承包商工期顺延的法律规定-法师兄

承包商工期顺延的法律规定

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-08 20:01:49 138 人看过

承包人可以顺延工程工期的情形有：

在建设工程施工合同履行过程中，如果出现以下情形，承包人可以顺延工程工期：

1、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查，发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程工期。

2、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程工期。

3、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工程工期。

4、发包人在履行合同中变更设计，造成承包人停工、援建、返工、改建，或者因发包人的要求而增加工程量。

5、因自然灾害、恶劣天气、流行性疾病以及非承包人引起的纠纷等原因，致使承包人无法在短期内恢复履行合同的。

工程承包人包括什么

建设工程承包人在合同履行过程中，应承担以下责任：

（1）按照合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工；

（2）接受发包人的监督；

（3）确保建设工程质量达到合同约定的标准；

（4）发包人经检验验收未按期付款，承包人可以催告，经催告仍不付款的，凡可折价、拍卖的工程，承包人可以诉请人民法院解决，确保自身利益不受损失。

《民法典》第七百九十八条规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程承包相关文章

法律综合知识
2024承诺迟延的法律规定

承诺迟延的法律规定《民法典》规定1、第四百八十七条受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。2、第四百八十八条承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。3、第四百八十九条承诺对要约的内容作出非实质性变更的，除要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更的以外，该承诺有效，合同的内容以承诺的内容为准。《中华人民共和国民法典》第四百八十八条《中华人民共和国民法典》第四百八十八条《中华人民共和国民法典》第四百八十八条

2023-11-22

340人看过
不可抗力
单位申请工期顺延的规定是什么

下列情形有书面记录的，施工单位可以主张工期顺延。1、施工单位未按约定提供图纸和开工条件。2、施工单位未按约定支付预付款和进度款，导致施工不能正常进行。3、施工单位指定的代表未按约定提供指令和批准，导致施工不能正常进行。4、设计变更和工程量增加。5、一周内，非施工单位因停水、停电、停气导致停工超过8小时。6、发生不可抗力事件。不可抗力事件的要素是不可预测、不可避免和不可克服的。一旦发生，应积极采取措施防止和防止损失扩大，并按照合同约定的程序和时限及时报告。7、隐蔽工程前，施工企业发出检查通知，施工单位未及时检查。8、施工单位未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。单位在哪些情况下才可以安排加班用人单位安排员工加班须符合三个条件：（1）生产经营需要。（2）在程序上必须在加班加点前与工会和劳动者协商；（3）加班加点的时间必须符合法律的规定。加班，广义上说即延长工作时间，是指用人单位在劳动者

2023-07-06

120人看过
继承顺序
遗产继承中法律规定的继承顺序

遗产按照下列顺序继承：第一顺序：配偶、子女、父母；第二顺序：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。继承开始后，由第一顺序继承人继承，第二顺序继承人不继承；没有第一顺序继承人继承的，由第二顺序继承人继承。本编所称子女，包括婚生子女、非婚生子女、养子女和有扶养关系的继子女。本编所称父母，包括生父母、养父母和有扶养关系的继父母。本编所称兄弟姐妹，包括同父母的兄弟姐妹、同父异母或者同母异父的兄弟姐妹、养兄弟姐妹、有扶养关系的继兄弟姐妹。法律继承权的分配比例同一顺序的法定继承人在继承遗产时，一般情况下，应当按继承人的人数均等分配遗产数额。所谓“一般情况”是指同一顺序的各个法定继承人，彼此在生活状况、劳动能力以及对被继承人所尽抚养、扶养或赡养义务等方面，情况基本相同，条件大致相近。所谓“均等分配遗产”是指同一顺序的各个法定继承人所取得的被继承人遗产数额比例相同，没有明显差别。《中华人民共和国民法典》第一千一百二

2023-07-09

156人看过
赡养义务
法律上的继承规定，关系顺序

一、法律上的继承规定法律上的继承规定是《民法典》有关规定：法律上的继承规定是第一千一百二十一条继承从被继承人死亡时开始。相互有继承关系的数人在同一事件中死亡，难以确定死亡时间的，推定没有其他继承人的人先死亡。都有其他继承人，辈份不同的，推定长辈先死亡;辈份相同的，推定同时死亡，相互不发生继承。法律上的继承规定是第一千一百二十二条遗产是自然人死亡时遗留的个人合法财产。依照法律规定或者根据其性质不得继承的遗产，不得继承。第一千一百二十三条继承开始后，按照法定继承办理;有遗嘱的，按照遗嘱继承或者遗赠办理;有遗赠扶养协议的，按照协议办理。二、法律上的继承关系顺序法律上的继承关系顺序是第一顺位是父母，配偶，子女，关系顺位的第二顺位是兄弟姐妹和外祖父母和祖父母。在关系顺位中，丧偶儿媳对公婆,丧偶女婿对岳父母尽了主要赡养义务的,作为第一顺序继承人。三、财产继承诉讼时效是多久财产继承诉讼时效是三年。根据《

2023-06-08

265人看过

不可抗力
怎么认定工期顺延

1、工期顺延如何认定？因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误，合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认，经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认，但其举证证明在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延，或者发包人的上述行为确实严重影响施工进度的，对承包人顺延相应工期的主张，可予支持。2、工期顺延是否须经发包方或监理工程师签认《通用条款》第13．1条规定，因以下原因造成工期延误的，经工程师确认，工期相应顺延：（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或经工程师同意工期顺

2023-03-17

169人看过
法定继承
法律规定的继承顺序和法定继承人的范围

根据《民法典》的规定，法定继承的继承包括第一顺序继承人和第二顺序继承人；第一顺序继承人的继承人为：配偶、子女、父母；第二顺序继承人为：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。继承开始后，由第一顺序继承人继承，没有第一顺序继承人再由第二顺序继承人继承。如果同同一顺序继承人中存在先于被继承人死亡的，可以由其继承人代位继承。房屋法定继承人范围1、在适用法定继承方式时，哪些人可以作为死者遗产的继承人在我国的法律中是有明确的规定的。2、根据《民法典》第10条和第12条的规定，我国法定继承人的范围是：配偶、子女、父母、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、对公婆尽了主要赡养义务的丧偶儿媳、对岳父母尽了主要赡养义务的丧偶女婿。此外，依《民法典》第11条的规定，死于被继承人之前的子女的直系血亲可作为代为继承人。由此可见，夫妻、父母子女互为第一顺序法定继承人。3、需要提醒的是：子女包括婚生子女、非婚生子女、养子女和有扶养关系的继

2023-07-02

279人看过
建筑工程索赔
延期支付工程款法律规定

根据《民法典》第八百零七条的规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。所以，如果发包人延期支付工程价款，按照法律规定，承包人可以进行催告或者将该工程折价或者申请法院依法拍卖。一、建筑工程索赔的分类方式存在哪些建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。1、按索赔当事人分类：承包人与发包人之间索赔，承包人与分包人之间索赔，承包人与供货人之间索赔，承包人与保险人之间索赔。2、按索赔事件的影响分类：工期延误索赔，不可预见的外部障碍或条件索赔，工

2023-03-17

246人看过
法律综合知识
2024法律所规定的第一继承人的顺序包括哪些

一、第一顺序继承人1、第一顺序继承人是指法定继承遗产的继承顺序，排在第一顺序的人，包括配偶、子女、父母，是针对第二顺序继承人而言。其中配偶，不论男女继承权是平等的；子女，包括婚生子女、非婚生子女、养子女和有扶养关系的继子女；父母，包括生父母、养父母和有扶养关系的继父母。2、法律依据：《民法典》第一千一百二十七条【法定继承人的范围及继承顺序】遗产按照下列顺序继承：（一）第一顺序：配偶、子女、父母；（二）第二顺序：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。继承开始后，由第一顺序继承人继承，第二顺序继承人不继承；没有第一顺序继承人继承的，由第二顺序继承人继承。本编所称子女，包括婚生子女、非婚生子女、养子女和有扶养关系的继子女。本编所称父母，包括生父母、养父母和有扶养关系的继父母。本编所称兄弟姐妹，包括同父母的兄弟姐妹、同父异母或者同母异父的兄弟姐妹、养兄弟姐妹、有扶养关系的继兄弟姐妹。二、第一顺序继承人的法定

2024-04-06

379人看过

法律综合知识
什么情况下承包人可以主张工期顺延

承包人可以顺延工程工期的情形有：在建设工程施工合同履行过程中，如果出现以下情形，承包人可以顺延工程工期：1、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查，发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程工期。2、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程工期。3、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工程工期。4、发包人在履行合同中变更设计，造成承包人停工、援建、返工、改建，或者因发包人的要求而增加工程量。5、因自然灾害、恶劣天气、流行性疾病以及非承包人引起的纠纷等原因，致使承包人无法在短期内恢复履行合同的。《民法典》第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

2024-05-08

463人看过
土地承包
法律如何规定土地承包的期限

法律如何规定土地承包的期限？农村土地承包法第21条对耕地、草地、林地的期限有不同的规定。耕地承包期30-50年，草地承包期30-70年，林地承包期30-50年。特种林木林地的承包期，经国务院林业行政主管部门批准，可以延长。承包期内，发包人不得收回土地，并应注意以下两个变化：（1）承包期内，承包人全家迁入小城镇定居的，承包人保留土地承包经营权或允许其转让土地承包经营权根据承包人的意愿依法享有权利；（2）承包人在承包期内，全家迁入设区的城市，成为非农家庭的，承包的耕地、草地应当移交给发包人。承包期内，承包方不得调整承包地，但在承包期内，因自然灾害对承包地造成严重破坏，个别农民承包的耕地、草原进行适当调整，必须经承包方2/3以上成员同意村民会议或者三分之二以上村民代表组成的集体经济组织，并报乡人民政府和县人民政府行政主管部门批准。用于根据新增人口调整承包地或承包地：集体经济组织依法保留的流动土地

2023-05-08

267人看过
签证
工期顺延的签证

1、工期签证有什么意义?工期签证是指承发包双方就非承包人的原因造成的工期拖延达成的工期顺延和赔偿损失的补充协议或意见。两者的区别在于工期签证是双方协商一致的结果，而工期索赔仅仅是承包方的单方行为。从二者的定义即可看出工期签证是最有效的一种证据形式。在工期纠纷中，根据有关举证责任的规定，发包人可以轻而易举地完成举证，其只要出示双方签订的《建设工程施工合同》以及发包方、承包方、设计方和监理方四方签署的《竣工验收报告》即可完成承包人工期延误的举证责任。因为《建设工程施工合同》可以证明合同约定的竣工时间，而《竣工验收报告》则可证明工程实际竣工验收的时间。就举证来讲，可以说发包方在工期纠纷中占据着天然的优势。但对于承包方来说，如果没有工期签证，要推翻发包方的主张，则要复杂得多。既使承包方能举出工程量增加、工程设计变更和工程款没有及时支付等证据，但是发包方仍然可以以承包方没有在合同约定的期限内提出顺延

2023-06-08

477人看过
国务院
如果承包人在规定的时间内不要求延期开工，工期能不能延期

法律咨询：承包人在规定时间内不要求延长工期，能否延期？律师回复：无延期。相关法律知识：违反《中华人民共和国建筑法》第七十条的有关规定，擅自实施改变建筑物主体或者承重结构的装修工程，构成犯罪的，违反本法规定，依法追究刑事责任。第七十一条建筑施工企业违反本法规定，未采取措施消除建筑安全事故隐患的，责令改正，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任。建筑施工企业管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，造成严重伤亡或者其他严重后果的，依法追究刑事责任。第七十二条建设单位违反本法规定，要求建筑设计单位、建筑施工企业违反建筑工程质量安全标准，降低工程质量的，责令改正，可以处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任依法追究责任。第七十三条建筑设计单位未按照建设工程质量安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款；造成工程质量事故的，责令停业整顿、降低资质等级或

2023-05-07

276人看过

继承顺序
继承顺序的法律规定比例简介

继承开始后，由第一顺序继承人继承，第二顺序继承人不继承；没有第一顺序继承人继承的，由第二顺序继承人继承。同一顺序继承人继承遗产的份额，一般应当均等。对生活有特殊困难又缺乏劳动能力的继承人，分配遗产时，应当予以照顾。遗产法定继承顺序及比例是怎样的？遗产法定继承顺序是：1、配偶、子女、父母为第一顺序继承人；2、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母为第二顺序继承人。比例是：同一顺序继承人继承遗产的份额，一般应当均等。继承人协商同意的，也可以不均等。根据《民法典》第一千一百二十七条第一款规定，遗产按照下列顺序继承：（一）第一顺序：配偶、子女、父母；（二）第二顺序：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。第一千一百三十条规定，同一顺序继承人继承遗产的份额，一般应当均等。对生活有特殊困难又缺乏劳动能力的继承人，分配遗产时，应当予以照顾。对被继承人尽了主要扶养义务，分配遗产时，可以多分。《中华人民共和国民法典》第一千一百二十

2023-07-02

321人看过
工程施工
有规定建设工程合同工期应当合法顺延吗

建设工程合同工期可以合法顺延。根据相关法律规定，当事人可以在获得发包人或者监理人签证等确认后，约定顺延工期。如果当事人没有获得确认的，提供相应证据证明申请过确认，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。建设工程合同工期涉及诉讼时效的相关问题1、工期为工程开工至竣工的期间。工程开工，分为计划开工日期（指合同约定的开工日期）和实际开工日期（指工程符合开工条件，承包人提请开工报告，发包人下达的开工通知或开工令载明的开工日期。由于符合开工条件主要指发包人已获得主管部门的施工许可证，故，实际开工日期通常会比合同约定的开工日期晚。工程竣工，是指工程合同约定的承包范围由施工图纸所载明的工程内容已经完工，竣工也有计划竣工日期和实际竣工日期的区别，合同计划开工日期顺延，计划竣工日期相应顺延。3、在施工过程中承包人要求工期顺延，或施工合同约定有形象进度节点工期的，发包人主张节点工期延迟，诉讼时效为当事

2023-08-09

241人看过