工期延迟的原因有哪些-法师兄

工期延迟的原因有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-05 20:08:10 154 人看过

一、工期延迟的原因有哪些

工期延迟的原因有下列几项：

1.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。

2.发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。

3.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。

4.设计变更和工程量增加的。

5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。

6.发生不可抗力。

7.专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。

二、工期逾期违约金标准

工期逾期违约金标准需要当事人自行约定，当事人可以约定具体数额，也可以约定计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。一般来说，过分高于造成的损失是指违约金的数额超过实际损失百分之三十的。

既有违约金又有逾期利息可以同时主张，违约金的规定强调了违约金的补偿性理念，同时有限地承认违约金的惩罚性，补偿性违约金是对合同一方当事人因他方违约可能遭受的财产损失的一种预先估计，这符合民法中的损失补偿原则。

三、建设工程有质量问题怎么办

建设工程有质量问题的处理如下：

1.出现工程质量问题的部位，要停止施工，然后上报有关部门。

2.进行全面的调查，包括现场，设计等。

3.在调查结果的基础上进行问题的分析，判断问题出现的原因。

4.根据问题的原因，制定事故处理方案。必须有详细的处理方法。

5.根据制定的方案，进行事故的处理。用最快的最安全可靠的方式处理。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

法律综合知识
因疫情延长假期工资推迟吗？

一、因疫情延长假期工资推迟吗？因疫情原因，可能导致工资推迟发放，因此次疫情，假期延长和复工延迟属于企业无法预见的客观情况，延迟复工的企业可以在复工后的最近工作日发放工资。同时，企业应注意告知员工延迟发放事宜。（1）用人单位遇到非人力所能抗拒的自然灾害、战争等原因、无法按时支付工资；（2）用人单位确因生产经营困难、资金周转受到影响，在征得本单位工会同意后，可暂时延期支付劳动者工资，延期时间的最长限制可由各省、自治区、直辖市劳动行政部门根据各地情况确定。其他情况下拖欠工资均属无故拖欠。”因此企业因疫情原因导致生产经营困难、资金周转受到影响的，在履行相应的程序后，可以延期支付工资。二、疫情期间工资待遇根据《人力资源社会保障部办公厅关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》的相关规定：企业因受疫情影响导致生产经营困难的，可以通过与职工协商一致采取调整薪酬、轮岗轮休、缩短工时

2024-02-01

380人看过
退休
唐钧：延迟退休不可行国际延退另有原因

据统计，截至2010年，个人养老金帐户存在1.76万亿的缺口。上海等地每年都需巨额财政资金填补缺口。近日，已经进入第八个年头的推迟退休年龄的政策设想又被人社部提及。尽管反对者众，但这一次人社部似乎打定主意，表示将在今年下半年启动相关调研工作。就此，本报专访了，作为延退的反对者，他也进行了八年抗战，一方面，他认为没必要做实个人账户，另一方面，他认为延退并不明智，这个缺口，要么财政拨款投入，要么养老金投资垄断企业。养老金缺口必然存在《21世纪》：人社部近日表示将适时提出弹性延迟领取养老金年龄的政策，您怎么看?唐钧：本来说起来很清楚的一件事情，人社部每年都要提，我一直是反对的。社会保障有个鲜明的特点，就是刚性原则，也就是说社会保障的标准只能往上提，不能往下降，当然在中国这似乎是隐性的。在西方国家，因为要选举，如果往下降肯定选不上。奥朗德当选总统后，就抛弃了过去的紧缩政策，将一部分社会群体的退休年

2023-06-09

158人看过

继续履行
延期交房的原因包括哪些

延期交房主要有以下原因：1、未验收合格；2、施工未完成或遇到异常困难及重大技术问题不能及时解决；3、市政配套工程的批准与安装的延误；4、贷款未办好；5、开发商资金链断裂；6、小区道路和环境建设未竣工；7、政府对外部道路的规划和市政配套设施发生了变更，导致小区不能如期完工；8、开发商对房屋涉及、小区规划进行修改导致无法如期完工。延期交房的情况1、正常延期交付。正常延期交付主要指由于施工迟延或者相关政府手续办理迟延、市政配套迟延等导致的房屋交付逾期。这种延期交付属于延后交房时间，购房者给开发商一定的宽限期，经过一段时间等待就可以收房的情况。2、非正常延期交付。非正常延期交付主要指由于开发商经济实力、相关政府手续违法且无法办理等导致开发商不能或者短时间内不能交付房屋的情形。原则上，出卖人不能在约定时间交付房屋便构成延期交房。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合

2023-07-22

120人看过
法律综合知识
甲方延迟工期的原因是什么如何进行索赔

一、甲方延迟工期的原因是什么如何进行索赔甲方延迟工期的原因如下：1．甲方不能按专用条款的约定提供开工条件的。2．甲方不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。3．甲方工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。4．甲方设计师的设计变更和工程量增加的。5．一周内甲方的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。6．专用条款中约定或者甲方工程师同意工期顺延的其他情况。进行索赔的方式是：可以依据合同的约定要求甲方赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿。如果违约方不赔偿的，当事人可能向法院起诉。二、建筑工程合同中如何规定工期延迟问题建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。根据《中华人民共和国建筑法》第九条建设单

2023-09-17

79人看过
退休
因单位原因导致退休延迟

劳动者和用人单位建立劳动关系，单位原因造成劳动者退休时间推后，劳动者可以向用人单位主张赔偿损失，劳动者合法权益受到侵害的，有权要求有关部门依法处理，或者依法申请仲裁、提起诉讼。一、劳动合同没解除怎么办？劳动合同没解除，如果劳动者需要解除劳动合同证明的，可以在与用人单位解除劳动关系后，要求用人单位提供劳动关系解除证明，劳动者可以打电话到之前的单位人事处叫相关人员帮忙解除劳动合同。如果用人单位拒绝，劳动者可以向劳动监察大队投诉；也可以向当地劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁要求企业解除劳动合同关系。根据《劳动合同法》第七十七条的规定，劳动者合法权益受到侵害的，有权要求有关部门依法处理，或者依法申请仲裁、提起诉讼。二、刚有9天辞职不发工资怎么办？劳动者不想干了就应该依法辞职，如果劳动者已经履行辞职程序，单位违法不给劳动者9天工资就属于违法，劳动者认为过错侵犯自己的劳动保障合法权益的，有权向当地的

2023-03-28

285人看过
鉴定结论
工期延误原因司法鉴定的相关规定有哪些？

一、工期延误能否鉴定根据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十六条规定：“当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。”由此可知，工期延误能否鉴定即需要明确工期延误是否属于专门性问题，笔者认为属于。理由有二：1、工期是建立在施工进度计划基础上的，属于专业工程技术问题。建设工程工期是承包人依据工程技术规范及其施工经验编制的并经发包人批准的施工进度计划，按照特定的工艺流程和组织关系严格有序地完成全部分部分项工程所需要的期间。进度计划通常包括甘特图(横道图)、网络进度计划等，其中大中型工程建设项目一般采用网络进度计划，其中又包括双代号网络图、单代号网络图、双代号时标网络图、单代号搭接网络图等。2、判断某个影响事件是否造成工期延误，需要专业工程技术知识。在施工进度计划中，一些分部分项工程处于关键线路上，构成关键工作，而另一些分部分项工程则处于非关键线路上，属于非关键工作。承包人完成进度计划中全

2023-06-04

220人看过

产假
产假延长的原因和应对延迟的对策

产假延长就是在国家相关文件规定的98天休假期后，还想申请继续休假的行为，称为产假延长。第二种产假延长就是满足规定的几项特殊项目，例如难产、晚育等。目前，国家没有具体针对第一种产假延长的相关规定。产假延长这个说法有很多种：1、如果难产，增加15天产假，也算一种产假延长。2、晚育者，增加15天产假，也算产假延长。3、在所有假期包括哺乳假休完之后还需要延长产假的，可以依据个人情况向公司或者单位提出申请，但是延长假期加上原来的假期总和不能超过一年。女职工生育后，若有困难且工作许可，由本人提出申请、经单位批准，可请哺乳假六个半月。这六个半月哺乳假期间的工资与产前假工资一样，不得低于其原工资收入的80％。女职工六个半月哺乳假期满后，确有困难，要求继续请假为婴儿哺乳的，各单位根据生产和女职工的实际情况，可酌情延长假期，但不得超过一年。这期间，其工资按本人工资的百分之七十发放。产假延长至一年的相关规定是什

2023-07-03

463人看过
离婚诉讼
延迟离婚纠纷开庭的因素有哪些？

离婚纠纷延期开庭的原因包括以下几种：1、必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的；2、当事人临时提出回避申请的；3、需要通知新的证人到庭，调取新的证据，重新鉴定、勘验，或者需要补充调查的；4、其他应当延期的情形。具体法律依据参考《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定。离婚纠纷必须提供的证据有哪些离婚纠纷必须提供的证据有：1、婚姻关系的证明；2、婚后感情，离婚原因的事实或证据，被告下落不明的，应当提供下落不明的时间和情况证明；3、子女情况证明，子女姓名、性别、出身年月、生活状况等，婚生、非婚生继子女或养育子女的说明及相关证明；4、财产、经济状诉的证明；5、住房性质，户名、面积、间数、常住人口等。现役军人提出离婚的，还应当有其所在部队团以上政治机关出具的证明。根据《中华人民共和国民法典》的规定，夫妻一方要求离婚的，可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。人民法院审理离婚

2023-07-02

66人看过
工资
因疫情延迟推迟发工资

向当地劳动保障监察机构投诉举报；向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。一、劳务公司拖欠工资处理方法有哪些劳务公司拖欠工资的处理方法有：1、可以与用人单位协商；2、协商无法解决的，向当地劳动保障监察机构投诉举报；3、协商无法解决的，向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁，需要注意的是，要在劳动争议发生之日起一年内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。经仲裁后都服从，劳动仲裁裁决生效后，用人单位不执行的，劳动者可申请法院强制执行。二、公司外聘工资拖欠用人单位拖欠工资，可先和单位协议，协商不成，可走以下法律程序：(1)向当地劳动保障监察机构投诉举报;(2)向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁，需要注意的是，要在劳动争议发生之日起60日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请;(3)通过诉讼途径解决。这又分三种情况：一是针对劳动纠纷案件，经仲裁后出具裁决书，任何一方不服的，可以向法院提起诉讼；二是经仲裁后出具调解书，生效

2023-03-22

106人看过
退休
延迟退休的原因及影响的人群

为什么要延迟退休？每当官方提出延迟退休时，总有人会以“养老金亏空说”来质疑其推卸责任，然而人社部总会澄清养老金不存在亏空之说。那么官方推行延迟退休主要有哪些理由呢？一、“中国人退休年龄全球最早”世界银行曾发布的一项报告，调查了全球139个经济体的官方退休年龄，其中中国目前男性60岁、女性50岁的退休年龄虽然谈不上最早，也算是进入了“偏早行列”中。而在欧美国家普遍的退休年龄都为65岁，美国为67岁，日本为男65岁，女60岁。随着生活水平的进步，人们的寿命不断提高，所以延迟退休年龄是必然趋势。二、“50年前制定的退休年龄已不合国情”中国现行的退休年龄是50年代制定的，当时的人均预期寿命也只有50岁左右，而现在中国人口平均寿命已经到了75岁，延长退休年龄似乎是自然而然的事情。再加上中国人口生育率持续降低，联合国曾预测照此趋势，2050年中国社会的人口年龄中位数将达到49．6岁，即一半人口都将在5

2023-03-01

274人看过

工资
探讨工资延迟发放的原因和应对方法

法律规定用人单位不得以任何理由拖欠劳动者的工资。用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定，向劳动者及时足额支付劳动报酬。用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令。因疫情影响，企业能延迟发放工资吗因此次疫情，假期延长和复工延迟属于企业无法预见的客观情况，延迟复工的企业可以在复工后的最近工作日发放工资。同时，企业应注意告知员工延迟发放事宜。（1）用人单位遇到非人力所能抗拒的自然灾害、战争等原因、无法按时支付工资；（2）用人单位确因生产经营困难、资金周转受到影响，在征得本单位工会同意后，可暂时延期支付劳动者工资，延期时间的最长限制可由各省、自治区、直辖市劳动行政部门根据各地情况确定。其他情况下拖欠工资均属无故拖欠。”因此企业因疫情原因导致生产经营困难、资金周转受到影响的，在履行相应的程序后，可以延期支付工资。综合上面所说的，居家观察期

2023-07-06

339人看过
法律综合知识
延长刑事拘留期限原因都有哪些

一、延长刑事拘留期限原因都有哪些刑事拘留一般是3日以内，特殊情况下，可以申请延长1到4日，当出现另外一种特殊情况时，拘留时间还可以延长到30日。具体说，延长刑事拘留期限的条件和情况分为两种情况：一种是在“特殊情况”下，当三日期满，案件需要继续侦查的，公安机关提请审查批准逮捕的时间可以延长1到4日。另外一种情况是对于“流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子”提请审查批准逮捕的时间可以延长到30日。在司法实践中特殊情况一般是指犯罪嫌疑人的行为构成了犯罪的重大嫌疑，但犯罪事实尚未查明、案情复杂、证据资料的收集尚不足以提请批准逮捕的，作为认定案件事实的主要证据的鉴定结论尚未作出，影响确定案件性质的等等情况可以申请延迟。而提请逮捕的时间可以延长到30日，必须具备两个条件：第一个条件是，案件类型必须属于流窜作案、多次作案、结伙作案。第二个条件是，延长拘留的对象必须是上述类型案件的重大嫌疑分子。在延

2024-01-16

249人看过
书面合同
开发商推迟网签备案的原因有哪些

1、开发商5证不齐全。“五证”是：《国有土地使用证》,是证明土地使用者向国家支付土地使用权出让金,获得了在一定年限内某块国有土地使用权的法律凭证;《建设用地规划许可证》,是建设单位在向土地管理部门申请征用、划拨土地前，经城市规划行政主管部门确认建设项目位置和范围符合城市规划的法律凭证;《建设工程规划许可证》,是有关建设工程符合城市规划要求的法律凭证;《建设工程施工许可证》;《商品房销售(预售)许可证》。建设部规定没有取得预售许可证的房子是不能对外出售的。2、开发商被暂停网签。在有些情况下，开发商会被住建局暂停网签备案，如开发商拖欠土地出让金，开发商违规建房，开发商违规卖房等情况。注解：在房地产领域网签就是交易双方签订合同后，到房地产相关部门进行备案，并公布在网上。然后会给个网签号，用户可以通过网签号在网上进行查询。网签是为了让房地产交易更加透明化，防止"一房多卖"，签合同后可以撤销。一般的

2023-03-23

78人看过
法律综合知识
延迟复工工资新政策有哪些

企业因受疫情影响导致生产经营困难的，可以通过与职工协商一致采取调整薪酬、轮岗轮休、缩短工时等方式稳定工作岗位，尽量不裁员或者少裁员。符合条件的企业，可按规定享受稳岗补贴。《人力资企业因受疫情影响导致生产经营困难的，可以通过与职工协商一致采取调整薪酬、轮岗轮休、缩短工时等方式稳定工作岗位，尽量不裁员或者少裁员。符合条件的企业，可按规定享受稳岗补贴。《人力资源社会保障部办公厅关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》一、对新型冠状病毒感染的肺炎患者、疑似病人、密切接触者在其隔离治疗期间或医学观察期间以及因政府实施隔离措施或采取其他紧急措施导致不能提供正常劳动的企业职工，企业应当支付职工在此期间的工作报酬，并不得依据劳动合同法第四十条、四十一条与职工解除劳动合同。在此期间，劳动合同到期的，分别顺延至职工医疗期期满、医学观察期期满、隔离期期满或者政府采取的紧急措施结束。二、

2024-04-26

394人看过

法律综合知识
因疫情延长假期工资推迟吗？

一、因疫情延长假期工资推迟吗？因疫情原因，可能导致工资推迟发放，因此次疫情，假期延长和复工延迟属于企业无法预见的客观情况，延迟复工的企业可以在复工后的最近工作日发放工资。同时，企业应注意告知员工延迟发放事宜。（1）用人单位遇到非人力所能抗拒的自然灾害、战争等原因、无法按时支付工资；（2）用人单位确因生产经营困难、资金周转受到影响，在征得本单位工会同意后，可暂时延期支付劳动者工资，延期时间的最长限制可由各省、自治区、直辖市劳动行政部门根据各地情况确定。其他情况下拖欠工资均属无故拖欠。”因此企业因疫情原因导致生产经营困难、资金周转受到影响的，在履行相应的程序后，可以延期支付工资。二、疫情期间工资待遇根据《人力资源社会保障部办公厅关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》的相关规定：企业因受疫情影响导致生产经营困难的，可以通过与职工协商一致采取调整薪酬、轮岗轮休、缩短工时

2024-02-01

380人看过
退休
唐钧：延迟退休不可行国际延退另有原因

据统计，截至2010年，个人养老金帐户存在1.76万亿的缺口。上海等地每年都需巨额财政资金填补缺口。近日，已经进入第八个年头的推迟退休年龄的政策设想又被人社部提及。尽管反对者众，但这一次人社部似乎打定主意，表示将在今年下半年启动相关调研工作。就此，本报专访了，作为延退的反对者，他也进行了八年抗战，一方面，他认为没必要做实个人账户，另一方面，他认为延退并不明智，这个缺口，要么财政拨款投入，要么养老金投资垄断企业。养老金缺口必然存在《21世纪》：人社部近日表示将适时提出弹性延迟领取养老金年龄的政策，您怎么看?唐钧：本来说起来很清楚的一件事情，人社部每年都要提，我一直是反对的。社会保障有个鲜明的特点，就是刚性原则，也就是说社会保障的标准只能往上提，不能往下降，当然在中国这似乎是隐性的。在西方国家，因为要选举，如果往下降肯定选不上。奥朗德当选总统后，就抛弃了过去的紧缩政策，将一部分社会群体的退休年

2023-06-09

158人看过

继续履行
延期交房的原因包括哪些

延期交房主要有以下原因：1、未验收合格；2、施工未完成或遇到异常困难及重大技术问题不能及时解决；3、市政配套工程的批准与安装的延误；4、贷款未办好；5、开发商资金链断裂；6、小区道路和环境建设未竣工；7、政府对外部道路的规划和市政配套设施发生了变更，导致小区不能如期完工；8、开发商对房屋涉及、小区规划进行修改导致无法如期完工。延期交房的情况1、正常延期交付。正常延期交付主要指由于施工迟延或者相关政府手续办理迟延、市政配套迟延等导致的房屋交付逾期。这种延期交付属于延后交房时间，购房者给开发商一定的宽限期，经过一段时间等待就可以收房的情况。2、非正常延期交付。非正常延期交付主要指由于开发商经济实力、相关政府手续违法且无法办理等导致开发商不能或者短时间内不能交付房屋的情形。原则上，出卖人不能在约定时间交付房屋便构成延期交房。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合

2023-07-22

120人看过
法律综合知识
甲方延迟工期的原因是什么如何进行索赔

一、甲方延迟工期的原因是什么如何进行索赔甲方延迟工期的原因如下：1．甲方不能按专用条款的约定提供开工条件的。2．甲方不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。3．甲方工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。4．甲方设计师的设计变更和工程量增加的。5．一周内甲方的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。6．专用条款中约定或者甲方工程师同意工期顺延的其他情况。进行索赔的方式是：可以依据合同的约定要求甲方赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿。如果违约方不赔偿的，当事人可能向法院起诉。二、建筑工程合同中如何规定工期延迟问题建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。根据《中华人民共和国建筑法》第九条建设单

2023-09-17

79人看过
退休
因单位原因导致退休延迟

劳动者和用人单位建立劳动关系，单位原因造成劳动者退休时间推后，劳动者可以向用人单位主张赔偿损失，劳动者合法权益受到侵害的，有权要求有关部门依法处理，或者依法申请仲裁、提起诉讼。一、劳动合同没解除怎么办？劳动合同没解除，如果劳动者需要解除劳动合同证明的，可以在与用人单位解除劳动关系后，要求用人单位提供劳动关系解除证明，劳动者可以打电话到之前的单位人事处叫相关人员帮忙解除劳动合同。如果用人单位拒绝，劳动者可以向劳动监察大队投诉；也可以向当地劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁要求企业解除劳动合同关系。根据《劳动合同法》第七十七条的规定，劳动者合法权益受到侵害的，有权要求有关部门依法处理，或者依法申请仲裁、提起诉讼。二、刚有9天辞职不发工资怎么办？劳动者不想干了就应该依法辞职，如果劳动者已经履行辞职程序，单位违法不给劳动者9天工资就属于违法，劳动者认为过错侵犯自己的劳动保障合法权益的，有权向当地的

2023-03-28

285人看过
鉴定结论
工期延误原因司法鉴定的相关规定有哪些？

一、工期延误能否鉴定根据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十六条规定：“当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。”由此可知，工期延误能否鉴定即需要明确工期延误是否属于专门性问题，笔者认为属于。理由有二：1、工期是建立在施工进度计划基础上的，属于专业工程技术问题。建设工程工期是承包人依据工程技术规范及其施工经验编制的并经发包人批准的施工进度计划，按照特定的工艺流程和组织关系严格有序地完成全部分部分项工程所需要的期间。进度计划通常包括甘特图(横道图)、网络进度计划等，其中大中型工程建设项目一般采用网络进度计划，其中又包括双代号网络图、单代号网络图、双代号时标网络图、单代号搭接网络图等。2、判断某个影响事件是否造成工期延误，需要专业工程技术知识。在施工进度计划中，一些分部分项工程处于关键线路上，构成关键工作，而另一些分部分项工程则处于非关键线路上，属于非关键工作。承包人完成进度计划中全

2023-06-04

220人看过