房屋装修合同属于委托合同,发生纠纷的,在层级上属于基层法院的管辖范围;其次,合同纠纷的管辖法院是被告住所地或者合同履行地的基层人民法院;另外,合同纠纷的管辖,合同当事人可以在合同中约定合同签订地、一方当事人住所地或主要经营地、合同履行地等法院管辖。根据《民事诉讼法》规定,因合同纠纷提起诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。因此,合同纠纷的管辖法院较为广泛,当事人可以按照法律规定或者当事人约定的法院提起诉讼,但不能违反级别管辖和专属管辖。
最新房屋装修合同范文
<p>委托方(甲方):_____________</p>
<p>承接方(乙方):_____________</p>
<p>甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。</p>
<p>第一条:工程概况</p>
<p>1.工程地址:_____________。</p>
<p>2.居室规格:_____________。</p>
<p>3.施工内容:_____________。</p>
<p>4.委托方式:包工包料大包干交钥匙工程。</p>
<p>5.开工日期:_____________,竣工日期_____________,工程总天数:_____________天。</p>
<p>第二条:工程价款</p>
<p>工程价款(金额大写)_____________.</p>
<p>第三条:质量要求</p>
<p>1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。</p>
<p>2.工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。</p>
<p>3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。</p>
<p>4.凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。</p>
<p>5.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。</p>
<p>第四条:材料供应</p>
<p>1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。</p>
<p>2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。</p>
<p>3.甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。</p>
<p>第五条:付款方式</p>
<p>1.合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半,甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)。</p>
<p>甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。</p>
<p>第六条:工程工期</p>
<p>1.如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方。</p>
<p>2.由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。</p>
<p>3.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。</p>
<p>第七条:其他事项</p>
<p>1.甲方责任</p>
<p>1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。</p>
<p>2)二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。</p>
<p>2.乙方责任</p>
<p>1)指派一名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。</p>
<p>2)负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。</p>
<p>第八条:违约责任</p>
<p>合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。</p>
<p>第九条:争议解决</p>
<p>本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。</p>
<p>第十条:合同的变更和终止</p>
<p>1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。</p>
<p>2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。</p>
<p>第十一条:合同生效</p>
<p>1.本合同双方盖章,签字后生效。</p>
<p>2本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。</p>
<p>甲方(签章):__________    乙方(签章):__________ </p>
<p>代表人:_____________    代表人:_____________ </p>
<p>_____年_____月_____日   _____年_____月_____日</p>
<p> </p>
《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。
-
装修合同诉讼如何确定管辖的法院?
453人看过
-
个人房屋装修合同模板(房屋装修合同范本最新版)
227人看过
-
房屋质量问题哪个法院管辖
135人看过
-
房屋装修注意事项房屋装修合同有哪些?
213人看过
-
房屋装修归哪个部门从管理
398人看过
-
有关装修合同管辖法律规定有哪些
207人看过
房屋装修是指开凿墙体、楼地面、移动窗位置、拆改承重或非承重结构、增设房屋分隔结构、改善房屋外观及装饰室内布局等行为。 房屋装修注意事项: 1、涂料油漆要注意防爆。油漆、涂料是易燃物品,需要存放在阴凉通风的地方,储存容器要有良好的密封性,并且... 更多>
-
如果是装修合同纠纷管辖法院是直属法院吗青海在线咨询 2022-08-12不动产纠纷包括两个方面,第一指因不动产的权利确认、分割、相邻关系等引起的物权纠纷。第二农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷,按照不动产纠纷确定管辖。而本案的装饰装修合同纠纷只能和建设工程施工合同纠纷有所联系。确定装饰装修合同纠纷是否按照不动产专属管辖,关键要看装饰装修合同是否属于建设工程施工合同纠纷范畴。
-
装饰装修合同纠纷属于专属管辖,会有什么异议?应该由哪个法院管辖辽宁在线咨询 2022-03-06装饰装修合同纠纷属于专属管辖,应该不会有什么异议的。《民事诉讼法》第三十三条下列案件,由本条规定的人民法院专属管辖:(一)因不动产纠纷提起的诉讼,由不动产所在地人民法院管辖;(二)因港口作业中发生纠纷提起的诉讼,由港口所在地人民法院管辖;(三)因继承遗产纠纷提起的诉讼,由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二十八条民事诉讼
-
房屋租赁合同纠纷管辖法院是哪个,房屋租赁合同纠纷管辖权如何确定湖南在线咨询 2022-01-081、如果在居间合同中约定了房屋所在地管辖,方可以到房屋所在人民法院起诉。 民事诉讼法第二十五条规定,合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地法院管辖。 2、如果合同中没有约定,只能到被告住所地或者合同履行地。 民事诉讼法第二十四条规定,因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地法院管辖。 3、合同履行地不是房屋所在地。居间合同的标的
-
装修合同诉讼如何确定管辖的法院?河南在线咨询 2023-09-031)不动产诉讼专属不动产所在地法院管辖;(2)港口作业提起的诉讼专属港口所在地法院管辖;(3)继承遗产的诉讼专属被继承入死亡时住所地或主要遗产所在地法院管辖。由此可见,涉及不动产的诉讼属于专属管辖的范畴。
-
装修合同诉讼管辖地在哪里青海在线咨询 2022-06-011、因装修合同纠纷而提起的诉讼,依法应由被告住所地或合同履行地的人民法院进行管辖。 2、但如果当事人依法约定由原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖的,由其约定的人民法院管辖; 3、如果装修的是不动产的,则由不动产所在地的人民法院管辖。