房屋建筑工程质量保修合同书该如何写
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-16 21:33:31 449 人看过

承包人(全称):____________________________

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对____________________________(工程全称)签定工程质量保修书。

第一条工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:

第二条质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为______________年;

装修工程为____________年;

电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年;

供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期;

住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________________年;

其他项目保修期限约定如下:_______________________________________________

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

第三条质量保修责任

属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。

发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。

质量保修完成后,由发包人组织验收。

第四条保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

第五条其他

双方约定的其他工程质量保修事项:___________________________________________

本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

发包人(公章):承包人(公章):

法定代表人(签字):法定代表人(签字):

年月日年月日

房屋建筑工程质量保修书热门版

<p>发包人(全称):____________________________________________________________________</p>

<p>承包人(全称):____________________________________________________________________</p>

<p>发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对________________________________________________(工程全称)签定工程质量保修书。</p>

<p>一、工程质量保修范围和内容</p>

<p>承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。</p>

<p>质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:________________________________________________________________________</p>

<p>_______________________________________________________。</p>

<p>二、质量保修期</p>

<p>双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:</p>

<p>地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;</p>

<p>屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为______________年;</p>

<p>装修工程为____________年;</p>

<p>电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年;</p>

<p>供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期;</p>

<p>住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________________年;</p>

<p>其他项目保修期限约定如下:</p>

<p>______________________________________________________________________________</p>

<p>__________________________________________________________。</p>

<p>质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。</p>

<p>三、质量保修责任</p>

<p>属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。</p>

<p>发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。</p>

<p>对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。</p>

<p>质量保修完成后,由发包人组织验收。</p>

<p>四、保修费用</p>

<p>保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。</p>

<p>五、其他</p>

<p>双方约定的其他工程质量保修事项:__________________________________________________</p>

<p>__________________________________________。</p>

<p>本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。</p>

<p>发包人(公章):          承包人(公章):</p>

<p>法定代表人(签字):        法定代表人(签字):</p>

<p>年  月  日                年  月  日</p>

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月13日 02:20
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法定代表人相关文章
  • 山东省实施《房屋建筑工程质量保修办法》细则
    【发布日期】2000-10-1【实施日期】2000-10-1【发布单位】【文号】鲁建发[2000]52号山东省建设厅关于印发《山东省实施〈房屋建筑工程质量保修办法〉细则》的通知??各市地建委:?现将《山东省实施〈房屋建筑工程质量保修办法〉细则》印发给你们,并提出以下意见,请一并贯彻执行。?一、自2000年10月1日起,所有房屋建筑工程的新建、改建、扩建活动,建设单位和施工单位在签订《建设工程施工合同》时,要一并签订《房屋建筑工程质量保修书》,无《建设工程施工合同》和《房屋建筑工程质量保修书》的工程,不予办理施工许可手续。?二、各地要抓紧对2000年1月30日之后竣工工程签订的《质量保证书》和《质量保修书》的内容进行规范。凡未有房屋保修范围、保修期限、保修办法、赔偿责任内容或内容不符合有关规定的,主管部门要责令施工单位、建设单位改正。?三、《房屋建筑工程质量保修书(示范文本)》由各市地建设行
    2023-04-22
    382人看过
  •  如何编写建筑工程质量验收资料?
    这些文件是验收分项工程质量时需要查看的资料,包括竣工图、工程质量保修合同、施工单位工程竣工报告、监理单位工程竣工质量评价报告、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告、设计单位设计文件及实施情况检查报告以及竣工验收存在问题整改通知书。这些文件对于分项工程质量验收非常重要,可以帮助验收人员全面了解工程质量情况,及时发现问题并整改。这些文件是验收分项工程质量时需要查看的资料:竣工图、工程质量保修合同、施工单位工程竣工报告、监理单位工程竣工质量评价报告、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告、设计单位设计文件及实施情况检查报告以及竣工验收存在问题整改通知书。1. 哪些文件是分项工程验收资料?根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013,分项工程验收资料应包括以下文件:分项工程验收记录、分项工程验收资料核查记录、分项工程验收评分汇总表、分项工程验收结论。这些文件是分项工程验收的重要依据,用
    2023-08-18
    195人看过
  • 湖南省房屋建筑工程质量保修办法保修时间规定有什么
    房屋建筑工程质量保修是指房屋在竣工验收后,在规定的期限内对于房屋出现问题的无偿修复行为。我国有统一的房屋建筑工程质量保修办法,那么湖南省房屋建筑工程质量保修办法保修时间规定有什么呢?一、湖南省房屋建筑工程质量保修办法保修时间规定有什么根据规定房屋防水保修为5年,供热、给排水及电气管道保修2年。在正常使用下,房屋建筑工程的最低保修期限为:一地基基础和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;二屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;三供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;四电气系统、给排水管道、设备安装为2年;五装修工程为2年。其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。二、法律依据《房屋建筑工程质量保修办法》第八条房屋建筑工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算。第九条房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷,建设单位或者房屋建筑所有人应当向施工单位发出保修通知
    2023-05-23
    425人看过
  • 房屋建筑工程资质
    房屋建筑工程要获得相关行政部门的行政许可才能进行建起,实施。依据《建筑工程安全生产管理条例》第十一条:建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前,将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案:(1)施工单位资质等级证明;(2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明;(3)拆除施工组织方案;(4)堆放、清除废弃物的措施。一、是否可以将工程发包给个人是不可以将工程发包给个人的,根据我国建筑法的规定,建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位,但是建设单位将工程发包、分包给个人是违法行为,而个人也是不能承揽建筑工程施工分包工程业务的,将工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的,将处以50万元以上100万元以下罚款。二、工程可以分包给个人吗工程是不可以分包给个人的,因为
    2023-06-29
    382人看过
  • 关于建筑房屋建设工程质量控制
    房屋工程施工质量是住宅建设的核心,是决定住宅安全性能的关键,是实现住宅施工质量控制、投资控制和进度控制三大目标的重点。它对提高工程建设项目的经济效益、社会效益和环境效益均具有重大意义,而且直接关系到国家财产与人民生命的安全,关系着社会主义建设事业的发展。因此,对房屋施工质量控制进行研究与探讨十分必要。关键词:房屋建筑;施工质量;材料控制;施工控制;人员控制百年大计,质量为本,房屋建筑工程的质量关系到人们日常生括和生命、财产安全。因此,在工程施工管理的众多方面q,,质量管理是房屋建设工程管理的核心与关键,只有做好房建工程施工质量控制与管理,才能造出更多的优质房屋建筑工程。1严格材料控制确保建筑工程质量的基础对施工材料实行严控,主要是检查施工原材料、建筑构配件和设备等质量。《建筑法》明确指出:用于建筑工程的材料、构配件、设备等都必须符合设计要求和产品质量标准,因此工程施工必须严把采购关、检测关
    2023-06-04
    215人看过
  • 房屋质量维修合同怎么写?
    房屋维修合同范本发包人(全称):(以下简称甲方)承包人(全称):(以下简称乙方)甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,将宁乡经济开发区怡宁新村商住楼及水平安置房的维修承包给乙方并达成如下几点:一、维修工程内容及要求1、乙方接到甲方或小区物业公司的维修联系单后,在条件容许的情况下,1天之内组织人员或设备进行维修,维修完毕邀请甲方和物业公司共同验收,并形成验收文件用于结算。2、对已入住的客户维修,要求维修完毕后客户签字认定。3、承包人不在约定期限内派人维修的,发包人可以委托他人修理。4、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。二、工程质量保修范围和内容承包人按相关规定对已维修工程进行保修,在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担已维修工程质量保修责任,按建设部《房屋建筑工程质量保修办
    2024-01-21
    382人看过
  • 房屋质量保证书该怎么写
    一、对基础和主体结构工程,根据设计使用年限承担保修责任。二、保修范围:1、屋面渗漏;2、排气孔不通;3、地坪空鼓、开裂起砂;4、内墙及顶棚抹灰、瓷砖、油漆饰面脱落;5、门窗扭曲变形,开关不灵活或五金等件损坏;6、给排水、供水、供热系统管道漏水;7、电器、电线漏电,照明灯具坠落;三、在正常使用情况下,各部位和部件的保修期为:1、屋面防水工程为五年;2、供热系统为二个供热期;3、装修、电器为二年;4、楼地面、门窗为一年;四、保修期从用户对工程验收三个月起算,超过保修期将实行有偿服务。五、用户验收后自行添置、改动的管线、设施和设备,由用户自行承担。xxxx集团有限公司xxxx年xx月xx日
    2023-05-30
    50人看过
  • 房屋工程质量保修几年
    一、房屋工程质量保修责任(一)房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷,建设单位或者房屋建筑所有人应当向施工单位发出保修通知。施工单位接到保修通知后,应当到现场核查情况,在保修书约定的时间内予以保修。发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故,施工单位接到保修通知后,应当立即到达现场抢修。(二)发生涉及结构安全的质量缺陷,建设单位或者房屋建筑所有人应当立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,施工单位实施保修,原工程质量监督机构负责监督。(三)保修完后,由建设单位或者房屋建筑所有人组织验收。涉及结构安全的,应当报当地建设行政主管部门备案。(四)施工单位不按工程质量保修书约定保修的,建设单位可以另行委托其他单位保修,由原施工单位承担相应责任。(五)保修费用由质量缺陷的责任方承担。(六)在保修期内,因房屋建筑工程质量缺陷造成房
    2023-04-27
    165人看过
  • 建筑施工工程质量保修金由谁支付?
    质量保修金是建设工程施工合同中常见的一种质量保修担保方式,发包方为了保证在一定期间内出现的质量问题能够得到及时的维修,而约定由承包人支付一定数额的金钱作为担保。通常的操作方式是,发包方在工程款中直接预留约定金额,从表面上看保修金属于工程款的一部分,但其性质实际上已经发生了变化,直接预留质保金的法律效果等同于承包人另行交付质保金的法律效果,都产生一种以特定数额的金钱作为标的的质押权。为避免因质保金返还发生纠纷,当事人应当将对质保金的返还方式、时间、违约责任进行明确的约定。《民法典》第八百零一条【施工人对建设工程质量承担的民事责任】因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。怎样在工程质量保修书中约定设立、预留保修金保修,承包方,工程,预留,设立,约定怎样在工程质量保修书中
    2023-08-16
    245人看过
  • 如何写好装修质量保证书
    一、如何写好装修质量保证书装修质量保证书(一)保维修范围:本企业所签订的装饰合同内的相关内容:1、有/防水要求的厨房、卫生间的防渗漏,保修___年。2、对企业采用半成品在现场制作装饰的部件,保修_____年。3、按合同内容由企业提供的小家电、卫浴设备等,按生产企业或行业规定实行保修。4、在保修期内的报修,除人为使用不当造成的将实行免费服务。5、超出保修日期或范围的实行有偿服务。(二)保维修时限1、水、电抢急修,按双方约定到现场,进行勘察、抢修,遇紧急情况下,三小时内(内环线内)到达现场。2、其它部件的报修,按双方约定进入维修阶段。3、保维修前本企业人员将出示保维修处理单,并将保维修内容予以约定。4、提供有偿维修服务的,本企业将收取人工费、材料费,并列出材料、人工费清单,由消费者认可后实施服务。(三)下列事项不属于保修范围:1、消费者自备材料所产生的材料质量问题。2、消费者房屋的建筑质量、配
    2023-06-04
    240人看过
  • 如何编写房屋建筑协议合同
    一、建设工程概况:建设期为XXX月下旬本工程为砖混结构。XXXXXXXX迎宾街北侧,西邻XXX,东邻XXX,建二层立面房,与地下室相连。事实上,这是一座三层楼的建筑。面积约300平方米,以实际建筑面积为准。合同价格:本工程由甲方承包材料,乙方承包劳务。合同劳动价格为一次性,每平方米合同劳动价格为人民币壹佰玖拾伍元。合同总价以实际面积为准。1.承包方式:本工程采用劳务承包而非材料承包的形式。甲方用于建造房屋的钢材、水泥、砂石料由甲方提供,乙方用于施工的各种机械设备,如搅拌机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、安装木、铁锹、手推车等施工工具由乙方负责。项目内容:连续完成主框架结构、室内外抹灰、甲方要求的建筑高度和前部风格,从粉刷粉刷到盖帽。和回路、上下水装置3。工程质量:按规定施工。质量要求为墙面平直,砖缝饱满砂浆,梁、柱垂直平整,房屋四角水平,钢筋两端应弯曲。双方责任:1在项目施工前,甲方必须确
    2023-05-07
    305人看过
  • 建筑劳务用工合同如何书写
    劳务合同属于合同法调整的一种合同,签劳务合同需要注意的东西如一般合同。合同的内容由签合同的双方约定,一般包括以下条款,需要注意以下内容:1、当事人的名称或者姓名和住所;2、标的;3、数量;4、质量;5、价款或者报酬;6、履行期限、地点和方式;7、违约责任;8、解决争议的方法。签订建筑劳务合同应注意以下问题:1、劳务合同的相对方要有劳务作业资质,若无资质,签订的劳务合同则无效。2、要注意区分劳务分包和违法分包或工程转包。劳务分包是合法的,而非法分包和工程转包是违法的。3、签订劳务分包合同时一定要在合同里明确双方的权利与义务,尤其是安全生产的权利与义务。4、如果要劳务承包人自己包料和机械设备,一定要以总承包人的名义与劳务分包人另外签订材料委托采购合同和机械设备租赁合同,否则就会出现名为劳务分包合同,实为违法分包合同或者工程转包合同的情形,而后两者是违法的,是无效的。一、劳动合同与劳务合同的区别
    2023-04-01
    224人看过
  • 房屋建筑质量纠纷如何解决
    一、房屋建筑质量纠纷如何解决化解房屋质量纷争的途径主要包括通过磋商与调解以期达成双方都能接受的解决方案;其次是寻求仲裁机构的裁决,再者为向有管辖权的司法机关提起相关的民事诉讼程序进行裁断。在前两种方式未能如愿解决问题的情况下,当事人完全可依法请求进行仲裁审理,由仲裁庭给出公正而合理的裁决结果;同时也有权选择采取最后一种途径——向法院提起民事诉讼,请求法庭作出公正的判决。《中华人民共和国仲裁法》第二条平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷,可以仲裁。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十条起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。第一百二十二条当事人起诉到人民法院的民事纠纷,适宜调解的,先行调解,但当事人拒绝调解的除外。第二百三十六条发生法律效力的民事判决、裁定,当事人必须履行。一方拒绝履行的,对方当事人可以向人民法院申请执行,也可以由审判员移送执行员
    2024-03-24
    223人看过
  • 房屋建筑质量纠纷及无效合同如何处理
    一、房屋建筑质量纠纷及无效合同如何处理房屋建筑质量纠纷的处理方式是先协商,协商不成的可以申请调解,调解不成的向法院起诉,或法定其他处理方式。无效合同的处理方式是:行为人因该合同取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。各方都有过错的,应当各自承担相应的责任;一方有过错的,过错方应当赔偿对方由此所受到的损失。《民法典》第一百五十七条民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后,行为人因该行为取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失;各方都有过错的,应当各自承担相应的责任。法律另有规定的,依照其规定。二、房屋买卖合同被认定无效定金该如何处理房屋买卖合同无效,定金应当返还。房屋买卖合同无效,卖方因该合同取得财产,应当予以返还。对导致合同无效有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失,各方都有过错的,应当各
    2024-01-07
    156人看过
换一批
#公司设立
北京
律师推荐
    展开

    法定代表人是指依法代表法人行使民事权利,履行民事义务的主要负责人(如公司的董事长、企业的厂长、经理等)。法定代表人的地位是由法律赋予的,其代表企业法人参加民事活动,并承担相应的民事责任。... 更多>

    #法定代表人
    相关咨询
    • 房屋建筑工程质量保修办法是什么,房屋建筑工程质量保修办法有哪些
      甘肃在线咨询 2022-02-04
      房屋建筑工程质量保修办法 (建设部2000年6月30日)第七条在正常使用下,房屋建筑工程的最低保修期限为:㈠地基基础和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;㈡屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;㈢供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;㈣电气系统、给排水管道、设备安装为2年;㈤装修工程为2年。其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。第八条房屋建筑工程保修
    • 如何写建筑工程质量起诉书?
      陕西在线咨询 2023-11-19
      内容包括: 1、首先写明当事人基本情况。 2、写明建筑工程质量纠纷起诉请求事项。 3、说明建筑工程质量起诉请求所依据的事实和理由。 4、纠纷起诉的证据和证据来源。 5、结尾:当事人签字盖章生效。
    • 建筑工程质量有条件保修吗
      海南在线咨询 2021-11-17
      有规定的工程保修期。根据《建设工程质量管理条例》第四十条的规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:(一)基础设施工程、房屋建筑的基础工程和主体结构工程,是设计文件规定的工程的合理使用年限;(二)屋面防水工程,有防水要求的卫生间、房间、外墙防渗漏5年;(三)供热供冷系统为2个供热期和供冷期;(四)电气管道、给排水管道、设备安装装修工程为2年。其它项目的保修期由发包人和承包人约定。建设项目的
    • 应该如何正确书写建筑工程合同担保保证协议书?
      澳门在线咨询 2023-02-22
      建筑工程合同担保保证协议书包括: 1.具保证人:姓名、联系方式、住址等。 2.保证事由:对工程合同自愿提供担保。 3.保证内容:税费,质量、安全、文明施工、工期、违约,债务。 4.保证责任:保证人承担民事责任和经济偿付;自行对经济和民事责任造成的损失进行清偿或赔偿等。 5.保证方式:保证人一次向分公司缴纳保证金;保证人自愿提供资产担保物。 6.抵押物返还:保证人保质量,保工期,保安全,按约定完成施
    • 请问房屋建筑工程质量保修办法第21条新规
      陕西在线咨询 2022-09-11
      本办法由国务院建设行政主管部门负责解释。