在建设工程施工合同中如何约定签证和索赔事宜-法师兄

在建设工程施工合同中如何约定签证和索赔事宜

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-04 17:52:17 334 人看过

1.有权签证或签收的人。最好将名字、职位、联系方式写上，实践中可能会区分签证金额的大小而约定不同权限的人。

2.签证索赔文件的送达方式。如约定邮寄地址或约定对方拒签时，邮寄至指定地址即视为送达。

3.签证与索赔的办理时限及法律后果。如约定承包人在签证索赔事件发生后多长时间内办理签证或索赔，否则视为承包人放弃权利;如约定发包人在多长时间内给予答复，否则视为认可承包人的主张。

4.签证与索赔的文件内容。如约定必须采用发包人制定的格式文本。如《xx市政府投资项目工程签证管理暂行办法》规定，工程签证单应规范填写，否则视为无效签证。具体要求如下：发生签证部分的工程地点、工程图纸、预算及说明，项目经理、技术主管签字，企业公章及预算员印章。工程签证应附设计变更、补充设计、技术核定单等相关资料。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多签证相关文章

工程施工合同
加强和完善建设工程施工合同的签约、履约管理

1、市场经济就是法制经济，依法签订、履行合同，直接体现企业的经营管理水平。合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同是在自愿、平等基础之上所确立的一种权利与义务关系，这种权利与义务关系的确立必须尊守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。依法签订的合同，对双方当事人就产生了法律上的约束力，并且受到法律的保护。建设工程施工合同签约、履约的前提应是建立在依法签约，依法履约的基础上，在此前提下，良好的签约、履约管理又是实现合同目的的保障。建设工程施工合同是建筑企业联系市场的纽带，全部的经营成果都离不开合同，加强和完善建设工程施工合同的签约、履约管理，是避免纠纷，预防和减少纠纷的有效手段，对维护自身合法权益，实现利润最大化，提高经营管水平，具体重大意义。2、建设工程施工合同签约、履约管理，是以市场为中心不断提高经营管理水平的

2023-02-08

434人看过
法律综合知识
建设工程中未签合同如何结算

建设工程双方当事人没有就建设工程签订书面建设工程合同的，如果已经完成施工且通过验收，双方对建设工程的结算价款没有具体约定的，对于工程造价可以通过司法审计来确定。已经完成合同对等义务后，可以要求进行相关的对价支付。《民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百八十九条建设工程合同应当采用书面形式。第七百九十条建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。

2024-05-07

363人看过
违约金
施工合同中如何合理设定违约金？

违约金在不超过造成损失的百分之三十的这个比例范围内都是合理的，具体由当事人自行约定。违约金是指按照当事人的约定或者法律直接规定，一方当事人违约的，应向另一方支付的金钱。违约金的标准是金钱，但当事人也可以约定违约金的标的物为金钱以外的其他财产。房屋纠纷中的违约金如何适用一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。由此可见，法律只是赋予当事人适用违约金或者定金条款的选择权，如果当事人一并主张违约金和定金，将不能获得支持。但并非在任何情况下，守约方都不能向违约方同时主张违约金和定金。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减

2023-07-16

200人看过
法律综合知识
建设施工合同中怎样计算索赔费用

1、分项法分项法是按每个索赔事件所引起损失的费用项目分别分析计算索赔值的一种方法。这一方法是在明确责任的前提下，将索赔费用分项列出，并提供相应的工程记录、收据、发票等证据资料，这样可以在较短时间内给以分析、核实，确定索赔费用顺利解决索赔事宜。在实际中，绝大多数工程的索赔都采用分项法计算。2、总费用法又称总成本法。就是当发生多次索赔事件后，重新计算该工程的实际总费用。再从这个实际总费用中减去投标报价时的估算总费用，计算索赔余额，具体公式为：索赔金额一实际总费用一投标报价估算总费用。3、修正总费用法修正总费用法是对总费用法的改进。即在总费用计算的原则上，去掉一些不合理的因素，使其更合理。修正内容如下：(l)将计算索赔款的时段局限于受到外界影响的时间，而不是整个施工期。(2)只计算受影响时段内的某项工作所受影响的损失，而不是计算该时段内所有施工工作受的损失。(3)与该项工作无关的费用不列入总费用

2023-06-15

374人看过

法律综合知识
建设工程施工合同违约索赔后对方不予赔偿怎么办？

一、建设工程施工合同违约索赔后对方不予赔偿怎么办？1、建设工程施工合同违约索赔后对方不予赔偿可以起诉《民事诉讼法》第一百二十二条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。2、起诉流程一般为，承包方向法院提出诉讼请求、法院收到诉讼请求后依法审查判断是否满足起诉条件等。（1）向有管辖权的法院递交起诉状，等待法院受理立案。根据民事诉讼法第一百二十条的规定，起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。（2）在法院立案之后，应在举证期内提交相关证据，一般将通过普通一审程序审理案件。（3）等待案件开庭时会进行法庭调查及法庭辩论，法庭辩论结束后，法院可以当庭宣判，也可以择日宣

2024-01-27

162人看过
工程施工管理
工程建设施工合同的签订程序

一、工程建设施工合同的签订程序(一)工期在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应为投标书内承包人承诺的天数，不一定是招标文件要求的天数。因为招标文件通常规定本招标工程最长允许的完工时间，而承包人为了竞争，申报的投标工期往往短于招标文件限定的最长工期，此项因素通常也是评标比较的一项内容。因此，在中标通知书中已注明发包人接受的投标工期。合同内如果有发包人要求分阶段移交的单位工程或部分工程时，在专用条款内还需明确约定中间交工工程的范围和竣工时间。此项约定也是判定承包人是否按合同履行了义务的标准。(二)合同价款1、合同约定的合同价款在合同协议书内同样要注明合同价款。虽然中标通知书中已写明了来源于投标书的中标合同价款，但考虑到某些工程可能不是通过招标选择的承包人，如合同价值低于法规要求必须招标的小型工程或出于保密要求直接发包的工程等，因

2023-06-09

152人看过
建筑工程索赔
如何在建筑工程索赔

债权本身是一个比较宽泛的概念：“作为法定所有人，根据自己的权利主张一定的资格、财产、金钱等”。施工索赔是指承包人因非自身原因造成的超出合同规定范围的额外工作或损失所需的费用和时间的赔偿。也就是说，超出原合同规定的行为给承包人带来的损失，无论是在时间上还是在经济上，只要承包人认为不能从原合同规定中获得额外的费用，得到经济和时间补偿的人有权得到补偿向业主索赔。因此，索赔是一种正当的索赔，这是一种应当寻求的合理的报酬，而不是一种无理的利益争夺。一般来说，施工索赔是指承包人向业主提出的要求，属于狭义索赔。从广义上讲，索赔应当包括承包人向发包人提出的索赔和发包人向承包人提出的索赔。后者一般称为反诉，这两种情况往往并存。根据国际工程建设索赔标准，索赔和反索赔一般是根据索赔对象来界定的。一般情况下，承包人就非承包人原因给承包人造成的实际损失向业主提出的经济补偿或工期延长，称为“索赔”。业主就承包商违约给

2023-05-07

411人看过
法定代表人
建筑施工企业如何正确区分施工合同和建设合同？

承揽合同和建设工程合同的区别如下：1、主体不同。建设工程合同的发包人和承包人都有资质的要求，而承揽合同则不需要；2、合同标的物不同。建设工程合同的标的物一般是需要招标、投标的大型工程，而承揽合同的标的物小到对普通物品的修缮；3、合同签订形式要求不同。因为建设工程合同标的物的特殊性，所以建设工程合同应当采用书面形式订立；而承揽合同就类似于买卖合同，一般日常交易都是采用口头形式的，当然标的物比较贵重的承揽合同也可以采用书面形式；4、人身依附性不同。建设工程合同承包人经发包人同意，可以将部分工作交由第三人完成，而承揽合同除当事人另有约定外，只能由承揽人自己完成工作。建筑施工企业的劳动合同甲方（建筑施工企业）：名称：法定代表人：地址：电话：乙方（农民工）：姓名：性别：年龄：文化程度：住址：身份证号：甲乙双方根据《劳动法》及《国务院办公厅转发建设部等部分关于进一步解决建设领域拖欠工程款题目意见的通知

2023-07-03

110人看过

工程施工
黑合同在建设工程施工中的法律风险

除了招标人和中标人在中标合同之外就明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设单位捐赠财物等另行签订的变相降低工程价款的合同无效外，其他黑合同的效力，法律和最高院司法解释均没有明确为无效。建设工程施工合同无效的法律后果1、合同无效对工程造价的影响在合同无效的情形下，如工程竣工验收合格，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（下称《施工合同司法解释》）第2条规定，承包人有权请求参照合同约定支付工程价款，即“无效合同有效化的处理原则”。因此，工程造价确定与合同效力关系不大。若合同有效，则应按照合同约定的计价原则计价，若合同无效，也可参照合同约定进行计价。在合同没有约定计价方式时，可参照当地政府定额及市场价格确定，即工程造价确定与合同效力无关。尽管工程造价确定与合同效力无关，但是对于工程款支付的违约责任，有效合同与无效合同却存在很大差别，若合同

2023-07-03

90人看过
工程承包
建筑工程承包合同中如何设定违约责任

1、建筑工程承包合同中违约责任的设定方式是：将可能出现的违约情形和违约的处理方式注明在合同中。双方协商达成合意，这份合同就会产生法律的效力。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。一、单价合同如何约定违约金标准单价合同认定违约金的标准在法律上没有明确规定，需要双方协商处理，根据《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造

2023-03-14

401人看过
预付款
如何在施工合同中约定预付款

施工合同中如何规定预付款？这个项目的预付款是多少？建设工程预付款一般不超过当年建设工作量（包括水、电、暖、卫生等）的50%，但不低于30%。如果预制构件使用量大，工期在6个月以内，可适当增加比例。安装工程量一般不超过当年安装工程量的20%，安装材料量大的工程可适当增加。工程预付款的扣除时间和方法。合同中应明确规定退回或抵销的方式和比例，如：“在完成年度工程量总费用的XX%（以发包人代表签字确认的工程量报告为准）后的每个月，扣除每月进度款的XX%。每年应扣除已完成工程量的XX%。”--为了通过担保的方式降低风险，工程预付款的时间一般不迟于约定开工日期前7天。为使工程预付款用于本工程，不得挪作他用，防止承包人在收到工程预付款后及时进入施工现场，发包人可以在合同中约定由发包人监督工程预付款的使用。例如，指定具体的审核方法或要求承包商提供采购材料的合同和发票。另外，如果工程预付款金额较大，双方也可

2023-05-07

143人看过
合同无效
建设工程中施工合同包括什么？

建设施工合同的内容都有：建设施工双方的姓名等基本信息、工程项目名称、工程范围、报酬、施工费用承担、质量保证期、工程质量、工程造价、技术资料交付时间等方面。一、约定的工程质量与国家有不一样怎么办？依法通过司法手段确保建设工程质量符合国家规定的强制性安全标准。当事人在建设工程施工合同中约定的建设工程质量标准低于国家颁布的建设工程质量强制性标准的，该约定无效，建设工程发生质量缺陷的，承包人应当按照国家强制性标准承担修理或者返工、改建等责任；对于当事人约定的建设工程质量标准高于国家规定的强制性安全标准的，应当认定该约定有效，承包人的工程质量不符合合同约定质量标准的，应当按照合同约定承担违约责任，但合同另有约定的除外。二、工程保证金什么时候返还的一般情况下，工程质量保证金的返还期限是根据双方签订的建设工程施工合同约定期限来履行。但如果双方签订的建设工程施工合同未约定保证金期限或合同无效，则工程质量保

2023-04-06

493人看过

继续履行
如何进行建设工程的索赔

建设工程索赔的操作步骤：索赔事件发生28天内承包人向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终索赔的决定。建设工程索赔计算1、工期索赔（1）网络分析法通过分析延误前后的施工网络计划，比较两种计算结果，计算出工程应顺延的工期。（2）比例分析法通过分析增加或减少的单项工程量（工程造价）与合同总量（合同总造价）的比值，推断出增加或减少的工期。（3）其他方法工程现场施工中，可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期；通过发包方与承包方协议确定索赔工期。2、工程索赔索赔费用（1）总费用法又成为总成本法，通过计算出某项工程的总费用，减去单项工程的合同费用，剩余费用为索赔费用。（2）分项法按工程造价的确定方法，逐项进行工程费用索赔．可分为：人工费、机械费、管理费、利润、材料费、保险费、设备费等索赔费用。《民法

2023-08-10

297人看过
工程施工
工程施工索赔需要注意哪些事宜？

工程施工索赔需按照合同约定的程序来操作，承包人需在承包合同约定时间提出索赔，提供充分的证据，然后进行索赔。索赔的金额协商不成，是可以上诉的。工程施工索赔需要注意哪些事项？(一)施工索赔须注意1、索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。2、承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现。3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。4、施工索赔是单方主张权利要求，经对方签字确认后即成为工程签证，在双方未能协商一致的情况下，通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。(二)施工索赔证据索赔证据是关系到索赔成败的关键。只有在保存好完整的原始资料的情况下，才能将每一项索赔项目分初步设计图纸、施工图或设计变更的图纸、业主的书面指令、洽商记录和信函文件或每周例会纪要的记录、增加费用或支出的原始合同、单位以及实物照片等整理成证据，来证明索赔的成立，以争取索赔成功。施工索

2023-06-04

127人看过