总承包人如何防范发包人直接分包的风险?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-23 13:30:26 303 人看过

发包人作为甲方,甲方指定分包和甲方分包是两个不同的概念:甲方分包即甲方直接分包,是指承发包合同本身约定由甲方分包的分部分项工程,如消防、电梯项目等,甲方分包工程引起的工期或质量问题,应由发包人承担责任。而甲方指定分包,又称甲定分包,指的是承发包合同确定的分部分项工程在承包人的承包范围内,分包应由承包人实施,但发包人利用其优势地位直接指定了分包,造成名义上是由承包人实施了分包,而实质上由发包人指定。基于公平原则,因甲方指定分包造成的质量缺陷,由发包人承担责任。

发包人直接分包工程后,往往要求总承包人承担管理责任和配合义务,而总承包人收取一定数额的管理和配合费。因而,在面对发包人直接分包工程时,总承包人与发包人签订施工合同时应注意:

(1)总包合同列明总承包人承包范围,避免与发包人直接分包工程范围重合,并写明在工程交叉施工时责任如何区分。如材料堆放、水电、道路使用等问题。

(2)总承包人应注意施工合同中对发包人直接分包的管理、配合义务的约定,审核管理、配合内容是否切实可行。特别要明确因发包人直接分包给承包人造成工期延误、直接分包单位不及时移交资料、不服从管理等责任应由发包人承担。不要约定如提供足够的住宿条件或脚手架给分包单位使用等模糊语言,导致纠纷或损失的发生。

(3)总承包人注意对配合费、管理费及水电费的收取,最好约定由发包人直接向承包人支付。

(4)应避免代替发包人直接与分包单位签订分包合同,将发包人直接分包工程纳入自己的承包范围,使自己增加承担发包人应承担的质量、安全等责任。

(5)发包人直接分包的单位在施工中如发生不服从管理的,应及时书面通知发包人,分包工程对总承包人造成损失或其进度、质量影响总承包工程的,总承包人应及时向发包人书面提出工期顺延和索赔要求。

(6)对工程竣工验收资料的整理工作,总承包人应在施工合同中予以明确约定责任承担主体。对因工程分包人原因造成工程竣工资料迟延交付或错误时,总承包人不承担相应的责任,以免给总承包人带来不确定的损失。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月01日 20:43
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多要约相关文章
  • 如何从法律上防范工程承包风险
    如何从法律上防范工程合同风险?1。严格审核用人单位资质等级和绩效信用。在项目跟踪阶段和资格预审阶段,项目经理应调查业主的资质和履约信用,将不合格主体排除在合同门外,避免对项目进行不必要的投资,给企业带来不必要的损失。第二,理解通用术语和专用术语的关系。在签订合同之前,仔细阅读并准确理解“通用条款”是非常重要的,因为这一部分不仅表明了合同条款的确切含义,而且指导了双方签订“专用条款”。更重要的是,当“专用条款”中的某一条款没有特别约定时,“通用条款”中相应的条款自动成为双方约定的合同。项目经理还应注意,当专用条款与通用条款不一致时,应以专用条款的解释顺序为准。第三,侧重于合同中关于工期、质量、成本的约定,在实践中,关于工期的争议往往是由于起止日期没有明确界定。开工日期包括“动土日期”、“验线日期”、“进场日期”,竣工日期包括“验收日期”、“交工日期”、“报验日期”。无论采用何种表述,都应在合
    2023-05-07
    123人看过
  • 分包资料直接报监理还是总包
    总包是总承包单位,负责这个项目的管理运作,直接对甲方负责,由建立进行监督。分包是与总承包单位协商以后负责其中一个分项工程的队伍。提倡对建筑工程实行总承包,禁止将建筑工程肢解发包。一、建筑法实施细则原文中华人民共和国建筑法实施细则第一章总则第一条为了加强对建筑活动的监督管理,维护建筑市场秩序,保证建筑工程的质量和安全,促进建筑业健康发展,制定本法。第二条在中华人民共和国境内从事建筑活动,实施对建筑活动的监督管理,应当遵守本法。本法所称建筑活动,是指各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动。第三条建筑活动应当确保建筑工程质量和安全,符合国家的建筑工程安全标准。第四条国家扶持建筑业的发展,支持建筑科学技术研究,提高房屋建筑设计水平,鼓励节约能源和保护环境,提倡采用先进技术、先进设备、先进工艺、新型建筑材料和现代管理方式。第五条从事建筑活动应当遵守法律、法规,不得损害社
    2023-04-11
    273人看过
  • 如何防范劳务分包过程中的法律风险
    【法律咨询】业主可以指定劳务作业承包人吗【律师回答】不可以【相关法律知识】《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第三十条国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。第三十一条实行监理的建筑工程,由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。第三十二条建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面,代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的,有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当报告建设单位要求设计单位改正。第三十三条实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限,书面通知被监理的建筑
    2023-06-02
    248人看过
  • 发包人针对风险如何应对
    如果双方可以就孩子抚养协商一致,按照双方当事人的意思出具判决书;如果双方不能就孩子抚养协商一致,法院会按照一人抚养一个子女的原则进行判决;判决抚养的时候法院会参考孩子的年龄,性别等因素进行判决,通常情况下,两周岁以内的子女原则上女方抚养,两周岁到十周岁之间的子女法院会按照有利子女成长的原则判决,十周岁以上的子女可以征求孩子意见。一、拆迁补偿两个女儿的怎么补偿拆迁补偿两个女儿的补偿标准:1、如果双方可以就孩子抚养协商一致,按照双方当事人的意思分配;2、如果双方不能就孩子抚养协商一致,法院会按照一人抚养一个子女的原则进行判决;3、判决抚养的时候法院会参考孩子的年龄,性别等因素进行判决,通常情况下,两周岁以内的子女原则上女方抚养,两周岁到八周岁之间的子女法院会按照有利子女成长的原则判决,八周岁以上的子女可以征求孩子意见。
    2023-03-21
    380人看过
  • 发包人应该如何处理风险
    发包人针对风险应该这样应对:(1)合同应载明发、承包人双方的通讯地址,并约定为送达地址。送达地址不准确或地址变更未通知对方,导致通知被退回,仍视为送达。(2)合同应载明发包人履行通知义务后,承包人不来现场进行核查情况,并不履行保修义务的,发包人有权安排第三方进行保修。发包人主张将工程款予以抵扣如何处理1、发包人主张将工程款予以抵扣,如果是双方在合同中有所约定的,一般应该支持。但是承包人依据建设工程施工合同要求发包人支付工程款,发包人主张将其已向合法分包人、实际施工人支付的工程款予以抵扣的,不予支持。2、法律依据:《民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的,承包人能不能催告发包人在公道期限内支付价款。发包人逾期不支付的;除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人能不能与发包人协议将该工程折价,也能不能申请人民法院将该工程依法拍卖,建筑工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
    2023-07-31
    442人看过
  •  能否由分包方直接向发包人提起诉讼?
    分包方可以直接向发包人提起诉讼。尽管分包方和发包人之间尚未建立合同关系,但双方已签订关于本工程的分包合同,且实际完成应由承包人完成的工程,因此分包方有权向发包人主张承包人拖欠的工程款。实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。分包方可以直接向发包人提起诉讼。尽管分包方和发包人之间尚未建立合同关系,但双方已签订关于本工程的分包合同,且实际完成应由承包人完成的工程,因此分包方有权向发包人主张承包人拖欠的工程款。实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。 分 包 方 能 否 直 接 向 发 包 人 主 张 承 包 人 拖 欠 的 工 程 款 ?根据素材1中的法律规定,发包方不可以直接将工程款支付给分包方,除非发包方与总包方、分包方有明确约定。建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件
    2023-09-21
    104人看过
  • 施工总承包后如何专业分包?
    施工总承包后进行专业分包应该取得发包人的同意,同时应发包给具有相应资质条件的分包人。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位,禁止分包单位将其承包的工程再分包。一、建设单位可以分包吗?建设单位能直接分包,但必须满足以下条件:1、在总承包合同中约定可分包或经发包人同意或者认可;2、总承包人发包给分包人的工程是总承包工程中工程主体结构以外的部分工程;3、分包人须具有相应资质条件;4、分包人不得将其承包的工程再分包。二、劳务分包是否需要资质劳务分包需要资质。承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程。合法的分包须满足以下几个条件:1、分包必须取得发包
    2023-06-28
    453人看过
  • 小议工程承包合同风险防范
    工程承包合同是建设工程合同的一种,是指发包方与承包方为完成商定的建设工程,明确相互权利、义务关系而达成的协议,包括以下主要条款:工程名称和地点,工程范围和内容,开、竣工日期及中间交工,工程开、竣工日期,工程质量、保修期以及保修条件,工程造价,工程价款的支付,结算及交工验收办法,设计文件及概、预算和技术资料提供日期,材料和设备的供应和进场日期,双方相互协作事项,违约责任等。根据国际咨询工程师联合会(FIDIC菲克)1999年第1版的《施工合同条件》,施工合同包括合同通用条款、合同用条款、技术规范、图纸、工程量清单、投标书、投标书附录、中标通知书以及合同组成部分的其他文件。建设承包合同必须根据法定程序和国家批准的投资计划等文件签订,如国家重大公路工程建设项目应根据国家批准的投资文件、可行性研究报告等文件和规定的程序签订公路建设承包合同,此类工程项目与其它工程项目相比,存在投资金额大、专业性强、
    2023-06-09
    223人看过
  • 为什麽要限制发包人直接分包工程或指定分包单位?
    发包人,承包人,工程,指定,单位,限制为什麽要限制发包人直接分包工程或指定分包单位?在施工实践中,发包人肆意肢解、直接分包工程,或者由发包人指定分包单位,也是造成不规范分包、分包失去统一管理的主要原因。承发包双方在签订和履行合同的法律地位是平等的,要求承包人不能擅自分包工程,那麽发包人也同样应当尊重承包人,同样不能随意直接分包工程。一个工程的施工承包,应当是一个同步协调的整体,失去作为工程承包人的统一协调,统一部署,任何一个分包单位都难以完成所分包的工程。因此,发包人的指定分包、直接分包应予以限制,在同等情况下,承包人对需要分包的工程有优先承包权。同时,发包人直接分包工程,指定分包单位而造成的延误工期、质量瑕疵,对于承包人来说,应由发包人自己承担责任。
    2023-06-09
    375人看过
  • “售后包租”的风险及防范
    我国房地产市场现处于起步阶段,在制度不健全的情况下,操作运行尚不规范。再加上投资者(业主)在所谓高额回报率鼓动下存在非理性投资行为,常使投资者面临极大的法律风险。而且在国家有关部门采取非市场经济手段加以禁止又不能奏效的情况下,投资者树立良好的风险意识和防范意识,规避法律风险就显得尤为重要。一、五种潜在风险目前比较普遍的模式是以中介公司或租赁公司作为承租人或受托包租人的售后包租模式,其风险主要在于:其一、售价虚高,回报落空。开发商在“售后包租”过程中抬高售价,用高额返回租金吸引投资者,但一旦开发商破产或者出现资金问题,其返租承诺或回报率可能无法实现,投资者预期租金收益很难保证,可能蒙受重大经济损失。其二、资金挪用。一般由于开发商资金紧张,才采用包租套现开发模式,一旦融资成功,可能并不真正用到开发的房产上,而是挪做他用。作为投资人,将要面临由此而产生的诸如开发商出现资金断链不能如期交房,甚至造
    2023-04-22
    471人看过
  • 总承包人可不可以分包工程
    总承包人不能将全部工程转包给其他人,也不能将主体结构的施工分包给其他人,但是可以将不重要的部分工作转包给具备相应资质的其他人。如果分包工程出现质量问题,分包人既可以要求其他承包人承担责任也可以要求总承包人承担责任。相关法律可参考:《民法典》第七百九十一条发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主
    2023-06-15
    304人看过
  •  专业承包可由总承包商承接
    本文介绍了施工总承包资质的相关规定。施工总承包企业可以自行施工或分包专业工程给专业承包企业或劳务分包企业。总承包资质允许承担专业工程,但必须满足相对应的工程要求。取得施工总承包资质的企业可以承接各类房屋建筑工程的施工。施工总承包工程范围包括特级企业、一级企业、二级企业和三级企业,分别可承担各类房屋建筑工程的施工范围也有所不同。总承包资质允许承担专业工程,但必须满足相对应的工程要求。取得施工总承包资质的企业,可以承接施工总承包工程。施工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工,也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业。施工总承包工程范围:1、特级企业:可承担各类房屋建筑工程的施工。2、一级企业:可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工。(1)40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程;(2)高度240米及以下的构
    2023-09-03
    293人看过
  • 分包人、发包人、承包人三者的联系和区别
    发包人将劳务交给承包人,承包人因一个人不能完成,又叫来人从总包的劳务中分一些出来,分给别人做,别人就是分包人。建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。分包人、发包人、承包人三者的区别1、发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人。2、承包人是指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。承包人有时也称承包单位、施工企业(《建筑法》)、施工人。3、分包人是指合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人,一般指非主体、非关键性工程施工或劳务作业方面承接工程的当事人。一、工程分包
    2023-06-24
    302人看过
  • 如果总承包商向分包商提供发票
    例如:a企业承包施工单位的工程100万元,转包给B企业30万元。甲方应向施工方开具100万元的发票,但税金按100-30=70万元计算。我们公司现在相当于上例中的a公司。我们公司还与一个服务团队签订了提供服务的合同。我公司已按甲方估价全额缴纳营业税。现在的问题是:该服务团队在核算时是否还需要向我公司提供发票纳税人的营业额应为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或销售房地产收取的总价和附加价。但下列情形除外:(三)纳税人将建设工程分包给其他单位的,营业额为纳税人取得的价款总额和其他费用扣除纳税人支付给其他单位的分包价款后的余额,营业税暂行条例第六条规定,纳税人依照条例第五条的规定扣除有关项目,取得的证明不符合法律、行政法规或者国务院税务主管部门的有关规定的,项目金额不得扣除。根据《营业税暂行条例实施细则》第十九条规定,《条例》第六条所称符合国务院税务主管部门有关规定的证明(以下简称合法有效证明)
    2023-05-07
    217人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开
    #要约
    词条

    要约是一方当事人以缔结合同为目的,向对方当事人提出合同条件,希望对方当事人接受而订立合同的意思表示。 一个意思表示只有符合以下条件才构成一个要约,一是要约的内容必须具体确定,具备合同的必要条款;二是必须具有明确的订立合同的意图,并表明经对方... 更多>

    #要约
    相关咨询
    • 发包人直接与劳务分包需要对总发包人直接承担责任吗
      天津在线咨询 2022-07-03
      专业分承包人与总承包人就专业工程对总发包人承担连带责任,发包人直接与劳务分包仅就劳务作业对劳务发包人负责,对总发包人不直接承担责任。
    • 发包人如何监督承包人转分包
      陕西在线咨询 2023-05-26
      首先要看合同是否有约定,如果约定禁止转包则不可以转包。其次按照《建筑法》第二十九条的规定,合法分包应具备四个条件:(1)可以将承包工程中的部分工程进行分包,但实行施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成2分包单位应当具有相应的资质条件3除总承包合同约定的分包外,其他分包须经建设单位认可4禁止分包单位将其承包的工程再分包。 转包合同民法典的规定有:转包是指承包单位承包建设工程后,
    • 建筑工程发包方及承包方怎么防范风险
      辽宁在线咨询 2022-10-31
      选择有资质的承包方。合同审查比较专业,可委托律师代理。
    • 发包人直接把合同价款支付给分包人,承包人与分包人的债权债务关系
      四川在线咨询 2022-10-06
      1、如何支付合同款项按照双方签订的合同执行。如果发包人没有按照约定履行,而把合同款项支付了分包人,应向承包人承担违约责任,除非该支付行为获得承包人认可。2、在发包人向分包人支付了合同价款后,如果支付的款项在承包人需要向分包人支付的分包款项,则可以减除承包人向分包人支付的款项。
    • 发包人赖账,分包人是否可直接向发包人主张工程款
      江苏在线咨询 2022-11-15
      1、分包人可以直接向发包人主张其拖欠承包人的工程款。 2、虽然分包人与发包人之间并未建立合同关系,但由于分包人与承包人之间签订了关于本工程的分包合同,而且实际完成了应由承包人完成的工程,故分包人有权向发包人主张承包人对其拖欠的工程款。 风险提示:实际施工人依据民法典代位权规定,以转包人或者违法分包人怠于向发包人行使到期债权或者与该债权有关的从权利,影响其到期债权实现,提起代位权诉讼的,人民法院应予