承包人有哪些权利要求赔偿?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-14 11:42:57 323 人看过

承包人可以索赔的施工赔偿有:未能及时向承包商提供指令或指令错误;未按合同时间提供图纸;延期开工或暂停施工;没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化;对工程质量的检验影响施工正常进行;没有按照合同时间支付工程预付款和进度款;供应的材料设备不合格。

施工索赔证据

索赔证据是关系到索赔成败的关键。只有在保存好完整的原始资料的情况下,才能将每一项索赔项目分初步设计图纸、施工图或设计变更的图纸、业主的书面指令、洽商记录和信函文件或每周例会纪要的记录、增加费用或支出的原始合同、单位以及实物照片等整理成证据,来证明索赔的成立,以争取索赔成功。施工索赔证据如下:

1、招标文件、投标书、中标通知书、工程预算书、工程量清单、施工合同及附件、工程图纸、技术规范、设计文件及有关技术资料、发包人认可的施工组织设计文件、开工报告、工程竣工质量验收报告。

2、工程各项有关设计交底记录、变更图纸、变更施工指令。

3、工程各项经发包人、监理工程师签字的签证。

4、工程各项会议纪要、协议、往来信件、指令、信函、通知、答复。

5、施工计划及现场实施情况记录、施工日报及工长日志,备忘录。

6、工程送电、送水,道路开通、封闭的日期记录。

7、工程停水、停电和干拢事件影响的日期及恢复施工的日期。

8、工程预付款、进度款拨付的日期及数额记录。

9、工程有关施工部位的照片及录象。

10、每天的天气记录,工程会计核算资料。

11、工程材料采购、订购、运输、进场、验收、使用等方面的的凭据。

12、国家、省、市有关影响工程造价、工期的文件。

《民法典》第八百零一条

因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

第八百零二条

因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。

第八百零三条

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月05日 22:03
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多投标书相关文章
  • 有哪些人具备赔偿的权利?
    1.根据国家赔偿法的规定,有权提出赔偿请求的人有受到侵权的公民、法人和其它组织。2.根据《中华人民共和国国家赔偿法》第六条3.受害的公民、法人和其他组织有权要求赔偿。4.受害的公民死亡,其继承人和其他有扶养关系的亲属有权要求赔偿。5.受害的法人或者其他组织终止的,其权利承受人有权要求赔偿。谁有权提出刑事申诉的请求当事人及其法定代理人、近亲属等有权提出刑事申诉的请求。近亲属是指夫、妻、父、母、同胞的兄弟姐妹。需要注意的是,申诉不同于上诉,上诉是近亲属只有在被告人同意的情况下才可以上诉,但是对于申诉近亲属却有独立的申诉权,近亲属进行申诉时无需被告人的同意相关法律规定:《刑事诉讼法》第二百五十二条当事人及其法定代理人、近亲属,对已经发生法律效力的判决、裁定,可以向人民法院或者人民检察院提出申诉,但是不能停止判决、裁定的执行。第二百五十三条当事人及其法定代理人、近亲属的申诉符合下列情形之一的,人民
    2023-08-04
    452人看过
  • 赔偿权利人和赔偿义务人有哪些意思
    赔偿权利人是指因侵权行为或者其他致害原因直接遭受损害的受害人、依法由受害人承担抚养义务的被抚养人以及死亡受害人的近亲属。赔偿义务人是指因自己或者他人的侵权行为以及其他致害原因依法应当承担民事责任的自然人、法人或者其他组织。《民法典》第一千一百六十五条行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。依照法律规定推定行为人有过错,其不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。
    2024-04-30
    193人看过
  • 装修工程承包中承包的权利有哪些
    一、建设工程合同发包人有哪些权利义务(1)按照合同约定做好施工前准备工作,提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。发包人未按照约定的时间和要求提供的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。(2)与承包人相互配合,保证工程建设顺利进行。因发包人原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当及时采取弥补措施以减少损失,并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。(3)组织工程验收。隐蔽工程在隐蔽以前,发包人接到通知后应对及时检查,没有及时检查造成工期拖延的,承包人可以顺延工期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。(4)接受建设工程并且按照约定支付工程价款。建筑工程完成并经验收合格,发包人
    2023-03-25
    359人看过
  • 被侵权人有权请求获得哪些赔偿
    一、被侵权人有权请求获得哪些赔偿被侵权人如果受到损害,有权请求赔偿财产损失、精神损害赔偿、人身损害赔偿。《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条侵害他人造成人身损害的,应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。造成残疾的,还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金;造成死亡的,还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。《中华人民共和国民法典》第一千一百八十二条侵害他人人身权益造成财产损失的,按照被侵权人因此受到的损失或者侵权人因此获得的利益赔偿;被侵权人因此受到的损失以及侵权人因此获得的利益难以确定,被侵权人和侵权人就赔偿数额协商不一致,向人民法院提起诉讼的,由人民法院根据实际情况确定赔偿数额。《中华人民共和国民法典》第一千一百八十三条侵害自然人人身权益造成严重精神损害的,被侵权人有权请求精神损害赔偿。因故意或者重大过失侵害自然人具有人身意义的特
    2023-04-20
    128人看过
  • 农民承包耕地有哪些权利
    1、在征地依法报批前,政府应将预征收土地的用途、位置、补偿标准、安置途径告知被征地农民。(预征知情权)。未依法进行征地补偿、安置方案公告的,被征地农村集体经济组织、农村村民或者其他权利人有权依法要求公告,有权拒绝办理征地补偿、安置手续。(要求公告权和拒绝办理补偿、安置手续权)2、征收土地时被征收人的财产权包括土地所有权;土地使用权;农地附着物所有权;征用土地获得补偿权;拒绝交地权;获得留用地权;建设用地入股权;恢复耕种权等。在征地依法报批前,当地国土资源部门应将拟征地的用途、位置、补偿标准、安置途径等,以书面形式告知被征地农村集体经济组织和农户。在告知后,凡被征地农村集体经济组织和农户在拟征土地上抢栽、抢种、抢建的地上附着物和青苗,征地时一律不予补偿。《中华人民共和国土地管理法》第四十七条国家征收土地的,依照法定程序批准后,由县级以上地方人民政府予以公告并组织实施。县级以上地方人民政府拟申
    2024-04-24
    371人看过
  • 权利人要求行政赔偿2100万元
    本报石家庄11月5日电记者曹天健10月6日,本报曾对河北省石家庄市规划局终审被判行政许可违法一案予以报道,记者今天获悉,该案权利人近日已向石家庄市规划局公证送达了行政赔偿请求书,要求规划局对因违法行政给其造成的2100万元损失依法承担和履行行政赔偿责任。该案权利人表示,由于规划局的违法行政许可行为,直接导致其企业21亩土地丧失原利用价值,造成直接经济损失2100万元。作为赔偿义务机关,市规划局应依法承担和履行行政赔偿责任。今年十一前夕,石家庄市中级人民法院作出终审判决,终审判决认定,石家庄市规划局在为某公司核发(2005)第029号《建设工程规划许可证》时,其作出的行政许可行为事实依据不足,原审法院维持市规划局的行政许可行为认定事实不清,证据不足,应依法纠正。判决撤销该市高新技术产业开发区人民法院(2007)石高行初字第6号行政判决;确认石家庄市规划局核发的石建管字(2005)第029号《
    2023-06-08
    113人看过
  • 承包经营有哪些基本要求
    一、承包经营的定义本规定内所述承包经营是指合营企业与承包者通过订立承包经营合同,将合营企业的全部或部分经营管理权在一定期限内交给承包者,由承包者对合营企业进行经营管理。承包经营只是解决部分合营企业经营管理不善、严重亏损的补充措施。在承包经营期内,由承包者承担经营风险并获取部分合营企业的收益。二、合营企业实行承包经营的条件合营企业必须符合下列全部条件方可实行承包经营:1、合营企业应是属于国家鼓励或允许的行业的项目。但属于国家重点项目,特别是能源和交通项目,不得实行承包经营。2、中外合营者已经按合营合同如期如数出资并经过验资,确因经营管理不善而难以维持的合营企业。三、承包者的资格承包者应具备以下资格:1、具备法人资格并已有3年以上经营活动的中国或外国的公司、企业;2、与实行承包经营的合营企业属同类行业,并能提出切实解决该企业严重亏损及正常发展的具体方案;3、能够向合营企业提供足够数额的风险抵押
    2023-04-27
    205人看过
  • 出租人有哪些情形的,承租人有权请求其赔偿损失
    出租人应当保证承租人对租赁物的占有和使用。出租人有下列情形之一的,承租人有权请求其赔偿损失:(一)无正当理由收回租赁物;(二)无正当理由妨碍、干扰承租人对租赁物的占有和使用;(三)因出租人的原因致使第三人对租赁物主张权利;(四)不当影响承租人对租赁物占有和使用的其他情形。租赁合同的特征是什么?1、租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同。在租赁合同中,承租人的目的是取得租赁物的使用收益权,出租人也只转让租赁物的使用收益权,而不转让其所有权;租赁合同终止时,承租人须返还租赁物。这是租赁合同区别于买卖合同的根本特征。2、租赁合同是双务、有偿合同。在租赁合同中,交付租金和转移租赁物的使用收益权之间存在着对价关系,交付租金是获取租赁物使用收益权的对价,而获取租金是出租人出租财产的目的。3、租赁合同是诺成合同。租赁合同的成立不以租赁物的交付为要件,当事人只要依法达成协议合同即告成立。《中华人民共和国民法
    2024-05-01
    327人看过
  • 赔偿请求人要求国家赔偿的赔偿义务机关有哪些
    (一)一般情况下的行政赔偿义务机关行政机关及其工作人员行使行政职权侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的,该行政机关为赔偿义务机关。包括两种情况:(1)行政机关实施致害行为,违法行使行政职权侵犯行政相对人合法权益造成损害的,该行政机关为行政赔偿义务机关。(2)行政机关的工作人员实施致害行为,违法行使行政职权侵犯行政相对人合法权益造成损害的,该工作人员所在的行政机关为行政赔偿义务机关。(二)特殊情况下的行政赔偿义务机关(1)两个以上行政机关共同实施致害行为时为共同赔偿义务机关,赔偿请求人有权向其中的任何一个提出赔偿请求,该机关必须受理。因共同赔偿义务机关在赔偿方面承担连带责任,赔偿金额大小如何分配,由共同赔偿义务机关根据在致害行为中应该承担的责任大小协商解决。(2)致害主体为非行政机关时的赔偿义务机关:①被授权组织在行使授予的行政权力时侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的,被授
    2023-06-11
    431人看过
  • 请求权类型包括哪些权利
    一、请求权类型包括哪些权利请求权类型主要涵盖了债权上的请求权和物权上的请求权。请求权作为一种法律权利,其本质在于法律关系中的一方主体有权请求另一方主体为或不为一定行为。1.债权上的请求权主要包括赔偿损失请求权,以及基于合同、不当得利、无因管理而产生的请求权。这些请求权的核心在于,债权人自身无法直接实现其债权,而必须依赖于债务人的配合与履行。2.物权上的请求权则涉及对物权的保护,包括确认所有权、排除妨碍请求权、返还原物请求权以及恢复原状请求权等。这些权利旨在确保物权人能够充分、自由地行使其对物的支配权,排除任何可能对其物权造成妨害的因素。二、请求权的构成要件是什么请求权的构成要件主要包括以下几个方面:1.须有权利人合法享有基础民事权利之事实,这是请求权产生的前提和基础。请求权人必须享有某种基础民事权利,如债权、物权等,否则请求权将无从谈起。2.须有特定相对人不给付的事实,即存在某种妨害或可能
    2024-08-09
    283人看过
  • 授予专利权有哪些要求?
    授予专利权的三性要求对专利申请和审查来说都十分重要。根据我国专利法第22条规定,授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。基因专利也必须符合三性,在实用性上还有更高要求。新颖性,是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。在理论上,又可以分为绝对新颖性(不为公众所知),相对新颖性(未被公开使用)。基因序列的新颖性判断比创造性和实用性简单,往往参照期刊杂志或商务(或公共)基因银行公布的信息,如果申请的序列已经被部分(或全部)公开,则缺乏新颖性。创造性,是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步。在基因领域,考虑到其特殊性,采用参考性判断方法即引入往
    2023-04-23
    425人看过
  • 侵权人身权利哪些行为需要赔偿
    侵害人身权需要赔偿下列费用:1、医疗费,根据医疗机构出具的收款凭证进行确定;2、误工费,根据受害人的误工时间和收入状况确定;3、交通费,根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算;4、护理费以及住宿费等。一、交通事故未评残伤残怎么赔偿?交通事故赔偿未评残的赔偿这些费用:1、医疗费,根据医疗机构出具的收款凭证进行确定;2、误工费,根据受害人的误工时间和收入状况确定;3、交通费,根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算;4、护理费以及住宿费等。二、交通事故受伤住院怎么赔偿交通事故人伤没住院应按下列标准予以赔偿:1、交通费,根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算;2、医疗费,根据医疗机构出具的收款凭证进行确定;3、误工费,根据受害人的误工时间和收入状况确定;4、护理费以及住宿费等。三、车祸的赔偿包含哪些费用?车祸赔偿包括这些
    2023-06-28
    491人看过
  • 侵权赔偿请求权的内容包括哪些
    损害赔偿请求权的构成要素有四个:1、侵犯物权的前提:行为人非法侵入/侵占/妨碍/破坏他人物权等手段侵犯他人物权的行为。必须具备损害实施的实质性条件:指物权人物权受损的事实不一定是财产损害。3、侵害和损害事实之间必须有因果关系。4、侵权人主观过错。侵权赔偿请求权转让是否有效侵权损害的受害人所拥有的赔偿请求权是不可以转让的,仅法定的主体对侵权行为人具有主张赔偿的权利。根据我国最高人民法院出台的司法解释规定,赔偿权利人指因侵权行为或者其他致害原因直接遭受人身损害的受害人以及死亡受害人的近亲属。《民法典》第一百二十条,民事权益受到侵害的,被侵权人有权请求侵权人承担侵权责任。
    2023-08-09
    58人看过
  • 租房赔偿出租人有哪些权利
    被拆迁房屋的室内自行装修装饰补偿金额,由拆迁人和被拆迁人协商确定;协商不成的,可以通过委托评估确定。所以被拆迁人与承租人解除合同的,装修装饰费由被拆迁人支付,那么租户就能获得相应的赔偿。一、黄浦区动迁补偿标准要看你所在的被拆迁的地区是哪里的。拆建单位依照规定标准向被拆迁房屋的所有权人或使用人支付的各种补偿金。一般有:(1)房屋补偿费(房屋重置费),用于补偿被拆迁房屋所有权人的损失,以被拆迁房屋的结构和折旧程度划档,按平方米单价计算。(2)周转补偿费,用于补偿被拆迁房屋住户临时居住房或自找临时住处的不便,以临时居住条件划档,按被拆迁房屋住户的人口每月予以补贴。(3)奖励性补偿费,用于鼓励被拆迁房屋住户积极协助房屋拆迁或主动放弃一些权利如自愿迁往郊区或不要求拆迁单位安置住房;房屋拆迁补偿费的各项标准由当地人民政府根据本地的实际情况和国家有关法律政策加以确定。由宅基地区位补偿价、被拆迁房屋重置成
    2023-06-24
    150人看过
换一批
#招标投标法
北京
律师推荐
    展开
    #投标书
    词条

    投标书是指投标人按照招标文件要求提交的投标文件。投标人应当按照招标文件的要求编制投标书,并将投标书送达投标地点。招标人收到投标书后应当签收保存,开标时应当当众予以拆封、宣读。... 更多>

    #投标书
    相关咨询
    • 承包人的权利有哪些?承包人的义务有哪些?
      江西在线咨询 2022-10-30
      一、承包人的权利有哪些在农村土地承包经营法律关系中,承包人享有以下权利: (1)占有承包的土地以及森林、山岭、草原、荒地、滩涂、水面的,承包人有权从集体组织取得一定数量、质量、位置的土地以及森林、山岭、草原、荒地、滩涂、水面,这是承包人进行生产经营活动的前提。 (2)使用承包的土地或其他生产资料,独立进行生产经营活动。 (3)收取承包土地或其他生产资料的收益,并取得依约定数额向发包人支付收益后所余
    • 名誉权权利人后面权利人有哪些权利的后面能否要求赔偿的
      贵州在线咨询 2022-07-16
      第一百三十四条承担民事责任的方式主要有: (一)停止侵害; (二)排除妨碍; (三)消除危险; (四)返还财产; (五)恢复原状; (六)修理、重作、更换; (七)赔偿损失; (八)支付违约金; (九)消除影响、恢复名誉; (十)赔礼道歉。 以上承担民事责任的方式,可以单独适用,也可以合并适用。 人民法院审理民事案件,除适用上述规定外,还可以予以训诫、责令具结悔过、收缴进行非法活动的财物和非法所得
    • 承包人拒签证后承包人有哪些要求
      西藏在线咨询 2023-07-12
      发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外; 承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
    • 工期索赔承包人可以要求赔偿的费用有哪些?
      陕西在线咨询 2022-07-04
      工期索赔承包人都可以要求赔偿以下费用: 1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。 2、材料费损失。诸如由于工期拖延,材料价格上涨带来的差价损失等。 3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失,转移搬运带来的损失等相关费用。 4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。 5、物价上涨的差生的差价费用。
    • 权利请求离婚赔偿有哪些
      吉林省在线咨询 2021-11-04
      离婚损害赔偿请求权包括物质损害赔偿和精神损害赔偿,婚姻一方因重婚;与他人同居;实施家庭暴力;虐待、遗弃家庭成员等重大过错导致离婚的,无过错方有权要求离婚损害赔偿。