如何索赔和取证是建筑承包商面临的一个重要问题。现在我们与大家分享我们的经验和成就：
1。可以向另一方索赔的项目。业主延迟交付合格的建筑工地。业主延迟交付图纸。业主或工程师延迟批准图纸、施工方案和计划，业主未能及时提供合同规定的材料或设备，业主延误关键线路工序的验收时间，导致承包商延误下道工序施工，业主或工程师延误发出指令，或发出的指令扰乱承包人的施工作业计划、业主提供的设计资料或工程资料错误、业主暂停施工造成的延误、业主变更设计或要求修改图纸，导致工程量增加12、业主对工程质量的要求超过原合同的
13、业主要求增加工程的
14、因工期延长、不可抗拒的自然灾害、战争、叛乱、革命、核污染等特殊风险造成的业主的其他变更令延误，不可抗拒的自然灾害造成的延误等，战争、叛乱、革命、核污染等特殊风险造成的延误等，17、不利施工条件或外部障碍造成的延误等，2、根据上述项目收集的证据资料>1、各类工程合同文件
2、施工日志
13。项目照片和视听资料。通信和电话记录。会议记录6。气象报告和数据。项目进度表。业主在投标前提供的参考资料和现场资料。项目备忘录和各种证书。工程结算数据及相关财务报告。各种验收报告和技术鉴定报告12，其他，包括分包合同、采购订单、采购订单、工资单、官方价格指数、国家法律法规13、业主指示、确认书14、承包商要求、要求、通知业主提供的水文地质及地下管网资料、建设用地发证手续所需的证件、批文及临时占地、坐标控制点资料、图纸等。承包人的年度、季度、月度施工计划、施工方案、施工组织设计和工程师的审批等。施工规范、质量验收单、隐蔽工程验收单、验收记录等。承包人要求提前通知、数量核实确认单、发包人和承包人材料供应清单、合格证20、竣工验收资料、竣工图21、工程结算、保修等
-
施工合同纠纷如何索赔取证
126人看过
-
建筑施工纠纷如何取证
349人看过
-
建设工程施工合同纠纷承包人如何索赔、收集证据
445人看过
-
工程合同纠纷如何取证
381人看过
-
劳动合同纠纷如何索赔？
175人看过
-
施工合同纠纷案件如何举证
386人看过
-
不可抗力一、索赔条款在我国《合同示范文本》中可引用的索赔条款是相当明确和具体的，其主要内容包括：（1）发包人要求承包人进行特殊保密增加的措施费；（2）工程师指令错误，给承包人造成损失；（3）因发包人原因，承包人在施工中采取的紧急措施，造成承包人费用增加；（4）发包人未完成其义务，造成延误；（5）发包人因其自身原因，推迟工作，给承包人造成损失；（6）因发包人原因暂停施工给承包人造成损失；（7）工程师不正确纠正或其他非承包人原因造成的返工、修改；（8）工程师要求重新检验，影响施工正常进行，重新检验合格；（9）符合合同中价款调整条款；（10）发包人供材料、设备延误或不合格；（11）设计变更；（12）不可抗力；（13）工程施工现场发现地下障碍和文物而采取的保护措施；（14）因发包人原因，解除合同。二、索赔证据索赔证据资料的范围很广，它包括：招标文件、合同文本及附件；会议纪要；施工记录、施工日志；隐蔽工程验2023-03-16178人看过 -
不可抗力一、索赔条款在我国《合同示范文本》中可引用的索赔条款是相当明确和具体的，其主要内容包括：(1)发包人要求承包人进行特殊保密增加的措施费;(2)工程师指令错误，给承包人造成损失;(3)因发包人原因，承包人在施工中采取的紧急措施，造成承包人费用增加;(4)发包人未完成其义务，造成延误;(5)发包人因其自身原因，推迟工作，给承包人造成损失;(6)因发包人原因暂停施工给承包人造成损失;(7)工程师不正确纠正或其他非承包人原因造成的返工、修改;(8)工程师要求重新检验，影响施工正常进行，重新检验合格;(9)符合合同中价款调整条款;(10)发包人供材料、设备延误或不合格;(11)设计变更;(12)不可抗力;(13)工程施工现场发现地下障碍和文物而采取的保护措施;(14)因发包人原因，解除合同。二、索赔证据索赔证据资料的范围很广，它包括：招标文件、合同文本及附件;会议纪要;施工记录、施工日志;隐蔽工程验2023-04-18321人看过 -
施工合同纠纷1、根据我国相关法律法规，施工合同纠纷与工程交付不存在关联。工程建设完成后，建设单位验收合格后可以交付工程。根据《中华人民共和国建筑法》第六十一条的规定，交付竣工验收的建设工程必须达到规定的施工质量标准，工程技术经济资料齐全，签订工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。第二，建筑工程施工合同纠纷的处理方法。和解是指当事人因合同发生争议时，在尊重双方利益的基础上，就争议事项达成协议，以解决争议的方式。和解是当事人在自愿原则下自由选择解决台湾与台湾纠纷的方式，而不是解决合同纠纷的必要程序。当事人也可以不经协商解决，直接选择其他方式解决争议。2。调解。解决是指在第三方的主持下，运用说服教育的方法解决当事人之间的合同纠纷。调解有两种方式。一是合同纠纷发生时，人民调解委员会可以向纠纷当事人所在地或者纠纷发生地的人民调解委2023-05-07429人看过 -
施工合同纠纷1、根据我国相关法律法规，施工合同纠纷与工程交付不存在关联。工程建设完成后，建设单位验收合格后可以交付工程。根据《中华人民共和国建筑法》第六十一条的规定，交付竣工验收的建设工程必须达到规定的施工质量标准，工程技术经济资料齐全，签订工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。第二，建筑工程施工合同纠纷的处理方法。和解是指当事人因合同发生争议时，在尊重双方利益的基础上，就争议事项达成协议，以解决争议的方式。和解是当事人在自愿原则下自由选择解决台湾与台湾纠纷的方式，而不是解决合同纠纷的必要程序。当事人也可以不经协商解决，直接选择其他方式解决争议。2。调解。解决是指在第三方的主持下，运用说服教育的方法解决当事人之间的合同纠纷。调解有两种方式。一是合同纠纷发生时，人民调解委员会可以向纠纷当事人所在地或者纠纷发生地的人民调解委2023-05-02455人看过
-
施工合同纠纷如何解决建设工程合同纠纷。在建设初期，要加强项目管理，投资要充足，集中资金80%以上存入银行专款专用。三。加强合同和信息管理，在签订协议时尽量采用标准合同范本，慎重考虑附加条款，咨询有关专家并请其指导。严禁通过设计变更扩大建设规模、增加工程内容、提高建设标准。对于那些必须改变的，首先要做工程量和成本的增减分析。5加强隐蔽工程验收，完善隐蔽工程现场签证手续。相关法律知识民法典（2021年1月1日生效）第788条【建设工程合同的定义和类型】建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。施工合同包括工程勘察、设计和施工合同。届时，与民法典相抵触的规定将被废止。民法典生效前的规定：现行法律的有效答案和相关规定。可以看出，一般来说，工程合同纠纷往往需要严格规范每一个合同签订过程，以防在合同签订前，而在具体合同纠纷发生后，如果双方不能通过调解达成共识，他们只能选择通过诉讼程序进行处理，如果情2023-05-02260人看过 -
工程合同纠纷(1)建设单位内部不具备法人条件的职能部门或下属机构签订的建筑承包合同，产生纠纷后，应以该建设单位为诉讼主体，起诉或应诉。(2)建筑施工企业的分支机构签订的建筑承包合同，产生纠纷后，一般以该分支机构作为诉讼主体，如该分支机构不具有独立的财产，则应追加该建筑企业为共同诉讼人。(3)借用营业执照、资质证书及他人名义签订的建筑承包合同，涉诉后，由借用人和出借人为共同诉讼人，起诉或应诉。(4)共同承包或联合承包的建筑工程项目，产生纠纷后，应以共同承包人为共同诉讼人，起诉或应诉；如共同承包人组成联营体，且具备法人资格的，则以该联营体为诉讼主体。(5)实行总分包办法的建筑工程，因分包工程产生纠纷后，总承包人和分包人应作为共同诉讼人，起诉或应诉；如果分包人起诉总承包人，则以分包合同主体作诉讼主体，是否列建设单位为第三人，视具体案情而定。(6)涉及个体建筑队或个人合伙建筑队签订的建筑承包合同，产生纠纷后，2023-03-06108人看过
施工合同纠纷是指因施工合同而产生的争议、纠纷或诉讼。施工合同是承发包双方关于施工工程的相关约定，包括工程范围、工期、质量、价格、支付方式、违约责任等条款。在施工过程中，双方可能会因为实际执行与合同约定不符、利益冲突等原因发生争议，需要通过协... 更多>
-
2023-11-13 -
2023-10-08 -
2023-09-12 -
2023-09-12 -
2023-09-02
-
买房合同纠纷如何索赔北京在线咨询 2022-06-04导致商品房买卖合同目的不能实现的，无法取得房屋的买受人可以请求解除合同、返还已付购房款及利息、赔偿损失，并可以请求出卖人承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任：商品房买卖合同订立后，出卖人未告知买受人又将该房屋抵押给第三人。 -
合同纠纷如何取证湖北在线咨询 2022-02-15民事诉讼实行“谁主张、谁举证”原则，故证据意识必须贯串于日常经营活动之中。(1)订立、履行合同尽量采用书面形式，订立口头协议和“君子协定”将承担举证不能的风险;(2)口头订立或变更合同后，应当及时采用书信、备忘录、会议纪要、录音、录相等方式补充与完善证据;(3)合同书、欠条、收据等文书资料应当专人整理与保管，防止人事变动导致证据遗失;(4)遵循举证时限，在规定时间内向人民法院或者仲裁机关提交证据材 -
施工合同纠纷证据如何收集河南在线咨询 2021-11-141、施工纠纷证据的收集标准是什么？1、必须严格按照法定程序进行。二、必须主动及时。三、必须客观全面。四、注意依靠群众，运用科技手段。5、必须妥善保全收集的证据。二．施工纠纷证据类型1。招标文件、合同文本及附件、其他签订合同。二、来往信件（信件、电子邮件等）。三、各种会议纪要。四、施工进度计划及实际施工进度记录。五、施工现场工程文件。六、工程照片。七、气象报告。8、工程中的各种检查验收报告和技术鉴定 -
公路工程口头合同纠纷如何索赔西藏在线咨询 2022-05-26依据我国相关法律的规定，进行公路工程建设的，要签订施工合同，确定建设单位与施工单位的责任。公路工程要签订书面的合同，口头合同是无效的，如果因工程产生纠纷索赔，可以通过协商、仲裁、诉讼等方式索赔。合同争议的解决，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。 -
如何处理施工单位的工程索赔纠纷湖南在线咨询 2023-02-21处理施工单位的工程索赔纠纷： 1、要及时发现索赔机会； 2、签商好合同协议； 3、对口头变更指令要得到确认； 4、及时发出索赔通知书； 5、索赔事件论证要充足； 6、索赔计算方法和款额要适当。
