工期拖延多久可以解除施工合同-法师兄

工期拖延多久可以解除施工合同

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-20 14:11:41 130 人看过

一、工期拖延多久可以解除合同

工期拖延是属于合同违约的行为，只要工期没有合同约定完工的，发包人就可以解除施工合同，要求赔偿损失，但合同另有约定的除外。

二、施工许可证有效期是多久

建设单位应当自领取施工许可证之日起规定期限内开工。因故不能按期开工的，应当在期满前向发证机关申请延期，并说明理由；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期次数、时限的，施工许可证自行废止。

在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起二个月内向发证机关报告，报告内容包括中止施工的时间、原因、在施部位、维修管理措施等，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告：中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

三、法律依据

《建筑法》第九条建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

第十条在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工时相关文章

违约金
有买房合同延期多久解除合同

开发商逾期交房3个月可以解除合同。根据相关法律法规，出卖人延迟交付房屋或者买受人延迟支付购房款，经催告后三个月合理期限内未履行的，一方请求解除合同的，应当予以支持，但另有约定的除外。法律没有规定或者当事人没有约定，经对方催告后，解除权的合理期限为三个月。对方未催告的，解除权应当自解除权发生之日起一年内行使；逾期不行使的，解除权消灭。买房合同注意事项有什么购房合同分为商品房销售合同和二手房销售合同。签订商品房销售合同的注意事项：1、开发商必须确认证书齐全，否则不能轻易签订销售合同。开发商必须至少持有国有土地使用权证、建设用地规划许可证和商品房预售许可证。由于土地使用证明开发商合法拥有土地使用权，中国的房屋产权必须与土地相结合。如果没有国有土地使用权，就不可能登记房屋所有权。建设用地规划许可证证明开发商有权建设房地产，经规划部门批准。商品房预售许可证证明开发商有权出售商品房。没有这个证书，开发

2023-08-08

270人看过
罚款
工商罚款可以拖延多久

如果处罚决定书已经向你送达，不签字也会生效，不在规定时间内缴纳是有滞纳金的。一、对行政处罚决定书不服怎么办（一）可以向做出行政处罚机关上一级主管单位提起行政复议，或者向做出行政处罚机关所在地人民法院提起行政诉讼。（二）行政复议法规定，对两个或者两个以上行政机关以共同的名义作出的具体行政行为不服的，向其共同上一级行政机关申请行政复议。（三）行政处罚是指行政主体依照法定职权和程序对违反行政法规范，尚未构成犯罪的相对人给予行政制裁的具体行政行为。行政处罚特征是：实施行政处罚的主体是作为行政主体的行政机关和法律法规授权的组织；行政处罚的对象是实施了违反行政法律规范行为的公民、法人或其他组织；行政处罚的性质是一种以惩戒违法为目的、具有制裁性的具体行政行为。二、工商局行政处罚范围是什么工商局行政处罚范围简单来说包括：商标、合同欺诈、消费者投诉、流通领域产品服务质量、流通领域食品安全、市场主体登记包括工

2023-03-16

108人看过
工资
工资发放可以拖延多久

工资发放不管拖延多久，都是违法的。因为有相关的法律规定，在离职当天，应该结清工资。劳动者被拖欠工资可以与公司友好协商；劳动者可以到当地劳动局劳动监察投诉，可以到当地的劳动部门报告，再拿出用人单位侵犯的相关证据，整理相关资料递交劳动部门。受理范围，凡属本区管辖的企业、事业单位或其他用人单位发生违反劳动保障法律法规的行为均属举报投诉受理范围。除此之外，可以到当地劳动局，申请仲裁，要求支付工资。如果未签订劳动合同，可以要求支付未签订劳动合同的双倍工资。如果是以拖欠工资提出的解除劳动关系，还可以要求支付经济补偿金。用人单位有下列侵害劳动者合法权益情形之一的，由劳动行政部门责令支付劳动者的工资报酬、经济补偿，并可以责令支付赔偿金：（一）克扣或者无故拖欠劳动者工资的；（二）拒不支付劳动者延长工作时间工资报酬的；（三）低于当地最低工资标准支付劳动者工资的；（四）解除劳动合同后，未依照本法规定给予劳动者经

2023-08-13

294人看过
合同期限
施工合同期限是否可以合法延长

1。在施工过程中，业主往往要求承包商增加工程量，这必然导致工期的增加。在这种情况下，工期自然顺延。2。发包人在施工过程中变更设计的，因发包人变更设计致使承包人不能施工的期间，从工期中扣除，即相应的工期顺延。3。发包人未在合同约定的期限内提供设计图纸和其他必要的施工资料的。发包人未在合同约定的期限内提供设计图纸和其他必要的施工材料，致使承包人不能施工的，工期自发包人提供必要的施工材料之日起计算。因建设单位缺乏建设规划许可证、施工许可证等原因，政府有关部门要求停工的，停工期从工期中扣除。一般来说，双方在施工合同中约定，发包人应按工程进度支付进度款。发包人未按时支付进度款的，承包人有权停工，工期延误由发包人负责。5。施工过程中发包人指定的分包人与承包人的不当联系在实践中，通常会出现发包人直接将钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等工程分包给他人，或要求发包人按合同约定分包的情况承包人将工程分

2023-05-07

241人看过

继续履行
施工合同到期后工程拖延未完成

工程建设合同到期后，因施工单位原因造成工程未能按期完工的，施工单位会构成合同违约，要承担违约责任。施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。工程施工合同税率工程合同的税率包括了以下几项：1、增值税：按照工程结算款计算增值税，税率是11％。2、城建税：按增值税计算缴纳城建税，城建税税率：纳税人所在地在市区的，税率为7％税人所在地在县城、镇的，税率为5％税人所在地不在市区、县城、镇的，税率为1％。3、教育费附加：按增值税计算缴纳，税率3％。4、印花税：按建筑安装工程承包合同金额的0．3计算缴纳。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2023-07-02

167人看过
法律综合知识
建筑工程施工许可证能延期多久

建筑工程施工许可证最多可延期六个月，每次不超过三个月。申请延期应当在期满前向发证机关申请，并说明理由。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。《中华人民共和国建筑法》第九条

2024-05-12

381人看过
工资
劳动法规定工资拖欠多久可解除合同

工资拖欠过了支付日期的劳动合同可以解除。用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同：（一）未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；（二）未及时足额支付劳动报酬的；（三）未依法为劳动者缴纳社会保险费的；（四）用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；（五）因本法第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的；（六）法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。拖欠工资投诉到劳动局多久可以发工资拖欠工资投诉到劳动局在十五天内是可以发工资的。到劳动局投诉的，劳动局经审查，符合立案条件的，应当当场受理。受理后先进行调解，调解的时间为十五日。调解不成的，劳动者要求仲裁的，劳动争议仲裁委员会应当在五日内将仲裁申请书副本送达被申请人。《中华人民共和国劳动合同法》第三十八条用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同：（一）未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；

2023-07-05

61人看过
法律综合知识
延期交房多久可以解除抵押

一、买房开发商违约退款怎么赔若开发商发生违约导致退房事项，则应依据购房合同中的明确约定来收取赔偿款项。此项赔偿标准具体如下：第一，若是由开发商违约引发的退房申请，而买卖双方在出售房屋前未对相关事宜加以明确约定的情况下，开发商为履行约定义务，通常需将购房者已交付的定金双倍返还，并连同购房全额款项一起，偿还其本息，同时按照商业银行同期贷款利率的两倍计算支付额外的利息与违约金；第二，若有约定的补偿标准，则应依从购房合同上所载明的补偿条款进行处理。违约责任承担的具体方式主要有以下五种：第一，继续履行合同义务。违约方应根据对方当事人提出的要求，依照原合同规定的内容继续履行偿还义务；第二，采取补救措施，此包罗修理、更换、重新制作、退货、减少商品价格或酬金、服务费、赔偿损失等措施；第三，赔偿损失，便是违约方向受侵害方支付一定数量的金钱或财务，以代替其因违约行为所造成的财产减少或利益损失之责任形式；第四，

2024-03-30

136人看过

约定解除
延期交房多久能解除合同呢

开发商逾期交房3个月可以解除合同。根据相关法律的规定，出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行，当事人一方请求解除合同的，应予支持，但当事人另有约定的除外。法律没有规定或者当事人没有约定，经对方当事人催告后，解除权行使的合理期限为三个月。对方当事人没有催告的，解除权应当在解除权发生之日起一年内行使;逾期不行使的，解除权消灭。一、怎样催告乙方延迟履行债务催告最好以快递等可保留凭证的方式进行。法律没有规定或者当事人没有约定，经对方当事人催告后，解除权行使的合理期限为三个月。对方当事人没有催告的，解除权应当在解除权发生之日起一年内行使；延期不行使的，解除权消灭。二、合同解除条款怎么规定?合同解除条款应当写明合同解除的事由、方式和期限。根据2021年实施的《民法典》第五百六十二条规定，当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的

2023-06-25

223人看过
笔录
有诉讼的施工合同是否可以解除合同

一、有诉讼的施工合同是否可以解除合同是否可以解除合同，要看是不是出现了合同约定的违约行为，或者出现法定的情况，承包人在这些情况下可以解除合同：1、发包人未按约定支付工程价款的；2、发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；3、发包人不履行合同约定的协助义务的。以上三种情形下，承包人解除权的行使，还须具备以下条件：致使承包人无法施工；在催告的合理期限内仍未履行相应义务。【法律依据】《民法典》第八百零六条承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本法第七百九十三条的规定处理。二、诉讼请求可以解

2023-05-03

50人看过
施工合同纠纷
施工合同纠纷多久可以判决

法院对审理合同纠纷民事案件的时间长短，要依据审理合同纠纷案件的程序而定。《民事诉讼法》规定，人民法院审理一审民事案件普通程序的审限为6个月；有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月；还需要延长的，报请上级法院批准；也就是说一般为6个月，本院院长批准可以延长6个月，上级法院批准还可延长，且没有期限。简易程序审理案件的审限为3个月，不能延长，若3个月内不能审结，转为普通程序继续审理。建设工程施工合同纠纷的诉讼时效是多久建设工程施工合同纠纷的诉讼时效是三年，诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利，当时效期间届满时，债务人获得诉讼时效抗辩权。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十二条人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长六

2023-08-03

80人看过
不可抗力
什么情况下施工方可以解除合同

符合下列条件的施工方有权解除合同：1、发包人未按约定支付工程价款致使不能实现合同目的；2、因不可抗力致使不能实现合同目的；3、发包人不履行合同约定的协助义务致使不能实现合同目的等。一、买房交定金可以退吗?买房交定金，如果买受人按照合同约定履行义务的，可以退回定金；如果因买受人原因导致合同目的不能实现的，定金不予返还。如果出卖人违约的，应当双倍返还定金。根据2021年实施的《民法典》第五百八十七条规定，债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。二、订金定金到底该如何退定金的退还条件有：1、给付定金的一方已经按照合同的约定履行了债务的；2、收取定金的一方不履行债务，致使不能实现合同目的的；3、收取定金的一方履行债务

2023-04-11

301人看过

合同条款
承包人可以解除施工合同的情形

一、承包人可以解除施工合同的情形（一）承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的。承包人明确表示或以行为表明不履行合同主要义务，发包人即不能实现合同目的，发包人可以解除合同，以保护发包人的合法权益。需要注意的是，发包人解除条件是承包人不履行合同的主要义务，不履行次要义务，不能构成发包人解除合同的义务。不履行主要义务应以造成合同的目的不能实现为判断标准。（二）承包人在合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的。承包人迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，承包人已经构成了根本违约，发包人可以解除合同。（三）已经完成的建设工程质量不合格，承包人并拒绝修复。建设工程质量不合格，建筑工程不能使用，承包人构成违约，承包人应当修复，承包人拒绝修复，那么承包人构成根本违约，发包人可以解除合同。（四）承包人将承包的建设工程非法转包、违法分包。承包人非法转包，违法分包属违法

2023-05-03

314人看过
法律综合知识
工资延期多久可以仲裁

工资延期一个支付周期没有发的话就可以仲裁。工资按月发放。当月发放上月的工资是可以的，但是跨月就违法；如果公司拖欠工资，劳动都可以到劳动监察大队投诉，由劳动监察大队责令用人单位限期发放工资，逾期不支付的，还要加付赔偿金。用人单位对劳动仲裁结果拒不执行的，当事人可以起诉到人民法院，要求强制执行。《劳动法》第五十条工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。

2024-04-24

314人看过