工程纠纷证据怎么收集
来源:互联网 时间: 2023-04-02 17:50:09 475 人看过

1、招标文件、合同文本及附件,其他各种签约(备忘录、修正案等),业主认可的工程实施计划,各种工程图纸(包括图纸修改指令),技术规范等;承包商的报价文件,包括各种工程预算和其他作为报价依据的资料,如环境调查资料、标前会议和澄清会议资料等。

2、来往信件(书信、电子邮件等)。如业主的变更指令,各种认可信、通知,对承包商问题的答复信等。这里注意,商讨性的和意向性的信件通常不能作为变更指令或合同变更文件。

3、各种会议纪要。在标前会议和决标前的澄清会议上,业主对承包商问题的书面答复,或双方签署的会谈纪要;在合同实施过程中,业主、工程师和各承包商定期会商,研究实际情况,作出决议或决定。它们可作为合同的补充。但会谈纪要须经各方签署才有法律效力

4、施工进度计划和实际施工进度记录。包括总进度计划,开工后业主的工程师批准的详细的进度计划、每月进度修改计划、实际施工进度记录、月进度报表等。这不仅是工程的施工顺序、各工序的持续时间,还包括劳动力、管理人员、施工机械设备、现场设施的安排计划和实际情况,材料的采购定货、运输、使用计划和实际情况等。

5、施工现场的工程文件,如施工记录、施工备忘录、施工日报、工长和检查员的工作日记、监理工程师填写的施工记录和各种签证等。它们应能全面反映工程施工中的各种情况,如劳动力数量与分布、设备数量与使用情况、进度、质量、特殊情况及处理。各种工程统计资料,如周报、旬报、月报。这些报表通常包括本期中以及至本期末的工程实际和计划进度对比、实际和计划成本对比和质量分析报告、合同履行情况评价等。

6、工程照片。如表示工程进度的照片、隐蔽工程覆盖前的照片、业主责任造成返工和工程损坏的照片等。

7、气象报告。如果遇到恶劣的天气,应作记录,并请工程师签证。

8、工程中各种检查验收报告和各种技术鉴定报告。工程水文地质勘探报告、土质分析报告、文物和化石的发现记录、地质承载力试验报告、隐蔽工程验收报告、材料试验报告、材料设备开箱验收报告、工程验收报告等,它们能证明工程质量。

9、工地的交接记录(应注明交接日期,场地平整情况,水、电、路情况等),图纸和各种资料交接记录。工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明,它应有工程师签证。

一、建设工程质量纠纷如何处理

1、建设工程质量纠纷的处理如下:发包人可以要求施工人限期整改,整改造成逾期交付的施工人应当承担违约责任;质量不符合合同约定标准、不能修复或经修复仍不能达到约定质量标准的,发包人可以减少工程价款的支付。

2、法律依据:《民法典》

第七百八十一条承揽人交付的工作成果不符合质量要求的,定作人可以合理选择请求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。

第七百九十九条建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月30日 20:33
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多业主相关文章
  •  收集医疗纠纷证据的方法
    为了应对医疗纠纷,可以采取以下方法收集证据:向医院提出要求,要求其立即封存病历资料,并寻求公证或律师作为见证人。如果病历尚未完成封存,可以先对已完成的部分进行封存。而当病历按照规定完成封存后,再对后续完成的部分进行封存。为了应对医疗纠纷,可以采取以下方法收集证据:向医院提出要求,要求其立即封存病历资料,并寻求公证或律师作为见证人。如果病历尚未完成封存,可以先对已完成的部分进行封存。而当病历按照规定完成封存后,再对后续完成的部分进行封存。 应 对 医 疗 纠 纷 的 证 据 收 集 策 略医疗纠纷是指患者或其家属与医疗机构之间因医疗行为产生的争议,可能涉及医疗费用、医疗质量、医疗机构及其医务人员的行为等方面。在医疗纠纷的证据收集过程中,患者和医疗机构都应采取合法、合规的证据收集策略,以确保证据的真实性、完整性和合法性。患者方面:1. 保留病历和医疗记录:病历和医疗记录是医疗纠纷中最为重要的
    2023-09-11
    463人看过
  • 合同纠纷证据目录和收集证据清单
    合同纠纷证据清单是对当事人提供的相关证据材料的信息的整理,其内容主要包括证据名称、证据来源以及证明事实。证据目录是作为列明案涉证据并表达证明目的的工具,其内容主要包括证据名称、证据来源、证据内容以及证明对象等。保险合同纠纷有哪些证据清单保险合同纠纷证据清单包括保险合同、证人证言、当事人的陈述、电子数据、鉴定机构的鉴定结论等。相关法律规定《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条证据包括:(一)当事人的陈述;(二)书证;(三)物证;(四)视听资料;(五)电子数据;(六)证人证言;(七)鉴定意见;(八)勘验笔录。证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。第六十四条当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序,全面地、客观地审查核实证据。《民事诉讼法》第六十七条当事人对自己
    2023-08-03
    467人看过
  • 怎样收集抚养权变更纠纷的证据,怎样收集变更
    民事诉讼一般要遵循“谁主张,谁举证”的原则,提起变更抚养关系纠纷诉讼的一方必然要承担起大部分的举证责任,如果一方认为与子女共同生活的另一方存在法律上认可的变更抚养关系的情况,应当从以下方面着手展开收集证据:(一)到对方的工作单位,请求工作单位出具相关的证明材料以证明其收入及工作变动情况,如对方属于国家公职人员,一般其工资是可以查询确定的;(二)与对方的邻居、朋友处请求其出具对方长期不良嗜好的证明,或者请求其出具对方未尽到抚养义务、虐待子女的说明;(三)如经常变更居住地,可向对方租房的房屋所有权人了解其签订租赁合同的情况;(四)如因对方拖欠债权人的债务,可向对方的债权人请求其出具存在债权债务关系的证明;(五)如对方患有严重疾病或伤残的,需要医疗及医学鉴定部门出具相关的证明材料。综上所述,要求变更抚养权的最好理由是为了给子女一个更好的生活环境,也就满足了变更抚养权的条件,如果有证据证明对方不再
    2023-08-05
    297人看过
  •  劳动纠纷的证据:如何收集证明劳动纠纷存在的证据?
    本文介绍了几种可能用于证明用人单位与劳动者之间存在劳动关系的方式,包括工资支付凭证或记录、用人单位发放的证件、劳动者填写的招工招聘表格、考勤记录以及其它劳动者的证言等。这些方式都可以作为证明劳动关系的有效证据。以下是几种可能用于证明用人单位与劳动者之间存在劳动关系的方式:工资支付凭证或记录(如职工工资发放花名册)、用人单位发放的“工作证”“服务证”等能证明身份的证件、劳动者填写的用人单位招工招聘“登记表”“报名表”等招用记录、考勤记录以及其它劳动者的证言等。 用 人 单 位 与 劳 动 者 关 系 的 证 据 类 型根据我国《劳动合同法》的规定,用人单位与劳动者之间发生劳动关系的证据类型包括:劳动合同书、劳动合同履行通知、工资支付凭证、工作记录、上下班打卡记录、社保记录、住房公积金提取记录等。这些证据类型可以证明用人单位与劳动者之间是否存在劳动关系、劳动关系的存续时间、劳动报酬、工作条件
    2023-09-15
    289人看过
  • 劳动纠纷怎么收集物证
    那么,如何更有效地举证呢?下面就此问题作出几点小提示——一、证明事实劳动关系的凭据在实践中在没有签订劳动合同的情况下,无论是追讨拖欠的工资,还是遭到非法解雇解雇,都涉及到一个如何证实劳动者与单位之间存在事实的劳动关系的问题。那么,既然没有签合同,怎么证明呢?显然,劳动合同并非唯一能够证明彼此存在劳动关系的凭证,只要你具备以下几种证据,同样可以理直气壮到相关部门申诉——1)工资支付凭证或记录(职工工资发放花名册)、缴纳各项社会保险费的记录;2)用人单位向劳动者发放的“工作证”、“服务证”等能够证明身份的证件;3)劳动者填写的用人单位招工招聘“登记表”、“报名表”等招用记录;4)考勤记录;其他劳动者的证言等。从客观上说,以上5项证据只要具备也可单独成立,但是为了避免“孤证”效力打折扣,建议应尽可能多地提供相关的证据,相互印证,比如你有了其他证据中的一项“孤证”,再加上同事的证言,那么就有力得多
    2023-02-20
    88人看过
  • 建设工程施工合同纠纷承包人如何索赔、收集证据
    如何索赔和收集证据是建设工程承包人面对的重要问题,现将自己的经验成果和大家分享:一、可以向对方提起索赔的项目1、业主拖延交付合格的施工现场2、业主拖延交付图纸3、业主或工程师拖延审批图纸、施工方案、计划等4、业主拖延支付预付款或工程款5、业主指定的分包商违约或延误6、业主未能及时提供合同规定的材料或设备7、业主拖延关键线路上工序的验收时间,造成承包商下道工序施工延误8、业主或工程师发布指令延误,或发布的指令打乱了承包商的施工计划9、业主提供的设计数据或工程数据错误10、业主原因暂停施工导致的延误11、业主设计变更或要求修改图纸,导致工程量增加12、业主对工程质量的要求超出原合同的约定13、业主要求增加额外工程14、业主的其他变更指令导致工期延长等15、人力不可抗拒的自然灾害导致的延误16、特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误17、不利的施工条件或外界障阻引起的延误等二、根据上
    2023-06-15
    318人看过
  • 继承遗产纠纷案件怎样收集证据
    一、继承遗产纠纷案件怎样收集证据(一)证明当事人(原被告及第三人)诉讼主体资格的证据1、证明当事人是合法继承人的,应提交结婚证、户口本、身份证或公安机关、村委会、居委会等有关部门出具的证明。2、当事人为无行为能力、限制行为能力或精神病人的还应提交监护人的身份证明资料,如身份证或户口本。(二)证明法定继承或遗嘱民法典律关系成立的证据1、证明法定民法典律关系成立的证据(1)被继承人死亡证明书。(2)证明是被继承人养子女的,应提交收养关系证明书。(3)证明是继承人以外的依靠被继承人抚养的缺乏劳动能力又没有生活来源的人的,或证明是继承人以外的对被继承人抚养较多的人的,应提交居委会、村委会或被继承人单位出具的相关证明。2、遗嘱继承的,除应提交被继承人死亡证明书外,应提出如下证据:(1)公证遗嘱的,应提交公证机关的公证书。(2)代书遗嘱的,应提交代书遗嘱书并提供两个以上无利害关系的在场见证人。(3)自
    2023-05-03
    359人看过
  • 知识产权纠纷要收集的证据
    (一)权利证据1、要举证原告的主体资格,即自然人身份证或企业、事业单位的营业执照及组织机构代码。2、专利权证书,证明专利权授权时的权属情况。3、专利登记薄副本,证明专利权有过转让、有无被宣告无效等情况。4、专利授权公告文本:发明或实用新型的权利要求书,说明书,摘要及附图,外观设计的图片及简要说明。5、专利年费的收据,证明该专利持续有效情况。6、专利管理部门的实用新型检索报告。(二)侵权证据1、书证:通常是公证书,发现侵权行为后,要及时与公证机关申请,对侵权产品、现场进行勘查公证。如是销售者,还要索取产品的广告宣传册、销售人员的名片、发票或收据等。2、物证:从市场上购得侵权产品时,应由公证人员对此进行封存、拍照。(三)损失证据1、专利许可合同,以此许可费来计算损失。2、财务审计报告,以侵权前与侵权后的利益损失为参考损失情况3、被告的财务报告,以被告的利益主原告的损失参考任何已经判断专利权被侵
    2023-03-22
    79人看过
  • 如何收集证据应对医疗纠纷
    1、发生医疗纠纷时,患者首先要有收集证据的意识,应向医院要求将病历资料立即封存,医疗机构没有任何理由拒绝或拖延患者合法要求。2、如因抢救急危患者医务人员需补记病历的,补记期间患者方有权要求在场监督。3、在复印、封存和启封病历资料及其他证据时,医院、患者双方都应共同在场,如对血液进行封存保留的,还应由医疗机构通知采供血机构派员到场。切记复印和封存所有能复印和封存的资料,并由医疗机构加盖证明印记。4、患者方应及时要求进行相关的检验并充分行使自己选择检验机构和检验人员的权利。美容医疗纠纷处理技巧美容医疗纠纷美容医疗纠纷发生后,受害者应尽快去做伤害鉴定。其意义在于:第一,分清责任,确定伤害是否为侵权人行为所致。第二,为合理确定赔偿数额和治疗方法提供依据。鉴定之后,明确受害人的损伤程度,既便于确定合理的治疗方案,也有利于加害人承认错误,尽快了结赔偿纠纷。根据《医疗事故处理条例》第三条,处理医疗事故,
    2023-07-06
    401人看过
  • 赌博债务纠纷证据如何收集?
    在拜金主义思潮影响下,不少人急功近利,追求快速致富,占有财富的欲望恶性膨胀,当无法通过正当途径满足其欲望时,赌博这种冒险手段就成为他们通向发财之路的阶梯。问:我丈夫在外面瞒着我欠下许多债务用于赌博,甚至还有贷款,但是他借钱时不可能说用于赌博。我多次劝说无效。我害怕他一旦还不上钱,债权人会起诉的。我们又没有约定个人财产,会用共同财产清偿吗?法院会不会让我也承担债务?那么我多冤枉啊。每当想到这个问题,我都很痛苦,我该怎么办呢?我用不用收集他赌博的证据呢,怎样收集才有效呢?请律师帮助我好吗?
    2023-06-04
    309人看过
  • 欠款纠纷的证据收集及提供
    根据我国民事诉讼法规定,民事诉讼实行谁主张谁举证的原则,如果当事人对自己提出的主张举证不能,则要承担不利的法律后果。2002年开始施行的《民事诉讼证据规则》使得证据的收集、保护和及时举证显得尤为重要,不然就会面临不利的后果。在欠款纠纷中,债权方大概有以下一些证据要注意收集:有关债务方主体资格的证据、合同或协议、送货单(一定要债务方签收,是单位的要加盖公章)、托运单、欠条及各种结算票据等,其他与该欠款有关的电报、传真、函件等都应妥善保存。对于那些因特殊情况可能灭火或今后难以取得的证据,可以及时向人民法院申请证据保全;对于那些因客观原因不能自行收集的证据,可及时申请人民法院调查收集。对于已收集到的证据要及时向人民法院提供。
    2023-06-04
    141人看过
  • 债务纠纷案件证据收集须知
    1.能证明与被告之间存在债权的证据材料。如合同、借条、收据、欠条等;2.自己已履行义务而被告逾期不履行义务的证据。如钱款在何日何地通过什么方式交给了被告,而被告到期仍不归还,最好能提供与债权、债务人无关系的证明人;3.如有担保人或介绍人,必须要提供担保人或介绍人的姓名、性别、年龄、工作单位、家庭住址,若是单位担保,须提供单位名称、地址、法定代表人等情况;4.提供有关被告不履行义务的原因的证据。债务纠纷案件有哪些诉讼技巧当事人想在债务纠纷中取得胜利,至少需要掌握以下技巧,首先确保债权在诉讼时效内。其次,随着法制的日益健全,证据在民事审判中已经成为定案的依据,因此,在债务纠纷诉讼案件中,当事人应当向法庭提供的有效证据,如合同、借据、公证书、银行转账凭证和发票等书面证据。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条证据包括:(一)当事人的陈述;(二)书证;(三)物证;(四)视听资料;(五)电子数据;(
    2023-07-03
    202人看过
  • 劳动合同书纠纷要收集什么证据
    (一)证明当事人主体资格的证据。1、当事人为自然人的,应提交身份证明资料,如身份证或户口本等。2、当事人为法人或其他组织的,应提交主体登记资料,如工商营业执照副本或由工商登记机关出具的工商登记清单,社团法人登记证等。3、当事人在诉争的法律事实发生后曾有变更的,应提交变更登记资料。(二)证明双方当事人民事法律关系成立的证据,如劳动合同、工资单等。(三)在劳动争议纠纷案件中,因用人单位作出的开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬、计算劳动者工作年限等决定而发生劳动争议的,由用人单位负举证责任。(四)有具体诉讼请求的,应提交诉讼请求金额的计算清单。被单位辞退怎么举证因涉及企业开除、除名、辞退职工而引起的劳动争议的举证范围:(一)企业开除、除名、辞退职工的决定通知等;(二)按企业内部规章制度处罚的,提供相应的规章制度。(三)职工违章违法的有关证据材料等;(四)职工的工资、奖金收入情况等;(五
    2023-04-30
    467人看过
  • 发生医疗纠纷该怎么办,发生医疗纠纷如何收集证据?
    (一)发生医疗纠纷时,患者首先要有收集证据的意识,应向医院要求将病历资料立即封存,最好能对封存过程进行公证或请律师作见证。(二)如因抢救急危患者医务人员需补记病历的,补记期间患者方有权要求在场监督。(三)在复印、封存和启封病历资料及其他证据时,医院、患者双方都应共同在场,如对血液进行封存保留的,还应由医疗机构通知采供血机构派员到场。(四)患者方应及时要求进行相关的检验并充分行使自己选择检验机构和检验人员的。(五)如案件将要或已进入诉讼程序,应及时向法院申请证据保全或调查取证。(六)虽然在医疗纠纷中医院负举证责任,但患者也不应消极等待,应尽量收集有利于自己的一切证据。一、医疗事故鉴定费用由谁来支付?1、双方当事人共同委托医疗事故技术鉴定的,由双方当事人协商预先缴纳鉴定费;2、卫生行政部门移交进行医疗事故技术鉴定的,由提出医疗事故争议处理的当事人预先缴纳鉴定费;3、卫生行政部门接到医疗机构关于
    2023-05-07
    483人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 如何收集房产纠纷证据,房屋纠纷证据收集资料
      宁夏在线咨询 2021-11-17
      收集证据一般分为两个阶段,即房屋纠纷前后。在房屋纠纷发生之前,由于双方没有发生纠纷,收集往往更加方便和顺利;更容易收集准确反映交易内容的证据。一旦发生纠纷,证据往往难以收集,对方可能不配合。可以采用以下方式或途径收集:一是尽量与对方协商,与对方就已经发生的事情达成书面文件。二是采用私下录音的方式进行收集。但是,收集录音时,不能采用非法手段,如监听、威逼强迫等非法手段。《关于民事诉讼证据的若干规定》
    • 建设工程施工纠纷证据收集的标准是什么,施工纠纷证据种类包括哪些
      湖北在线咨询 2022-03-06
      一、施工纠纷证据收集标准是什么 1、必须严格按照法定程序进行。 2、必须主动及时。 3、必须客观全面。 4、注意依靠群众和运用科学技术手段。 5、收集的证据必须妥善保全。 二、施工纠纷证据种类 1、招标文件、合同文本及附件,其他各种签约。 2、来往信件(书信、电子邮件等)。 3、各种会议纪要。 4、施工进度计划和实际施工进度记录。 5、施工现场的工程文件。 6、工程照片。 7、气象报告。 8、工程
    • 货款债务纠纷证据收集怎么办
      广西在线咨询 2022-06-18
      证明当事人诉讼主体资格的证据 1、当事人为自然人的,应提交其身份证明资料,如身份证或户口本等; 2、当事人为法人或其他组织的,应提交主体登记资料,如工商营业执照副本或由工商登记机关出具的工商登记清单、社团法人登记证等; 3、当事人名称在诉争的法律关系发生后曾有变更的,应提交变更登记资料。 证明买卖关系存在的证据 1、《购销合同》、《供货协议》; 2、订(定)货单; 3、证明口头协议成立和生效的证据
    • 劳动纠纷怎么有效的收集证据
      安徽在线咨询 2023-08-28
      劳动纠纷如何有效收集证据 1、工资支付凭证或记录、缴纳各项社会保险费的记录。 2、用人单位向劳动者发放的“工作证”、“服务证”等能够证明身份的证件。 3、劳动者填写的用人单位招工招聘“登记表”、“报名表”等招用记录。 4、考勤记录,其他劳动者的证言等。 5、从客观上说,以上证据只要具备也可单独成立,但是为了避免“孤证”效力打折扣,建议应尽可能多地提供相关的证据,相互印证。 6、所谓损害事实存在的证
    • 彩礼返还纠纷案怎么收集证据
      贵州在线咨询 2022-08-27
      彩礼返还纠纷证据收集的注意事项如下:一、要证明男女双方当时正处于谈婚论嫁的状态这种状态可借由双方的短信、微信等通讯工具的聊天记录反映出来,表明双方有谈婚论嫁的意向,注意,谈婚论嫁和谈情说爱是有区别的,单纯的情话表白也是不能反映双方谈婚论嫁状态。如果短信、微信等聊天记录丢失无法恢复,那么还能依靠当时双方谈话时涉及婚嫁的录音,后期对方承认双方关系的录音亦能派上用场。如果双方之间举行过订婚仪式,这是最好