小型工程承包合同应该怎么写?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-17 11:50:08 497 人看过

小型工程承包合同

发包方:________________

承包方:________________

签约时间:

签约地点:

为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。

一、工程名称:____________

二、建筑面积(工程形式):____________

三、施工地点:________________

工期:

1、开工:____年__月__日;

2、竣工:____年__月__日;

3、合同工期总共历时____天。

五、承包形式:________

六、工程质量标准:________

七、工程价款:共计人民币元。

八、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。

质保期:____年。

十、双方的责任义务

1、发包方的责任义务

(1)为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

(2)监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;

(3)给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;

(4)按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;

2、承包方的责任义务

(1)按发包方要求及图纸要求进行施工;

(2)如期完成施工任务;

(3)接受发包方的技术指导和质量标准要求;

(4)负责发包方提供料物及设备的保护;

(5)教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;

(6)承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他

1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。

2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。

3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。

发包方:

承包方:

年月日

里面将工程的大体概况、工程期限、工程款金额及支付方式、工程质量验收标准和违约责任进行了明确,这些都是工程承包合同的重要条款。双方可以根据工程的实际情况,拟定合理的条款,这份合同要妥善保管好,这就是以后解决争议的依据。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月22日 09:05
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程承包相关文章
  • 怎样写工程承包合同协议书
    工程承包合同是确定工程发包单位与承包单位双方之间权利与义务关系,并具有法律效力的经济契约。主要包括:施工企业承包工程的范围;建设单位提供的各项施工准备工作、提交施工图纸等技术资料的时间和设备、材料供应合同的副本;工程进度和工程竣工的具体时间以及工程造价、结算方式、工程质量要求,采用合理化建议节约的资金分配、设计变更手续、权限、竣工验收、完成合同的奖励和违反合同的处罚等规定。一、施工合同没有价款能否成立施工合同没有价款不成立。施工合同的内容包括工程范围、工期、中间交接工程开工竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交接时间、材料设备供应责任、拨款结算、竣工验收、质量保证范围、质量保证期、双方合作等。施工合同又称工程合同或承包合同。是指发包人和承包人为完成约定的建筑安装工程施工任务,明确权利义务的书面协议。二、发包方的责任有哪些1、办证责任。办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、申请施工
    2023-03-11
    123人看过
  • 开小店和雇佣员工合同应该怎样写
    要和工人签订书面劳动合同。个体工商户是合法的用人单位,招收的员工也是按照其安排从事工作,接收其管理,受其规章制度约束,按劳取酬,符合劳动部规定的劳动关系成立条件。属于劳动关系,就必须要和工人签订书面劳动合同。一、国企工业部合同制工和合同工之间的区别国企合同工和合同制工的区别如下:国企合同工:在劳动法及劳动合同法颁布实施后,指与用工单位签订劳动合同,从而与用人单位存在劳动关系(包括事实劳动关系)的各种用工形式、各种用工期限的劳动者,包括单位的管理人员、技术人员和工人以及外籍员工等全体人员。合同工是指事业单位通过签订合同招收的短期性工人。合同一般采取书面形式,内容包括时限、任务及共同遵守的各项义务等。二、公司签劳务协议不签劳动合同违法吗公司和员工实际构成劳动关系,但公司为了规避缴纳社保等法定义务而与员工签订劳务合同的,是违法的。劳务合同中的劳务者所享受到的各种福利待遇,相比于劳动合同中的劳动者
    2023-06-28
    114人看过
  • 工地小卖部承包合同纠纷起诉状的格式应该要如何写?
    原告:名称:______地址:_____________电话:___法定代表人:姓名:________________职务:___委托代理人:姓名:________性别:_____年龄:___民族:___职务:___工作单位:________住址:_________________电话:___被告:名称:______地址:_____________电话:___法定代表人:姓名:________________职务:___委托代理人:姓名:________性别:_____年龄:___民族:___职务:___工作单位:________住址:_________________电话:___诉讼请求______________________________________________________________________________________________________
    2023-04-14
    168人看过
  • 小型宾馆出租合同怎么写
    合同要点包括合同双方基本信息、租赁时间和地点、租金及付款方式、双方权利和义务等。一、怎样写铺位出租合同铺位出租合同的写法:铺位出租合同的内容一般包括出租铺位的名称、数量、用途、租赁期限、租金及其支付期限和方式、铺位维修等条款。另外,应当在合同上写明双方各自的基本信息,如姓名、身份证号等;以及写明违约责任的承担和争议解决方式。二、租房合同属于契约吗是契约。租房合同,是基于双方当事人的意思表示一致下作出的协议。它的书写应该具备以下内容:1、出租方、承租方的基本信息。2、双方当事人真实的意思表示。3、对于租赁房屋的相关情况说明,如位置、房屋设备等。4、租金的数额、支付方式、支付日期等。5、双方的权利义务。6、违约责任以及争议解决方式的约定。7、约定的其他事项。8、双方签名、盖章,并注明合同签订的日期。三、个人租房合同有什么内容个人租房合同中的内容有:合同双方当事人姓名、身份证号、联系方式等基本信
    2023-02-28
    78人看过
  • 工程承发包双方签署合同应该注意什么
    1、工程承包合同文本条款的审查合同文本通常指合同协议书和合同条款等文件,是合同的核心。合同的文本尽量采用我国《建设工程合同示范文本》或国际通用的FIDIC条款作为合同文本的依据,主要解决如下问题:(1)内容齐全、条款完整、不能漏项,对合同规定的工程实施过程中的各种可能情况都要作预测、说明,以防日后争执。(2)定义清楚、准确,双方工程责任界限明确,不能含糊不清。(3)合同条款应体现双方平等互利,即责任和权利、工程和报酬之间的平衡。2、合同风险的分析和对策通过对合同文本的审查,应结合工程的实际情况进行合同的风险分析,并采取相应的对策。由于承包工程的特点和建筑市场的激烈竞争,承包工程过程中风险极大,范围很广,常见的风险有三类:业主资信的风险,外界环境的风险,工程的技术、经济和法律等方面的风险。工程上的许多风险是客观存在的,对那些影响到一个地区或整个社会利益的,无论是业主还是施工单位都应以符合国家
    2023-03-23
    338人看过
  • 工程质量检测委托合同应该怎么写?
    工程质量检测委托合同委托方:(以下简称甲方)服务方:(以下简称乙方)项目名称:根据建设部《建设工程质量监测管理办法》、省建设厅《山东省建设工程检测管理规定》,乙方受甲方委托,对甲方的工程材料来样及其他专项建筑实体工程进行检测。乙方根据有关规范和甲方的检测要求,予以科学、公正、准确、高效地进行检测,并按照客观的数据出具报告。为明确双方责任,双方经友好磋商,就相关事宜达成如下协议:一、工程概况工程地址:某某县枣乡街以西,文化南路以南施工单位项目负责人:联系电话:建设单位:某某县安居服务中心建设单位项目负责人:联系电话:监理单位:项目总监:系电话:建设(监理)单位见证员:联系电话:送样员:杨某某联系电话:报建面积:(平方米)二、检测服务范围及时间1、见证取样检测:(1)水泥物理力学性能检测;(2)钢筋(含焊接及及机械连接)力学性能检测;(3)建筑用砂常规检测;(4)建筑用卵石、碎石常规检测;(5
    2023-04-17
    74人看过
  • 承包车间出去的合同该怎么写
    一、承包车间出去的合同该怎么写甲方:xxxxxxx乙方:xxxxxxx甲乙双方本着友好协商的方式,就乙方承包甲方车辆喷漆及漆料业务,为了更好地对喷漆车间进行管理,提高生产效率,降低施工成本。经甲乙双方共同协商,决定将喷漆车间由乙方承包经营。为明确双方的权利、义务达成本协议:(一)承包标的:甲方喷漆车间(二)承包期限:自年月日至年月日(三)双方权利、义务:1、甲方责任:(一)承包期间,甲方按车辆的板件数给乙方进行结算,车辆喷漆修复的板件数每件按含税xxx元结算材料费,人员费(具体的板件数计算方式见附件约定)。(二)甲方提供场地、喷涂烤漆房、水、电、气(其中电费各自承担50%),喷涂烤漆房、电、灯、气由甲方维修,其余生产用工具由乙方负责维修。(工具及材料另附移交清单)2、甲方权限:(一)甲方有权对乙方进行各种行政管理,如卫生、安全等。禁止在车间内吸烟违规生产,避免火灾的发生,如因此造成事故,由
    2023-06-09
    322人看过
  • 土地承包合同应该怎么签订?
    发包方:___________村民委员会(以下简称甲方)承包方:_____________________(以下简称乙方)为了农业科学技术的推广,改变传统陈旧的农业耕作形式,甲方将集体所有的农用耕地承包给乙方,用于农业科技的开发应用。根据《中华人民共和国土地管理法》、《民法典》及相关法律、法规和政策规定,甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则,签订本合同,共同信守。土地的面积、位置甲方经村民会议同意并报乡人民政府批准,将位于_________乡______村面积_________亩(具体面积、位置以合同附图为准)农用耕地承包给乙方使用。土地方位东起_________,西至_________,北至_________,南至_________。附图已经甲乙双方签字确认。土地用途及承包形式1、土地用途为农业科技园艺开发、推广、培训、服务及农业种植和养殖。2、承包形式:个人承包经营。土地的承包经营期限该
    2023-03-05
    307人看过
  • 大型商场承包合同如何书写?
    甲方:(以下简称甲方)乙方:身份证号码:(以下简称乙方)甲、乙双方在经友好协商的基础上,就关于乙方×××承包×××号游艇商场事项,达成以下协议:1、乙方每月应当向甲方支付承包金×××元整(¥×××元);承包期间经营风险由乙方自行承担。2、乙方须预付甲方六个月的承包金,其中×个月作为经营风险保证金,该×个月的经营风险保证金在合同期满后经双方结算后退还乙方。以后每三个月向甲方交纳一次,每次在××日以前付清。3、乙方自行安排住宿;4、乙方应严格把关商场内所进商品质量,杜绝过期、变质食品、假货,如有此类事件发生,甲方有权追究乙方责任。如果因为乙方产品出现质量问题,而导致××××××××××××5、乙方需严格执行甲方的各项规章制度(如卫生、海事、纪律等),如有违反,将根据制度处罚(制度另附),处罚直至退场,并不退还押金;6、甲方免费提供乙方的一位员工餐、工作服、水、电;并在趸船一楼楼梯左侧下方免费提
    2023-06-23
    385人看过
  • 个人可以承包小型简单工程吗
    个人不可以承包小型简单工程。工程合同的承包人必须具有企业法人资格,同时持有工商行政管理机关核发的营业执照和建设行政主管部门颁发的资质证书,在核准的资质等级许可范围内承揽工程。一、如何正确确定建筑工程诉讼主体1、建设单位内部不具备法人条件的职能部门或下属机构签订的建筑承包合同,产生纠纷后,应以该建设单位为诉讼主体,起诉或应诉。2、建筑施工企业的分支机构签订的建筑承包合同,产生纠纷后,一般以该分支机构作为诉讼主体,如该分支机构不具有独立的财产,则应追加该建筑企业为共同诉讼人。3、借用营业执照、资质证书及他人名义签订的建筑承包合同,涉诉后,由借用人和出借人为共同诉讼人,起诉或应诉。4、共同承包或联合承包的建筑工程项目,产生纠纷后,应以共同承包人为共同诉讼人,起诉或应诉;如共同承包人组成联营体,且具备法人资格的,则以该联营体为诉讼主体。5、实行总分包办法的建筑工程,因分包工程产生纠纷后,总承包人和
    2023-03-28
    176人看过
  • 怎么写建筑工程转包合同
    工程转包合同的内容有:转让方与承接方信息条款、转包工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设计和工期、工程质量和检验条款、价款及其支付、材料及设备供应、竣工验收与结算条款、违约责任及索赔条款、保修责任等。一、工程合同审查需要注意哪些问题1、这类合同特别要注意审查合同总额或称工程总价和款项支付条款之间的联系,特别要注意是否有对工程款的审计的条款。2、工程类合同涉及大量的合同附件,要注意与合同的相关条款的一致性。3、竣工验收条款和付款条款是紧密联系的,因此要注意审查竣工验收条款。此外,竣工验收又关系到交付、保修期等。4、注意违约责任的约定,特别要注意到工期延误、因工程质量问题造成无法验收时的违约责任等。5、对于经过招投标程序的,还需要审查有关的招投标文件与合同约定是否相符。二、承包纠纷中承包人承担的责任主要有哪些(一)施工准备责任。施工场地的平整,施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工;
    2023-03-10
    352人看过
  • 小议工程承包合同风险防范
    工程承包合同是建设工程合同的一种,是指发包方与承包方为完成商定的建设工程,明确相互权利、义务关系而达成的协议,包括以下主要条款:工程名称和地点,工程范围和内容,开、竣工日期及中间交工,工程开、竣工日期,工程质量、保修期以及保修条件,工程造价,工程价款的支付,结算及交工验收办法,设计文件及概、预算和技术资料提供日期,材料和设备的供应和进场日期,双方相互协作事项,违约责任等。根据国际咨询工程师联合会(FIDIC菲克)1999年第1版的《施工合同条件》,施工合同包括合同通用条款、合同用条款、技术规范、图纸、工程量清单、投标书、投标书附录、中标通知书以及合同组成部分的其他文件。建设承包合同必须根据法定程序和国家批准的投资计划等文件签订,如国家重大公路工程建设项目应根据国家批准的投资文件、可行性研究报告等文件和规定的程序签订公路建设承包合同,此类工程项目与其它工程项目相比,存在投资金额大、专业性强、
    2023-06-09
    223人看过
  • 承包合同类型
    勘察设计
    一、承包合同类型(一)承包关系类型合同工程合同的履行期一般都是很长的,只有一个施工单位进行建设是无法按时竣工的,那么就出现了分包这种形式。1、总包合同。建设单位(发包方)将工程项目建设全过程或其中某个阶段的全部工作,发包给一个承包单位总包,发包方与总包方签订的合同称为总包合同。总包合同签订后,总承包单位可以将若干专业性工作交给不同的专业承包单位去完成,并统一协调和监督它们的工作。在一般情况下,建设单位仅同总承包单位发生法律关系,而不同各专业承包单位发生法律关系。2、分包合同。即总承包方与发包方签订了总包合同之后,将若干专业性工作分包给不同的专业承包单位去完成,总包方分别与几个分包方签订的分包合同。对于大型工程项目,有时也可由发包方直接与每个承包方签订合同,而不采取总包形式。这时每个承包方都是处于同样地位,各自独立完成本单位所承包的任务,并直接向发包方负责。(二)计价方式合同1、固定总价合同
    2023-04-23
    409人看过
  • 劳动合同中应该怎样填写劳动合同类型?
    签合同时劳动合同类型填固定期限劳动合同或无固定期限劳动合同,并非是所有的劳动合同都是需要按照这个规定,填写相关内容的,一般来说,只要不是在某一公司就职超过一定的年限,那么职员签署的合同类型就是固定期限的合同。网签合同填写注意什么网签合同填写的注意事项包括:1、合同的格式是否标准、形式是否合法;2、合同的内容是否与当事人协商的一致;3、合同的主体是否是合同当事人;4、合同的权利义务是否公平、内容是否完备等。网签合同是指由于无法面对面或者为了更加方便而在网络上直接签定合同的行为。《劳动合同法》第十四条,无固定期限劳动合同,是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。用人单位与劳动者协商一致,可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一,劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的,除劳动者提出订立固定期限劳动合同外,应当订立无固定期限劳动合同。
    2023-07-19
    389人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程承包是指企业(承包商)通过投标等方式承接各类建筑工程的施工任务,并承担工程施工质量、安全、进度、造价等责任和风险的一种承包方式。 在建筑工程领域,工程承包是一种常见的业务模式,包括总承包、专业承包、劳务分包等多个层次。 工程承包企业需要... 更多>

    #工程承包
    相关咨询
    • 小型工程承包合同具体是如何的呢?
      黑龙江在线咨询 2022-07-29
      建设工程施工示范文本主要有以下文件组成:1)《协议书》。包括工程概况、工程承包范围、工期、质量标准、价款、生效时间等内容,并明确对双方有约束力的文件组成。2)《通用条款》。包括词语定义及文件、双方一般权利和义务、施工组织设计和工期、质量与检验、安全施工、价款与支付、材料设备供应、工程变更、竣工验收与结算、违约、索赔和争议、其他共11部分,47个条款。《通用条款》是适用于各类建设工程施工的条款,在使
    • 村在土地承包过程中应该怎么写土地承包合同
      上海在线咨询 2022-07-26
      甲方: 乙方: 由于甲方搬迁外出,长期不在家中,因为人力、财力等方面的因素致使其在本村的承包土地闲置,为了有效利用土地资源发展经济,在征得土地发包方同意后,甲乙双方经过充分协商,依据《中华人民共和国农业土地承包法》的有关规定,由甲方自愿将在本村的承包土地经营权有偿转让给乙方,现双方达成如下协议: 一、甲方转让给乙方的土地是周家沟村东庄子河社处甲方的承包土地及荒山、荒滩,总面积亩,其中号土地承包经营
    • 想知道怎么写小型装饰工程合同
      山东在线咨询 2022-08-05
      如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。甲方未办理装修的任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担由此造成的经济损失。
    • 公司能承包小型工程吗
      台湾在线咨询 2022-06-11
      不可以承包的。 个人在司法实践中是没有资格去承包工程的,无论工程大小,根据《建筑法》的规定,建筑工程的承包单位必须有资质证书,并且在资质等级许可的业务范围内才具有承揽工程的权利。 发包单位也不会把工程承包给不具有任何资质的自然人的。
    • 请律师写个工程承包合同代写应该有哪些程序
      宁夏在线咨询 2023-12-06
      1、请律师写个合同这个费用可以与律师进行协商的,但是这个费用不得超过律师行业的指导性收费标准。一般来说,如果是请律师拟定简单的合同,大概这个行业收费是在500到3000元左右,如果是更加复杂一点的合同,那么收费可能要去到5000元左右。 2、律师与委托人协商律师服务收费应当考虑以下主要因素: (一)耗费的工作时间; (二)法律事务的难易程度; (三)委托人的承受能力; (四)律师可能承担的风险和责