工程延期索赔标准-法师兄

工程延期索赔标准

来源：互联网时间： 2023-05-07 22:12:00 211 人看过

工期索赔概述工期索赔概述是指在履行工程合同过程中，合同一方，即承包人没有能力或自身原因造成工程不能按期交付的情况，直接或间接造成业主经济损失的，业主有权对承包人造成的经济损失提出索赔，即工期延误索赔。工期索赔不仅出现在建筑工程中，也出现在家庭或建筑物的装修中。索赔处理分类有多少种？

1。单一声明：单一声明非常容易理解。无意见索赔后提交索赔通知书和索赔报告，要求一次结算和付款，不得将其他索赔混在一起。

2。综合索赔：从字面上讲，大家可能都知道综合索赔也叫总索赔，在生活中一般称为一揽子索赔，也就是说，整个工程一起索赔。它是对整个项目（或一个项目）的实际总成本与原预算成本之间差额的索赔。工期索赔计算方法。

2。根据工程量清单，工程索赔费用按参考工程价格计算计价。对未按约定支付的工程款，发包人必须支付一定数额的工程款，违约工程利息按同期同类银行利息支付。

4。停工或停工时索赔费用的计算包括机械费、人工费、材料周转费、管理费等。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

仲裁机构
工程延期索赔怎么算

对延期的工程进行索赔需要邀请参建各方到现场调查、分清延期风险的归属；督促批复部门对有关细节作详细记录、由驻地工程师签认；各方积极协调配合，消除引起延期的因素、减少损失；审核索赔资料，积极与监理协商取得一致意见。一、工程款不结算，可以向法院起诉吗？拖欠工程款起诉需要准备什么文件1、招标文件、合同文本及附件，其他各种签约（备忘录、修正案等），业主认可的工程实施计划，各种工程图纸（包括图纸修改指令），技术规范等；承包商的报价文件，包括各种工程预算和其他作为报价依据的资料，如环境调查资料、标前会议和澄清会议资料等。2、来往信件（书信、电子邮件等）。如业主的变更指令，各种认可信、通知，对承包商问题的答复信等。这里注意，商讨性的和意向性的信件通常不能作为变更指令或合同变更文件。在合同实施过程中，承包商对业主和工程师的口头指令、传真件、电子邮件等和对工程问题的处理意见要及时索取书面证据。来信的信封也要封

2023-03-22

257人看过
合同条款
工程工期延误索赔范本

一、工程工期延误索赔范本甲方：乙方：（一）索赔成立理由1、与合同对照，工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。（二）索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔。（三）索赔事项概述由我单位承建的某项目，于XX年X月X日举行开工典礼，于XX年X月X日我单位积极组织进场，投放大量机械设备和人员以确保施工工期。然而自XX年X月X日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处于停工、半停工状态，至XX年X月x日开始复测X区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。开挖时间为XX年x月X日，延期时间为X天。根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探X号孔至X号孔、X号孔至X号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现X号

2023-04-12

433人看过
债权人
工程延期付款如何索赔

工程延期付款索赔，当事人双方可以协商处理，协商不成的或不愿意协商的当事人可以依法提起诉讼。我国《民事诉讼法》规定，人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉，必须受理。符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人;不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不予受理;原告对裁定不服的，可以提起上诉。一、合同纠纷法院受理程序合同纠纷法院立案程序：1、审查当事人的起诉材料；2、符合受理条件的，七日内立案并告知当事人；3、立案之日起五日内将起诉状副本发送被告。根据《民事诉讼法》第一百二十三条规定，人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉，必须受理。符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人；不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不予受理；原告对裁定不服的，可以提起上诉。二、抵押担保人可以起诉债权人吗债权人有合理

2023-03-29

323人看过
业主
如何处理工程延期索赔

在工程项目中，工期索赔是合同管理的重要组成部分。但目前中国的特点是普通业主不考虑。在处理延误索赔时，我认为应慎重行事，注意做好以下工作：（1）延误索赔事件发生后，应及时邀请施工各方到现场调查，了解事件原因，确定事件性质，并区分风险的归属；（2）在事件发生过程中，督促审批部门对相关细节进行详细记录（包括照片），并由驻场工程师签字；（3）在事件发生过程中，积极协调各方，消除隐患引起延期索赔的因素，减少损失（4）按合同有关规定审查索赔资料，积极与承包人、监理人协商，达成一致意见

2023-05-07

470人看过

鉴定结论
工程延期索赔怎么处理

处理工程延期索赔的相关事项时，首先要及时请参建各方到现场调查，确定事件性质，分清风险的归属；然后督促批复部门对各有关细节应做详细记录（包括照片），并由驻地工程师签认；再与有关各方积极协调配合，消除引起延期索赔的因素，减少损失；最后积极与承包商和监理协商，达成索赔金额及其他事项的一致意见。一、项目开工令是监理下发还是业主下发开工令是由总监下达的允许开工的书面文件，开工令签发的日期即为工程的实际开工日期。开工令是计算工期的起点。同时，承包商也需要有一个明确的开工日期，以便从分包商、供应商及其它有关方面预先得到所需要的承诺（如订货、租用机械、提供劳力等事项），并获得业主支付的预付款。对于业主来说，则要在监理工程师发出开工通知的同时，按合同规定的施工顺序的要求，把所需的现场与通道交给承包商。如拖延时间则会导致工程延期及业主支付一笔额外费用。二、工程索赔的时候要准备哪些资料工程索赔应准备以下这些资料

2023-03-21

233人看过
不可抗力
工程延期索赔如何处理

一、工程延期索赔如何处理工程的延期索赔的处理：1.索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；2.发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；3.工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。二、造成工期延误的原因有哪些因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期可以相应顺延：1.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。2.发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。3.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。4.设计变更和工程量增加的。5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。6.发生不可抗力。7.专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。三、工程延期的违约金最高是多少工期延期的违约金上限是实际损失的30%

2023-05-03

348人看过