留质保金吗
464人看过
-
劳务分包是否可以约定质保金
486人看过
-
劳务分包扣质保金合法吗
99人看过
-
劳务分包扣质保金合法吗
299人看过
仲裁机构是依法设立,独立于行政机关,以仲裁方式解决纠纷的机构。它由当事人自愿选择,依据仲裁协议进行仲裁,对纠纷进行公正、公平、合理的解决。 仲裁机构具有专业性、独立性和高效性,能够为当事人提供便捷、高效的纠纷解决途径。... 更多>
-
劳务分包合同里能约定质保金和免费包装吗江苏在线咨询 2021-12-04是的。劳务分包合同约定的保修责任和质量保证金,从遵守当事人意思自治、不违反国家强制性法律规定的角度,在相应的司法裁判实践中普遍认定此类条款合法有效。根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》,使用政府投资的所有或部分建设项目,按工程价款结算总额的5%左右比例预留质量保证金。社会投资项目可参照执行。
-
劳务分包合同能约定质保金吗香港在线咨询 2022-07-20看情况: 一、约定质保金是合同当事人真实的意思表示,并且不违反国家强制性法律规定,则劳务分包合同约定质保金合法; 二、不符合上述情况的,劳务分包合同约定质保金不合法。
-
劳务分包合同约定质保金合法吗台湾在线咨询 2022-10-14看情况: 一、约定质保金是合同当事人真实的意思表示,并且不违反国家强制性法律规定,则劳务分包合同约定质保金合法; 二、不符合上述情况的,劳务分包合同约定质保金不合法。
-
劳务分包合同约定质保金违法吗海南在线咨询 2022-05-27看情况: 一、约定质保金是合同当事人真实的意思表示,并且不违反国家强制性法律规定,则劳务分包合同约定质保金合法; 二、不符合上述情况的,劳务分包合同约定质保金不合法。
-
劳务分包合同可以约定质保金吗吉林省在线咨询 2022-11-20可以。劳务分包合同中约定的保修责任和质保金,从遵守当事人意思自治、且不违反国家强制性法律规定的角度出发,对应司法裁判实践中普遍认定此类条款合法有效。 《民法典》第五百零二条依法成立的合同,自成立时生效,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。 依照法律、行政法规的规定,合同应当办理批准等手续的,依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的,不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理