怎么进行工程索赔工作-法师兄

怎么进行工程索赔工作

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-26 23:35:25 191 人看过

一、怎么进行工程索赔工作

进行工程索赔工作的程序如下：

1．承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利；

2．承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求，并附必要的记录和证明材料；

3．索赔事件具有连续影响的，承包人应继续提交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录；

4．在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向发包人提交最终索赔通知书，说明最终索赔要求，并附必要的记录和证明材料。

二、工程索赔意向通知书怎么写

索赔意向通知，是承包商应在已经察觉或理应察觉索赔事由发生后一定期限内，向业主或设备监理工程师递交索赔意向通知书，表明承包商就该索赔事由期望得到业主给予补偿的要求。索赔意向通知应在觉察索赔事由发生后28天内提交，合同另有规定的，提交通知时限从其规定。超过了该期限，业主或设备监理工程师有权拒绝赔偿。

索赔意向通知的主要意义在于承包商在有效期限内，表明索赔意向，防止因索赔时效届满而丧失获得赔偿的权利。由于索赔意向通知仅仅是索赔方的意向行为，索赔意向通知只要简要说明索赔事项及事实理由即可，其内容无需全面、详尽，索赔要求无须具体、准确，索赔的详细内容和具体的索赔要求，可在随后提交的索赔报告书中加以表述。

三、工程索赔的技巧与方法

1．必须认真阅读并签好工程承包合同的每一条款。

2．变更及新增项目的索赔技巧。对于变更项目和新增项目的索赔谈判应在其施工开始之前进行。若在新增项目和变更项目完工后才开始索赔谈判。

3．承包商要积极寻求索赔机会。在工程投标阶段要善于发现一些潜在的索赔问题（如图纸设计的漏项或错误，地质条件的变化等），并且降低可能会被删除部分项目的单价。

4．对一些金额较少的索赔应予以放弃。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

业主
哪种情况下能进行工程索赔

由于施工图纸中存在缺陷或错误，施工图与现场实际施工在地质、环境等方面的差异或是设计的图纸与规范要求不符，施工说明表达不严密，对设备、材料的名称、规格型号表示不清楚或工程量错误等诸多方面的遗漏和缺陷，造成返工。从而不可避免的产生如在工期、人工、材料等方面的索赔要求。(二)合同签订不严密引起的索赔合同是由合同协议书、招标文件、投标书、合同专用条款、合同通用条款、图纸、工程量清单及合同履行过程中的补充协议等一系列的文件所组成的，经承发包双方依法签订生效，具有法律约束力，任何一方不得擅自变更或解除或不履行合同赋予的权力和义务。但由于工程项目建设的复杂性和施工工期以及自然环境、气候、周期长等因素的限制，加上合同中用词严密性不强、文件之间的相互矛盾等，都有可能使双方在签订施工合同时不能充分考虑和明确各种因素对工程建设的影响，从而引起施工索赔。(三)意外风险和不可预见因素等条件的变化引起的索赔在施工过程

2023-06-15

346人看过
不可抗力
如何有效的进行工程的索赔？

有效进行工程索赔可以在事件发生的28天内由承包人向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终索赔的决定。工程索赔的内容是怎样的1、工期延期索赔因为发包人未按合同要求提供施工条件，或者发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成的工期拖延，承保人向发包人提出索赔；如果由于承保人原因导致工期拖延，发包人可以向承包人提出索赔；由于非分包人的原因导致工期拖延，分包人可以向承保人提出索赔。2、工期加速索赔通常由于发包人或工程师指令承包人加快施工进度，缩短工期引起承保人的人力物力财力的额外开支，承包人提出索赔；承包人指令分包人加快进度，分包人可以向承包人提出索赔。3、工程变更索赔由于发包人或工程师指令增加或减少工程量或附加工程，修改设计，变更施工顺序等，造成工期延误和费用增加，承包人由此向发包人提出索赔，分包

2023-07-27

223人看过
仲裁机构
建设工程合同索赔如何进行

一、建设工程合同索赔程序（1）索赔事件发生后28d内，向监理工程师发出索赔意向通知。（2）发出索赔意向通知后的28d内，向监理工程师提交补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料。（3）监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28d内给予答复。（4）监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28d内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。二、施工索赔须注意的事项1、索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。2、承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现。3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。4、施工索赔是单方主张权利要求，经对方签字确认后即成为工程签

2023-02-20

394人看过
业主
如何做好工程索赔工作

进行工程索赔承包人可以在事件发生的28天内向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终索赔的决定。一、建设工程索赔的费用组成索赔费用的组成与建筑安装工程造价的组成类似，一般包括以下几个方面：（一）人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中设定。（二）设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔

2023-03-26

358人看过

不可抗力
工程索赔工作分为哪些

一、工程索赔工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化，施工进度、物价的变化，以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响，使得工程承包中不可避免地出现索赔。二、工程索赔工作分为哪些1、工程延误索赔因发包人未按合同要求提供施工条件，如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等，或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的，承包人对此提出索赔。这是工程中常见的一类索赔。2、工程变更索赔由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔。3、合同被迫终止的索赔人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，无责任的受害方因其蒙

2023-06-07

263人看过
法律综合知识
工伤事故索赔程序该如何进行

一、工伤事故索赔程序该如何进行工伤事故索赔程序该如如下进行：1．先由单位或者职工本人依法向社会保险行政部门提出工伤认定的申请；2．然后由社会保险行政部门决定是否受理；3．如果决定受理的，再及时作出决定；4．最后将决定书送达给职工和单位，由职工和单位携带《认定工伤决定书》等材料去领取赔偿金。如果不予受理的，则告知申请人理由。法律依据《工伤认定办法》第二十四条工伤认定结束后，社会保险行政部门应当将工伤认定的有关资料保存50年。二、工伤赔偿的项目1．造成一般伤害（未达到残疾）的赔偿项目：医疗费、伤者住院期间的伙食补助费、生活护理费、工伤期间的工资、交通食宿费。2．造成伤残的赔偿项目：医疗费、伤者住院期间的伙食补助费、生活护理费、工伤期间的工资、交通食宿费、辅助器具费、一次性伤残补助金、伤残津贴、一次性工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金。3．造成死亡的赔偿项目：丧葬补助金、一次性伤亡补助金、供养

2023-07-31

197人看过
法律综合知识
怎样启动工程索赔，工程索赔证据怎么搜集

一、怎样启动工程索赔承包人进行工程索赔时，可以通过和发包人协商启动工程索赔，如果协商不成的，可以收集证据向法院起诉，主张工程索赔。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条适用范围人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。二、工程索赔证据怎么搜集1、合同文件。包括合同文本及其附件、合同补充协议、招标文件及

2024-01-14

224人看过
业主
建筑工程租赁设备索赔如何进行

在实践中，如果租赁的施工设备出问题了，那么建筑工程租赁设备索赔如何进行？阅读完以下内容，一定会对您有所帮助的。一、租赁设备出问题由谁承担责任？租赁设备因施工过程中出现问题导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；2、发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；3、承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；4、停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；5、工程所需清理、修复费用，由发包人承担；6、延误的工期相应顺延。在工程中，设备不管是租的还是施工方的，都不能索赔！这跟甲方没关系，所以租借的机器设备损失也是承包人自己承担的。二、出租方如何索赔承租人应按照约定的方法使用租赁物；无约定的或约定不明确的，可以由当事

2023-06-07

267人看过

签证
要依据什么进行工程索赔和现场签证

工程量清单综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。法律咨询：进行工程索赔和现场签证的依据是什么律师回答：工程量清单相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第三十七条建筑工程设计应当符合按照国家规定制定的建筑安全规程和技术规范，保证工程的安全性能。第三十八条建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施;对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。第三十九条建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施;有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业应当采取安全防护措施。第四十条建设单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地

2023-05-04

458人看过
继续履行
工程迟迟不开工怎么索赔,工程索赔的步骤有哪些

一、工程迟迟不开工怎么索赔1、工程迟迟未能按合同约定的时间开工的，是属于合同违约行为，如果是建设单位原因造成的，施工单位可以按实际造成的损失要求建设单位赔偿。2、如果是施工单位造成不能开工的，建设单位可以按合同约定要求施工单位赔偿损失。3、法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等

2023-04-19

496人看过
合同条款
工程索赔应该如何操作？

工程索赔的五个程序包括向监理工程师发出索赔意向通知、提交索赔报告及有关资料、监理工程师的答复、承包人的索赔意向通知以及向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。在索赔事件终了后14天内，承包人应向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。针对工程索赔的五个程序,可以表述如下:1.在索赔事件发生后的14天内,向监理工程师发出索赔意向通知,通知应详细描述索赔事件的发生以及造成的影响。2.在发出索赔意向通知后的14天内,向监理工程师提交补偿经济损失和延长工期的索赔报告及有关资料,确保索赔报告内容完整、准确、详细。3.监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,应在14天内给予答复,并在答复中详细说明监理工程师对索赔事件的看法和态度。4.如果监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后14天内未予答复或未对承包人作进一步要求,则视为该项索赔已经认可。5.当索赔事件持续进行时,承包人

2023-11-18

198人看过
合同风险
如何在建设工程审计中进行反索赔

建设项目审计中如何反索赔，加强管理，降低索赔风险（1）计划管理。对基础设施项目的投资、工期和质量要有一个切合实际的规划，实行限额设计（即初步设计按批准的可行性研究报告和投资估算进行控制，技术设计按计划进行控制）批准的初步设计总概算），以严格控制工程造价，降低结算和付款风险。根据国家计委的规定，自1991年起，由于设计单位的失误、疏漏或扩大规模、提高标准等原因，造成工程静态投资超支的，将按3%-20%的比例减免设计费。（2）招标管理。进一步加强设计、监理和施工过程招投标的规范化，树立全面的招投标理念，推动设计、监理走向市场，监督设计，进一步监督设计质量和进度。禁止在施工的同时进行设计，以免因工程变更给承包人很多索赔机会。通过制定招标文件和对承包商进行资格审查，将不合适的承包商和项目经理排除在投标之外。（3）合同管理。业主应认真研究合同条款的内涵，签订全面可行的合同，充分考虑今后工程施工结算中

2023-05-02

192人看过

继续履行
工程迟迟不开工怎么索赔

1、工程迟迟未能按合同约定的时间开工的，是属于合同违约行为，如果是建设单位原因造成的，施工单位可以按实际造成的损失要求建设单位赔偿。2、如果是施工单位造成不能开工的，建设单位可以按合同约定要求施工单位赔偿损失。3、法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。一、工程索

2023-03-26

116人看过
保险责任
交通事故和工伤赔偿怎么进行双重索赔

交通事故和工伤赔偿想要双重索赔的可以将肇事者与用人单位一起告上法庭，也可以分别起诉要求赔偿。交通事故导致的工伤，可以同时享受工伤待遇和侵权赔偿，但因为两者是由同一事实引发的，故应在性质相同的物质性赔偿项目上予以适当限制。一、员工过错致工伤可以要求单位经济赔偿吗可以。员工在工作的过程中受到损害一经判定为工伤之后就可以按照工伤事故进行处理，即是可以要求用人单位作出工伤赔偿，但是因为员工的过错也导致工伤的话，用人单位是可以要求该员工承担一定的赔偿费并且还是可以依法享受到工伤待遇的也就是说因为员工的过错而导致工伤的话是可以减少部分用人单位赔偿的。二、工伤保险责任1、工伤事故责任与人身损害赔偿责任发生竞合时，用人单位仅承担工伤赔偿责任，由用人单位以外的第三人（侵权人）承担民事赔偿责任。国家建立工伤保险制度，其目的不仅在于补偿受害人，也是为分散用人单位的工伤风险。2、工伤事故受害人享有工伤赔偿和民事赔

2023-06-24

490人看过