如何处理和计算工程索赔费用-法师兄

如何处理和计算工程索赔费用

来源：互联网时间： 2023-05-08 10:40:12 267 人看过

如何处理和计算工程索赔的成本费用索赔的原则是赔偿实际损失，包括直接损失和间接损失。在确定赔偿数额时，应遵循以下两个原则：全部赔偿数额为建设单位履行合同必须支付的费用；按此数额赔偿后，建设单位应恢复到事发前的财务状况。也就是说，施工单位不因索赔事件而遭受任何损失，但不因索赔事件而获得额外收入。

从以上原则可以看出，索赔金额是用来补偿施工单位因索赔事件造成的实际损失，而不考虑利润。因此，计算索赔金额的依据是成本，即索赔事件影响所发生的成本减去事件影响前应支付的成本，差额即为赔偿金额。成本索赔的计算方法主要有两种：（1）修订后的成本法（2）修订后的内容如下：一是索赔金额的计算期限仅限于受事件影响的期间，而不是整个施工期；二是受影响工程的成本仅在这一期间内计算，而不是整个施工期的成本所有工作项目；第三，受影响项目的成本仅在此期间计算；第三，不直接使用原始合同报价，而是在不受事件影响的情况下，使用在该期间完成项目的合理成本。根据上述修改，可合理计算因索赔事件影响而实际增加的费用。实际成本法又称分项法，即根据索赔事件造成的损失或成本增加，按成本项目逐项分析计算索赔金额。这种方法比较复杂，但能客观反映施工单位的实际损失，比较合理，容易被当事人接受，在国际工程中得到广泛应用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多期间计算相关文章

不可抗力
如何规定工程索赔时效期限的计算

确定索赔时效期间起算点的一个重要问题是确定起算点是索赔事件发生的时间还是索赔事件的结束时间。尽管任何事件的发生有长或短的持续时间，但索赔时效期间的开始时间应为索赔事件发生的时间。在上述仲裁案件中，申请人北京某建设集团公司称，被申请人拖欠工程款是一个连续事件，具体损失（即索赔金额）只能在事件结束后才能评估。因此，申请人主张，虽然提交索赔报告的时间超过了自事件发生之日起计算的期限，但未超过事件结束时计算的期限，因此认为该权利要求不超过索赔时效期限。仲裁庭指定的鉴定人指出，被申请人拖欠工程款是一个连续事件。即使将争议提交仲裁庭，该事件仍可能处于持续状态。如果按照申请人的逻辑，索赔时效期甚至还没有开始计算，索赔甚至不能提出。显然，申请人的理由具有自约束力，不能成立。从司法实践的认识来看，认为从索赔事件发生之初，当事人就应当知道自己有索赔的权利，应当积极行使自己的权利。实际上，在合同的更为详细的规定

2023-05-07

261人看过
合同条款
谈正确处理工程索赔及索赔费用的确定

1．在实际工作中如何正确处理工程索赔1．1索赔概念索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化，施工进度、物价的变化，以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响，使得工程承包中不可避免地出现索赔。1．2索赔的处理原则1．2．1索赔必须以合同为依据。遇到索赔事件时，工程师必须以完全独立的身份，站在客观公正的立场上审查索赔要求的正当性，必须对合同条件、协议条款等有详细的了解，以合同为依据来公平处理合同双方的利益纠纷。由于合同文件的内容相当广泛，包括合同协议、图纸、合同条件、工程量清单以及许多来往函件和变更通知，有时会形成自相矛盾，或作不同解释，导致合同纠纷。根据我国有失规定，合同文件能互相解释、互为说明，除合同另有约定

2023-03-17

161人看过
合同条款
监理工程师如何处理索赔事件

2.必须以合同为依据。遇到索赔事件时，监理工程师必须以完全独立的裁判人的身份，站在客观公正的立场上审查索赔要求的正当性。必须对合同条件、协议条款等到有详细了解，以合同为依据来公平等处理合同双方的利益纠纷。3.公平合理原则。监理工程师处理索赔时，应恪守职业道德，以事实为依据，以合同为准绳，做出公正的决定。合理的索赔应予以批准，不合理的索赔应予以驳回。4.协商原则。监理工程师在处理索赔时，应认真研究索赔报告，充分听取建设单位和施工单位的意见，主动与双方协商，力求取得一致同意的结果。这样做不仅能圆满处理好索赔事件，也有利于顺利履行和完成合同。当然，在协商不成的情况下监理工程师有权作出决定。5.授权的原则。监理工程师处理索赔事件，必须在合同规定、建设单位授权的权限之内，当索赔金额或延长工期时间超出授权范围时，则监理工程师应向建设单位报告，在取得新的授权后才能作出决定。6.必须注意资料的积累。积累一

2023-02-21

248人看过
不可抗力
工程的延期索赔应如何处理

工程的延期索赔应及时邀请参建各方到现场调查、分清延期风险的归属；督促批复部门对有关细节作详细记录、由驻地工程师签认；各方积极协调配合，消除引起延期的因素、减少损失；审核索赔资料，积极与监理协商取得一致意见。工程延期的原因1、发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。2、发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。4、设计变更和工程量增加的。5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。6、发生不可抗力。《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备

2023-08-09

167人看过

法律综合知识
如何计算和处理试用期时间

一、如何计算和处理试用期时间如下计算和处理试用期时间：劳动合同可以约定试用期，但最长不得超过六个月。在劳动合同中约定试用期，一方面可以维护用人单位的利益，为每个工作岗位找到合适的劳动者，试用期就是供用人单位考察劳动者是否适合其工作岗位的一项制度，给企业考察劳动者是否与录用要求相一致的时间，避免用人单位遭受不必要的损失。《中华人民共和国劳动合同法》第十九条【试用期】劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。二、试用期要签署合同吗试用期要签合同。用人单位自用

2023-10-24

435人看过
法律综合知识
工伤赔付费用计算标准如何

一、工伤赔付费用计算标准如何在个案中，具体的赔偿金额取决于当地的生活水平、工伤职工的工资和其伤残情况等因素。目前我国规定的工伤赔偿项目包括：医疗费、伤者住院期间的伙食补助费、生活护理费、工伤期间的工资、交通食宿费辅助器具费、一次性伤残补助金、伤残津贴、一次性工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金等等。《工伤保险条例》第三十五条职工因工致残被鉴定为一级至四级伤残的，保留劳动关系，退出工作岗位，享受以下待遇：（一）从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：一级伤残为27个月的本人工资，二级伤残为25个月的本人工资，三级伤残为23个月的本人工资，四级伤残为21个月的本人工资。（二）从工伤保险基金按月支付伤残津贴，标准为：一级伤残为本人工资的90％，二级伤残为本人工资的85％，三级伤残为本人工资的80％，四级伤残为本人工资的75％。伤残津贴实际金额低于当地最低工资标准的，由工伤保险基金补

2024-01-13

287人看过
法律综合知识
交强险理赔如何计算索赔金额

一、交强险理赔如何计算索赔金额交强险理赔按照如下规则计算索赔金额：1．机动车在道路交通事故中有责任的赔偿限额，死亡伤残赔偿限额：110000元人民币；医疗费用赔偿限额：10000元人民币等；2．如果是无责任的赔偿限额，死亡伤残赔偿限额：11000元人民币，医疗费用赔偿限额：1000元人民币；财产损失赔偿限额：100元人民币。《机动车交通事故责任强制保险条例》第二十一条被保险机动车发生道路交通事故造成本车人员、被保险人以外的受害人人身伤亡、财产损失的，由保险公司依法在机动车交通事故责任强制保险责任限额范围内予以赔偿。道路交通事故的损失是由受害人故意造成的，保险公司不予赔偿。二、交强险理赔的程序交强险的理赔程序如下：1．发生交通事故后立即通知保险公司；2．保险公司给予答复，并告知理赔需要提交的材料；3．根据通知，提交相应的材料；4．属于保险责任的，与被保险人达成赔偿保险金协议；5．支付保险金。

2023-11-08

338人看过
赔偿权利人
车祸后受伤者如何计算误工和赔偿费用？

根据受害人的情况，撞人后所支付的误工费用和误工时间会根据医疗机构出具的证明来确定。误工费是指赔偿义务人应向赔偿权利人支付的受害人因无法正常工作而减少的收入，计算方法会根据医疗机构出具的证明来确定。撞人后所支付的误工费用和误工时间根据受害人的情况而定,具体计算方法会根据受害人接受治疗的医疗机构所出具的证明来确定。误工费是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间（误工时间）内，因无法从事正常工作而实际减少的收入。误工费计算方法在工伤索赔中，误工费是一个重要的赔偿项目。误工费的计算方法会因受害人的情况而有所不同。对于有固定收入的人，误工费的计算方法是：误工费 = 误工收入（天/月/年）* 误工时间。而对于有固定收入的人，应当按照其实际减少的损失计算误工费损失赔偿。至于受害人是否能够负担得起，则是执行的问题。对于无固定收入的人，误工费的计算方法会因受害人

2023-09-30

388人看过

工程结算
工程结算中如何对费用审计

(一)定额子目套用的审核是审计重点施工单位一般会通过高套定额、重复套用定额、调整定额子目、补充定额子目来提高工程造价。在审核套用预算单价时要注意以下几个问题：对直接套用定额单价的审核首先要注意采用的项目名称和内容与设计图纸的要求是否一致，如构件名称、断面形式、强度等级(砼或砂浆标号)、位置等;其次要注意工程项目是否重复套用，如块料面层下找平层、沥青卷材防水层、沥青隔气层下的冷底子油、预制构件中的铁件、属于建筑工程范畴的给排水设施等。在采用综合定额预算的项目中，这种现象尤为普遍，特别是项目工程与总包及分包有联系时，往往容易产生工程量的重复计算。各地的综合定额不一致，一定要注意。对换算的定额单价的审核要注意换算内容是否允许换算，允许换算的内容是定额中的人工、材料或机械中的全部还是部分，换算的方法是否正确，采用的系数是否正确。对补充定额单价的审核主要是检查编制的依据和方法是否正确，材料种类、含量

2023-06-07

298人看过
债务人
工厂倒闭如何处理，赔偿如何计算

一、工厂倒闭如何处理基本程序是：一是破产债权的申报，二是确定破产财产的范围，三是法院认为债务人达到破产条件的，应当作出破产宣告，进行破产清算。二、公司倒闭了员工赔偿怎么计算的《劳动合同法》第四十四条规定：“有下列情形之一的，劳动合同终止：……(四)用人单位被依法宣告破产的。”第四十六条规定：“有下列情形之一的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿：……(六)依照本法第四十四条第四项规定终止劳动合同的。”第四十七条规定，经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。本条所称月工资是指劳动者在劳动合同

2023-02-23

121人看过
不可抗力
工程延期后的监理费如何索赔？

工程延期后监理费索赔如下：1、合同有相关约定的，可按合同约定进行赔偿；2、合同没有约定的，可就监理费用进行协商；3、协商不能达成一致的，可依法向人民法院起诉。一、合同变更应当符合哪些条件合同变更应符合如下条件：1、协商变更的，应当满足双方协商一致、合同有效存续等条件；2、约定变更的，应当满足约定变更事由达成、当事人主动提出变更等条件；3、法定变更的，应当满足法定事由成就、合同难以履行等条件。二、购房定金纠纷怎么处理？购房定金合同纠纷可以采取协商、调解、仲裁、起诉等方式处理。双方当事人先沟通，协商达成一致；无法达成一致的，可以请求相关机构进行调解；合同约定了仲裁条款或达成仲裁协议的，可以申请仲裁；以上方式无法解决纠纷的，可以向人民法院起诉。三、合同解除后损失怎么解决合同解除后损失解决办法：1、协商终止或者协议终止，以及因不可抗力原因终止合同的，双方可以同时约定一方损失的赔偿或者赔偿，并在协议

2023-03-28

396人看过
法律综合知识
建设工程超时监理费如何索赔

一、建设工程超时监理费如何索赔工程超时监理费索赔，当事人双方可以协商处理，协商不成的或不愿意协商的当事人可以依法提起诉讼。我国《民事诉讼法》规定，人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。《民事诉讼法》第一百二十三条立案和受理人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉，必须受理。符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人;不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不予受理;原告对裁定不服的，可以提起上诉。二、工程延期索赔如何处理1)延期索赔事件发生后，要及时请参建各方到现场调查，了解事件发生的原因，确定事件性质，分清风险的归属。2)事件发生过程中，督促批复部门对各有关细节应做详细记录(包括照片)，并由驻地工程师签认。3)事件发生过程中，与有关各方积极协调配合，消除引起延期索赔的因素，减少损失。4)按合同有关规定审核索赔资料，并积极与承包商和

2023-04-27

134人看过

犯罪构成
被打伤如何处理和索赔？

违法行为造成他人损害的依法承担民事责任，对于没有造成损害的可通过调解解决。一般不会赔钱。治安管理处罚法第四十三条殴打他人的，或者故意伤害他人身体的，处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。故意打人怎么处理一、故意打人怎么处理１、故意打人怎么处理如下：（１）如果故意打人造成轻微伤，是不会面临刑事处罚，但需要对伤者进行一定的民事赔偿；（２）如过造成轻伤，则有可能面临三年以下的有期徒刑、拘役或者管制；（３）致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑。同时需要对伤者进行一定的民事赔偿。２、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百三十四条【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另

2023-07-10

102人看过
法律综合知识
如何计算车祸理赔中的费用

一、如何计算车祸理赔中的费用车祸赔偿金应的计算方法：1．医疗相关费用、误工费、食宿费等根据实际产生的进行计算；2．残疾赔偿金、死亡赔偿金根据受理车祸法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准的二十倍计算；3．丧葬费根据受理车祸法院所在地上一年度职工月平均工资标准的六倍计算。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十五条死亡赔偿金按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入标准，按二十年计算。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五周岁以上的，按五年计算。因交通事故引起的理赔如果属于财产损失的以交通事故造成的直接损失和间接损失来确定赔偿数额，造成人身损害的需要赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。二、车祸保险理赔需要哪些材料车祸保险理赔需要下列材料：1．交强险的保险单；

2023-09-08

250人看过