非法将工程发包给无资质的个人如何处罚-法师兄

非法将工程发包给无资质的个人如何处罚

来源：法律编辑整理时间： 2023-02-28 22:12:33 492 人看过

1、依据我国建筑法的规定，发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的个人，责令改正，处以罚款。

2、法律规定：《中华人民共和国建筑法》

第六十五条发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款。

超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处以罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。

未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款；有违法所得的，予以没收。

以欺骗手段取得资质证书的，吊销资质证书，处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

一、建筑工程发包方违约怎么办

发包人应当对以下违约行为负违约责任：

1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。建设工程合同在性质上属于承揽合同，发包方作为承揽合同的定作人，应当按照合同的约定尽协助义务，发包人未按照约定的时间和要求向承包人提供建设工程基础性资料造成工程无法按期开工的，发包人应当为此承担相应的违约责任。

2、因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。所谓中途停建，即工程按照合同进行正常建设的过程中，因为某种原因不能继续进行；所谓缓建，即工程按照合同进行建设施工过程中，因某种原因推迟工程的进度或者部分停建，待条件成熟时工程继续进行。因发包人原因造成工程停建缓建的，发包人一方面应当采取措施减少损失，另一方面应当赔偿因工程停建、缓建给承包人造成的损失。

3、因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

承包人将工程发包给无资质员工，将承担何种责任？
61人看过
工程发包给无资质的法律责任
206人看过
建筑工程发包方式有哪几种，建筑工程发包方将工程承包给无资质单位怎么处罚
428人看过
个人无资质承揽工程的处罚
352人看过
承包单位将承包的工程分包给个人或无资质的公司有效吗
494人看过
如何处理发包人将工程款打给第三人的情况
299人看过

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程发包相关文章

法律综合知识
发包人是不是能将装修工程发包给个人

发包人是可以将装修工程发包给个人的，不论是以个人名义还是公司名义，只要取得承包工程的资质都可以对外承包业务。承揽合同的内容包括承揽的标的、数量、质量、报酬、承揽方式、材料的提供、履行期限、验收标准和方法等条款。《民法典》第七百七十一条承揽合同的内容一般包括承揽的标的、数量、质量、报酬，承揽方式，材料的提供，履行期限，验收标准和方法等条款。

2024-05-02

466人看过
工程发包
发包人将工程发包给没有资质的承包人可能产生的责任有哪些

1、承包人雇佣工人受伤，发包人需承担连带赔偿责任。2、个人承包违法用工，发包人承担连带责任。3.承包人欠付工程款，对实际施工人承担直接赔偿责任。《最高人民法院关于人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款规定“雇员在从事雇佣活动中因安全生产事故遭受人身损害，发包人、分包人知道或者应当知道接受发布或者分包业务的雇主没有相应资质或者安全生产条件的，应当与雇主承担连带赔偿责任。”《劳动合同法》第九十四条规定“个人承包经营违反劳动合同法招用劳动者，给劳动者造成损害的，发包的组织与个人承包经营者承担连带责任。”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款规定“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”4、实践中相当多的承包人不具有施工资质，发包人也不注意，

2023-02-12

57人看过
工程分包
将工程分包给无资质者是否承担责任

发包人将工程发包给没有资质的承包方施工时，发包人要承担一定的法律责任。一、相关法律规定《中华人民共和国建筑法》第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。第六十五条发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款。超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处以罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的

2023-04-10

347人看过
工程承包
如何处罚个人违法分包工程

1、《中华人民共和国建筑法》第二十九条规定，建设工程总承包人可以将部分承包工程发包给具有相应资质条件的分包人，禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的分包单位。根据上述规定，个人不得从事建筑分包业务。建设单位将工程承包或者分包给个人是违法的。《建筑工程违法分包及其他违法行为认定、查处管理办法（试行）》对违法分包及分包行为及其处罚进行了界定。工程承包给没有相应资质等级的施工单位的，处50万元以上100万元以下的罚款。（1）违法发包行为。违法发包行为包括施工单位将合同发包给个人和没有相应资质的施工单位；2。分包是指建设单位将工程承包出去，或者将承包的工程全部肢解，再以分包的名义转让给其他单位或者个人进行施工的行为；3。违法分包包括建设单位将工程分包给个人，建设单位将工程分包给没有相应资质或安全生产许可证的单位等。（2）如何处罚违法发包行为。施工单位将工程承包给没有相应资质等级的施工单位的

2023-05-31

288人看过

合同无效
发包给无资质的施工队的责任

发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的个人，有关单位应该责令改正，处以罚款，实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。一、施工合同无效但建设方这个投入使用施工资料怎么办呢建设工程领域的合同，在实务中存在大量的无效合同，主要是因为建设工程施工的企业需要一定的资质才能承接，但是实际上建设工程合同存在违法分包、非法转包或借用资质施工等情形，因此订立的合同属于无效合同。建设工程合同虽然无效，实际的施工人已经投入了劳务、原料等融入到建筑工程中去，不可能按无效合同规定的相互返还处理，如果建设工程合同无效，但只要验收合格的，根据相关法律规定，承包人仍然应有权要求发包人按合同约定价款支付。二、劳务转包是否合法劳务转包不合法。禁止将承包的工程进行转包，转包是违法的。转包给个人或者其他公司也是违法的。禁止承包单位将其

2023-03-18

289人看过
行政处罚标准
发包给无资质行政处罚标准是什么

发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的个人，责令改正，处以罚款。未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款；有违法所得的，予以没收。以欺骗手段取得资质证书的，吊销资质证书，处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。《中华人民共和国建筑法》第六十五条发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款。超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处以罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。一、发包方违约怎么办如果发包方存在违约的情况，发包人应当对以下违约行为负违约责任：1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。建设工程合同在性质上属于承揽合同，发包方作为承揽合同的定作人，应当按照合同的约定尽协助义

2023-02-17

107人看过
工程发包
把工程发包给无资质人员承担什么责任

首先，发包给无资质人员承包的建设工程合同是无效合同，建设单位要承担合法权益无法保障的民事责任；其次，如果将工程发包给不具备相应资质条件的单位，建设单位明知其无资质的，建设单位对该工程质量承担连带责任；最后，如果造成严重后果的，可能需要承担行政或者刑事责任。一、个人是否可以承接工程劳务分包个人可以承担工程劳务分包。分包的具体情形是：1、建设工程总承包商可以将承包工程中的部分工程承包给具有相应资质的分包商，但除总承包合同约定的分包外，必须经建设单位批准；2、建设工程总承包商应当按照总承包合同的约定对建设单位负责；3、分包商应当按照分包合同的约定对总承包商负责。总承包商和分包商对分包工程的建设单位承担连带责任。二、无资质承揽工程处罚在哪未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款；有违法所得的，予以没收。以欺骗手段取得资质证书的，吊销资质证书，处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。工程建设单位

2023-06-25

135人看过
工程发包
可以将建设工程发包给几个承包人吗

发包人不可以将建设工程发包给几个承包人。发包建设工程时，禁止总承包单位将其承包的全部工程肢解成若干部分分包给其他承包单位，禁止发包单位将其建设工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。一、劳务分包资质应当具备哪些条件劳务分包资质条件包括下列几项：1.分包必须取得发包人的同意。2.分包只能是一次分包，即分包单位不得再将其承包的工程分包出去。3.分包必须是分包给具备相应资质条件的单位。4.总承包人可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但不得将主体工程分包出去。劳务分包作业，是指施工承包单位或者专业分包单位将其承揽工程中的劳务作业发包给具有相应资质的劳务分包单位完成的活动。二、公路工程违法转包上哪里举报公路工程违法转包上建设项目所在地的省建设主管部门举报。工程合同中是禁止转包行为的。承包单位将承包的工程转包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，还可以责令停业整顿，降低资质等级，

2023-03-23

490人看过

工程转包
承包人将工程转包给个人，个人又转包

承包人将工程转包给个人，个人又转包是违法的。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人。承包单位将承包的工程转包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级。法律依据：《中华人民共和国民法典》第七百九十一条发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包

2023-08-11

224人看过
从合同
建筑公司可以将劳务分包给无资质的个人吗

一、建筑公司可以将劳务分包给无资质的个人吗依据我国相关法律的规定，建筑公司分包工程的，要将工程分包给具有资质的单位，而个人是不具有承包资质的，所以将劳务分包给个人是不合法的。《中华人民共和国建筑法》第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。第六十七条承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。承

2023-06-14

455人看过
法律综合知识
2024将工程发包给个人是否违反法律规定

一、将工程发包给个人是否违反法律规定《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。根据上述规定，个人是不能承揽建筑工程施工分包工程业务的。建设单位将工程发包、分包给个人是违法行为。《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》对违法工程转包、分包等行为及相应处罚进行了明确，将工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的，将处以50万元以上100万元以下罚款。二、违法发包行为都有哪些违法发包行为包括建设单位将工程发包给个人以及不具有相应资质的施工单位等；转包则指施工单位承包工程后，将其承包的全部工程或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的行为；违法分包行为包括施工单位将工程分包给个人、施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位等

2024-04-12

173人看过
业主
发包人违法发包将怎么处罚

发包人违反《建筑法》的规定，将工程发包给不具有资质的承包人，或者肢解工程发包的，责令改正，处以罚款。《中华人民共和国建筑法》第六十五条发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款。超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处以罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款；有违法所得的，予以没收。以欺骗手段取得资质证书的，吊销资质证书，处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第六十八条在工程发包与承包中索贿、受贿、行贿，构成犯罪的，依法追究刑事责任；不构成犯罪的，分别处以罚款，没收贿赂的财物，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。对在工程承包中行贿的承包单位，除依照前款规定处罚外，可以责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书

2023-03-17

429人看过

工程发包
工程发包给无资质组织有什么后果

发包工程给无资质的组织需要对承包人出现的工程事故承担连带责任，在承包人欠付工程款时要对实际施工人承担直接赔偿责任以及由建设主管机关该发包方责令改正并对其处以罚款。一、只有在哪些情形下才认定施工合同无效建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据相关法律的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：(一)修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持;(二)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的

2023-06-29

185人看过
法律综合知识
建筑公司将工程转包给个人产生纠纷如何处理

一、建筑公司将工程转包给个人产生纠纷如何处理1．当建筑公司将工程转包给个人产生纠纷时，首先需要考虑的是工程转包合同效力的认定。2．根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，工程转包人和被转包人之间签订的建设工程施工合同无效。这意味着在出现纠纷时，双方之间的合同将无法作为法律依据。因此，处理此类纠纷的关键在于根据具体情况，依法收缴当事人已经取得的非法所得，并寻求其他合法途径解决争议。二、处理承包人与发包人纠纷1．在处理承包人与发包人之间的纠纷时，首先要注意的是承包人是否按照合同约定全面履行了合同义务。2．如果承包人非法转包工程项目，那么从施工合同主体的相对性角度来看，承包人就构成了对施工合同的实质性违约。3．在这种情况下，发包人有权根据施工合同的约定追究承包人的违约责任，并可以依法解除与承包人签订的施工合同。4．如果因承包人的非法转包工程行为导致工期延误或工程质

2024-07-27

481人看过