建筑工程中不可抗力有哪些具体影响和后果
来源:法律编辑整理 时间: 2023-09-05 19:35:55 249 人看过

一、建筑工程中不可抗力有哪些具体影响和后果

建筑工程中的不可抗力是指承包单位与发包单位在签订施工合同时不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。如果发生不可抗力,承包方要迅速采取保护措施,尽力减少损失,并及时通知发包方。

二、建筑施工合同生效条件

1.必须签订书面的建筑施工合同。要式合同是指法律、行政法规规定,或者当事人约定应当采用书面形式的合同。

2.订立合同的主体必须具备民法典规定的民事行为能力。民事行为能力是指民事主体以自己的行为设定民事权利或者义务的能力。合同作为民事法律行为,只有具备相应民事行为能力的人才有资格订立;不具有相应的民事行为能力的人所订立的合同为效力待定的合同。

3.意思表示真实。意思表示真实是指表意人即意思表示的行为人的表示行为应当真实反映其内心的效果意思,即当事人的内在意志和外在意思一致即为真实。

4.合同内容不违反法律或者社会公共利益。

三、建筑工程包括哪些项目

建筑工程范围内的项目包括:

1.地基与基础;

2.主体结构;

3.建筑装饰装修;

4.建筑屋面;

5.建筑给排水、排水及采暖;

6.建筑电气;

7.智能建筑;

8.通风与空调;

9.电梯。

建筑工程,指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动所形成的工程实体。其中房屋建筑指有顶盖、梁柱、墙壁、基础以及能够形成内部空间,满足人们生产、居住、学习、公共活动需要的工程。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月04日 20:01
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 纳入建筑工程范围内的不可抗力有哪些情况
    一、纳入建筑工程范围内的不可抗力有哪些情况建筑工程中的不可抗力包括以下情况:1.自然灾害,如台风、洪水、地震等;2.政府行为,如征收、征用;3.社会异常事件,如罢工、骚乱、疫情等。二、合同中的不可抗力条款如何理解不可抗力条款是指合同中约定如当事人一方因不可抗力不能履行合同的全部或部分义务的,免除其全部或部分的责任。另一方当事人不得对此要求损害赔偿。因此,不可抗力条款是一种免责条款。《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。三、合同发生不可抗力是否可以解除因不可抗力不能实现合同目的的,可以解除合同。《中华人民共和国民法典》第五百六十三条有下列情形之一
    2023-10-03
    332人看过
  • 建筑工程不可抗力的法律规定
    一、建筑工程不可抗力的法律规定我国《民法典》第180条解释,不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。某一情况是否属不可抗力,应从以下几个方面综合加以认定:1、不可预见性。法律要求构成不可抗力的事件必须是有关当事人在订立合同时,对这个事件是否会发生是不可能预见到的。在正常情况下,对于一般合同当事人来说,判断其能否预见到某一事件的发生有两个不同的标准:一是客观标准,就是在某种具体情况下,一般理智正常的人能够预见到的,合同当事人就应预见到;如果对该种事件的预见需要有一定专门知识,那么只要具有这种专业知识的一般正常水平的人所能预见到的,则该合同的当事人就应该预见到。另一个标准是主观标准,就是在某种具体情况下,根据行为人的主观条件如年龄、智力发育状况、知识水平,教育和技术能力等来判断合同的当事人是否应该预见到。这两种标准,可以单独运用,但在多种情况下应结合使用。2、不可避免性。合同生效后,
    2023-06-07
    260人看过
  • 建筑工程技术不可抗力的范围
    一、建筑工程技术不可抗力的范围不可抗力是指合同双方在合同履行中出现的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的范围一般包括因战争、敌对行动(无论是否宣战)、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、骚动、暴动、空中飞行物坠落或其他非合同双方当事人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等,以及当地气象、地震、卫生等部门规定的情形。双方当事人应当在合同专用条款中明确约定不可抗力的范围以及具体的判断标准。二、建筑工程不可抗力索赔原则因不可抗力不能履行合同的,除金钱债务的迟延履行责任和迟延履行期间发生不可抗力两种情况外根据不可抗力的情况可以部分或全部免除责任。因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。(一)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担;(二)发包人,承包人人员伤亡由其所在单位
    2023-05-06
    488人看过
  • 建筑工程不可抗力因素包括什么
    一、建筑工程不可抗力因素包括什么建筑工程中的不可抗力因素包括以下情况:1.自然灾害,如台风、洪水、地震、重大的地震、海啸、台风、海浪、冰雹、沙尘暴、火山爆发、山体滑坡、雪崩、泥石流等。2.政府行为,如征收、征用、战争、武装冲突等。3.社会异常事件,如罢工、骚乱、暴动等。二、建筑工程不可抗力因素导致的损失由谁担责建筑工程不可抗力因素导致的损失由以下主体担责:1.工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害,由发包人承担;2.发包人、承包人人员伤亡由其所有单位负责,并承担相应费用;3.承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;4.停工期间,承包人应工程师的要求留在施工场的的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;5.工程所需清理、修复费用,由发包人承担;延误的工期相应顺延。三、建筑工程不可抗力因素纠纷的诉讼时效建筑工程不可抗力因素纠
    2024-02-23
    383人看过
  • 建筑工程施工都有哪些具体施工工作
    一、建筑工程施工都有哪些具体施工工作1、地基与基础2、主体结构3、建筑装饰装修4、建筑屋面5、建筑给排水、排水及采暖6、建筑电气7、智能建筑8、通风与空调9、电梯。二、建筑工程项目管理的概念建筑工程项目管理的主要内容有:对施工进度、质量、安全、成本、合同、信息的管理以及与施工相关的组织与协调等。建筑工程项目管理,是指从事工程项目管理的企业,受工程项目业主方委托,对工程建设全过程或分阶段进行专业化管理和服务活动。三、人才培养的基本要求(1)知识要求1)具备高等教育所必须的外语、数学及文化知识;2)具备计算机软件和硬件的基本知识;3)具备建筑工程管理专业的基础知识;4)初步掌握建筑工程管理的基本理论和方法;5)熟悉工程监理及法规等相关知识。(2)技能要求。1)具有很强的工程识图能力,能阅读建筑施工图、结构施工图、给排水工程图等工程图样,会绘制草图,能运用计算机绘图;2)能编制施工计划,对施工过
    2023-06-16
    474人看过
  • 建筑工程中什么样的情况被称为不可抗力
    一、建筑工程中什么样的情况被称为不可抗力建筑工程中的不可抗力是指承包单位与发包单位在签订施工合同时不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。如果发生不可抗力,承包方要迅速采取保护措施,尽力减少损失,并及时通知发包方。不可抗力包括以下具体内容:1.自然灾害:例如自然灾害、如台风、洪水、冰雹等;2.政府行为:例如征收、征用、战争等;3.社会异常事件:例如罢工、骚乱、游行等。二、不可抗力造成的工期延误可以索赔吗不可抗力原因造成的停工可以索赔。根据相关规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任;因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及
    2023-09-14
    139人看过
  • 建筑工程不可抗力合同规定要注意哪些问题
    建筑工程不可抗力合同中的不可抗力有以下情形:战争、敌对行动、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、骚动、暴动、空中飞行物坠落或其他非合同双方当事人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等,以及当地气象、地震、卫生等部门规定的情形。建筑工程不可抗力索赔原则是什么?根据工程量清单计价规范,对不可抗力造成的损失,根据责任不同,由发包方和承包方分别承担。详细见《建设工程工程量清单计价规范》,具体如下:因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担;(2)发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;(3)承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担;(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承
    2023-07-29
    471人看过
  • 建筑工程不可抗力合同是怎样的如何理解不可抗力
    建设工程合同履行过程中的不可抗力是指承、发包双方在签约时不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。发生不可抗力的情况后承包方应迅速采取保护措施以尽力减少损失,并在最短期限内通知发包方损失情况。如因承包方未及时采取有关的保护措施或未履行尽快的通知义务致使损失扩大的,承包方对扩大的损失承担责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。它包括自然现象和社会现象两种,自然现象诸如地震、台风、洪水、海啸,社会现象如战争、海盗、罢工、政府行为等。一、疫情退租属于不可抗力吗新冠肺炎疫情是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,属于法律规定的不可抗力。所谓不可抗力,是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。对在疫情前已签订租赁合同的履行造成影响的,可适用不可抗力条款。当事人迟延履行在先,不可抗力发生在后的除外。二、拆迁属于否可抗力因素吗拆迁不属于不可抗力。不可抗力是指不能预见、不能避
    2023-06-19
    272人看过
  • 建筑工程中标后做哪些
    1、要与建设单位谈合同,合同签订后,筹备组织相关人力、设备、劳务等资源。2、配合建设单位办理《施工许可证》。3、向监理单位报送《施工组织设计》、项目组成、各和专项方案。4、施工现场临时设施的搭设、施工用水、电、场内道路、各种制作、加工场地的布设。5、与建设单位进行水准点(高程点)、平面座标点的书面交接。6、图纸会审(可与5同步进行)。7、其它与建设、监理、主管部门、环保、安全站、质监站的相关人员接口。一、建筑工程中标的程序(一)中标候选人公示。依法必须进行招标项目的招标人应当自收到评标报告之日起3曰内在指定的招标公告发布媒体公示中标候选人,公示期不得少于3日。中标候选人不止1个的,应将所有中标候选人一并公示。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。(二)履约能
    2023-03-29
    125人看过
  • 建筑工程中的不可抗力是由什么组成的内容
    一、建筑工程中的不可抗力是由什么组成的内容建筑工程中的不可抗力组成的内容有:1.自然灾害,如台风、洪水、地震等;2.政府行为,如征收、征用;3.社会异常事件,如罢工、骚乱、疫情等。《民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。二、建筑工程出现不可抗力可以解除合同吗因为不可抗力使得合同不能实现签订合同的目的的,当事人可以依法解除合同。另外,基于不可归责于双方当事人的原因导致合同解除的,一般无需承担违约责任。《民法典》第五百六十三条有下列情形之一的,当事人可以解除
    2023-09-29
    352人看过
  • 什么样的情况在建筑工程中被称为不可抗力
    一、什么样的情况在建筑工程中被称为不可抗力1.自然灾害,如台风、洪水、地震等;2.政府行为,如征收、征用;3.社会异常事件,如罢工、骚乱、疫情等。《民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。二、建筑工程合同如何进行审查建筑工程合同如下进行审查:1.审查合同当事人的主体资格,承包人应当持有依法取得的资质证书;2.审查合同内容,合同不得违反法律、行政法规的强制性规定,不得违背公序良俗;3.审查合同订立过程,工程合同应当采用书面形式。《中华人民共和国民法典》第一百
    2023-09-20
    328人看过
  • 建筑工程不可抗力索赔原则是什么?
    一、什么是不可抗力?不可抗力是一项免责条款,是指合同签订后,发生了合同当事人无法预见、无法避免、无法控制、无法克服的意外事件(如战争、车祸等)或自然灾害(如地震、火灾、水灾等),以致合同当事人不能依约履行职责或不能如期履行职责,发生意外事件或遭受自然灾害的一方可以免除履行职责的责任或推迟履行职责。不可抗力主要包括以下几种情形:1、自然灾害、如台风、洪水、地震;2、政府行为,如征收、征用3、社会异常事件,如罢工、骚乱。暴雨具体情况需要具体分析,并不只有一种理解,关键在于区分暴雨事件的性质,而不在于天气现象本身:第一种情况:如果属于施工工程所在地正常的季节性暴雨,则施工单位无权就此提起施工索赔。因为,正常季节性暴雨对工程施工工期和费用的影响已经包含在工程定额造价之内,也包括在投标报价之内,属施工排水性质。第二种情况:由台风引起的暴雨,此类情况应为不可抗力性质,因为台风雨属于台风引起的自然灾害性
    2023-03-20
    392人看过
  • 建筑工程工期顺延的具体情况有哪些
    一、建筑工程工期顺延的具体情况有哪些1.发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的;2.发包人未按合同约定支付工程款的;3.发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的;4.设计变更,导致工程量增加的。二、建筑工程工期顺延有哪些风险建筑工程工期顺延的风险如下:1.人工、材料费、机械费价格上涨。一旦工期延长,施工企业很可能面临建筑材料价格上涨,利润空间被压缩,甚至有可能亏损。2.企业管理费增加。当工期延长时,施工企业需要支付更多的管理人员工资和办公费用,从而造成企业管理费增加。工期越长,施工企业所负担的企业管理费成本也越大。3.现金流风险。发包方与承包方在签订建设工程施工合同时,一般会约定按工程进度给付相应的工程价款。当出现分期建设、缓建和暂停施工的情况下,施工企业将无法按照合同约定的工程节点获得工程款项。此时,承包人却又不得不继续支付项目材料、劳务等费用,如此下去必然打乱公司经营策略,给
    2023-12-07
    144人看过
  • 不可抗力在合同中具体包含哪些内容
    一、不可抗力在合同中具体包含哪些内容合同上的不可抗力因素包括:1.重大的自然灾害,如重大的地震、海啸、台风、海浪、洪水、蝗灾、风暴、冰雹、沙尘暴、火山爆发、山体滑坡、雪崩、泥石流等;2.重大的社会非正常事件,如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等;3.政府行为对民事当事人民事活动的影响。《中华人民共和国民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。二、可抗力和情势变更区别不可抗力和情势变更区别主要表现在:1.不可抗力一般导致合同无法履行,而情势变更后合同即使仍然处于能够履行的状态,只是履行会出现显失公平的情况。2.不可抗力是法定免责事由,而情势变更而引起的风险应由合同双方共同承担,当事人主张适用情势变更原则,必须请求法院作出裁判。《中华人民共和国民法典》第五百三十三条合同成立后,合同的基础条件发
    2023-09-13
    100人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 不可抗力发生后受影响方的义务,不可抗力的法律后果和免责效力
      香港在线咨询 2022-10-28
      一、“不可抗力”事件发生后受影响一方的义务(一)积极补救义务。当事人有义务采取一切可能的有效措施,尽量避免或减少损失。对开发商来说,交房期限一般都是由开发商提出的,因此除了事后补救外,最好在确定此期限前,就充分考虑到各种影响交房的情况;对购房人来说,在约定的交房期限将至时,应事先对自己的时间做好安排,避免错过接收日期。(二)告知义务。当不可抗力及其他免责的条件出现时,当事人有义务及时通告对方当事人
    • 施工中有不可抗力时如何处,具体规定有哪些
      四川在线咨询 2023-08-27
      施工中有不可抗力时可以部分或全部免除责任。不可抗力是关于违约责任和侵权责任的一种免责抗辩权和索赔权,即酌情免除由于不可抗力事件而违约的一方的违约责任。
    • 建筑工程中禁止和建筑主体变更的行为有哪些,建筑工程前期应该注意
      湖北在线咨询 2022-02-14
      以下行为是禁止的:(1)未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案,变动建筑主体和承重结构(建筑主体,是指建筑实体的结构构造,包括屋盖、楼板、梁、柱、支撑、墙体、连接节点和基础等;承重结构,是指直接将本身自重与各种外加作用力系统地传递给基础地基的主要结构构件和其连接接点,包括承重墙体、立杆、柱、框架柱、支墩、楼板、梁、屋架、悬索等);(2)将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生问、厨房
    • 如果在建筑工程中遇到不可抗力情况,如何调整和修改合同中的附加条
      陕西在线咨询 2022-03-14
      去管你的同行,或者网上搜一下合同范本然后把实质性的内容修改一下。具体肠法斑盒职谷办贪暴楷操作如下:第一个老生常谈的合同标的,展开写一下工程概况。第二填写实质性的内容:如工期、质量要求情况。第三确定计价依据影响合同价款的调整因素全部列齐,如相关政策文件要求调整人工费、材料调差程序以及合同以外的内容的计价程序:如计日工,如不可抗力因素出现时双方的责任(处于公平可以参照2013建设工程工程计价规范的相应
    • 建筑工程竣工验收资料具体有哪些
      山东在线咨询 2022-11-22
      包括以下以下九点: 1、上级主管部门对该项目批准的各种文件; 2、可行性研究报告、初步设计文件及批复文件; 3、施工图设计文件及设计变更洽商记录; 4、国家颁布的各种标准和现行的施工质量验收规范; 5、工程承包合同文件; 6、技术设备说明书; 7、关于工程竣工验收的其他规定; 8、从国外引进的新技术和成套设备的项目,以及中外合资建设项目,要按照签订的合同和进口国提供的设计文件等进行验收; 9、利用