上海市家庭居室装饰装修施工合同（三）-法师兄

上海市家庭居室装饰装修施工合同（三）

来源：互联网时间： 2023-06-05 17:36:05 81 人看过

附件四：

上海市家庭居室装饰装修施工合同

工程项目变更单

甲方：＿＿＿＿＿＿

乙方：＿＿＿＿＿＿

变更内容

原价格

新价格

增减金额（+－）

详细说明

增加工程金额

减项工程金额

（增减）金额

实付金额

元

注：（1）若变更内容过多请另附说明；

（2）增加项目金额、减少项目金额后应将实付金额在签变更单认可时，将款一次付清。

甲方代表：乙方代表：

年月日

附件五：

上海市家庭居室装饰装修施工合同

工程质量验收单

甲方：＿＿＿＿＿＿

乙方：＿＿＿＿＿＿

日期

检验项目名称

检验结果

检验签名

合格

不合格

补验

整

体

工

程

验

收

意

见

甲方代表：乙方代表：

注：

（1）分项检验评定：合格打“√”，不合格打“╳”，补验合格打“√”签名。

（2）分项验意见记录，印在反面。

年月日

附件六：

上海市家庭居室装饰装修施工合同

工程结算单

甲方：＿＿＿＿＿＿

乙方：＿＿＿＿＿＿

序号

项目

金额

备注

工程合同总价

元

变更增加项目

元

变更减少项目

元

工程结算总额

元

甲方已付金额

元

甲方结算应付金额

元

甲方代表（签字盖章）：

乙方代表（签字盖章）：

年月日

附件七：

上海市家庭居室装饰装修施工合同

工程保修单

甲方：＿＿＿＿＿＿

乙方：＿＿＿＿＿＿

公司名称

联系电话

用户姓名

登记编号

装修房屋

地址

联系电话

施工单位

负责人

竣工

负责人

现场施工

日期

年月日至年月日

竣工验收

日期

保修期限

年月日至年月日

甲方代表（签字盖章）：乙方代表（签字盖章）：

年月日

备注：

（1）凡包工包料的“双包”工程，从竣工验收之日计算，保修期为壹年（对清包工程，不实行保修）

（2）保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件地进行维修。

（3）保修期内如属甲方使用不当造成损坏，直至不能正常使用，乙方酌情收费。

（4）本保修单须甲、乙双方签字。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程结算相关文章

不可抗力
大连市住宅室内装饰装修施工合同

发包人：_________承包人：_________按照《中华人民12（1）提交大连仲裁委员会仲裁；（2）依法向工程所在地人民法院起诉。第14条不可抗力14．1双方关于不可抗力的约定：_________。第15条保险_________。第16条合同生效16．1合同生效日期：_________年_________月_________日第17条合同份数17．1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：_________。第18条合同备案、鉴证18．1合同备案、鉴证：发包方：_________身份证号：_________；承包方：_________身份证号：_________。第19条其它约定_________。发包方（盖章）：_________承包方（盖章）：_________授权代表（签字）：_________授权代表（签字）：____________

2023-04-23

414人看过
申请仲裁
珠海市住宅室内装饰装修合同

甲方（物业管理单位）：_________联系电话：_________乙方（装修人）：_________联系电话：_________丙方（装修施工单位）：_________联系电话：_________为了规范小区住宅室内装饰装修（以下简称装修）活动及管理行为，维护小区正常秩序和公共利益，根据国家《物业管理条例》、建设部《住宅室内装饰装修管理办法》等相关法规，对本小区_________栋_________房装修管理服务事宜，达成本协议。一、装修项目或方案（可加附页）1、_________；2、_________；3、_________；4、_________。二、装修期限装修期限为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。如超期装修，乙方应与甲方续签住宅室内装饰装修管理协议。三、装修禁止行为1、破坏或擅自改动建筑

2023-04-23

255人看过
工程施工合同
住宅室内装饰装修工程施工合同

发包方（以下简称甲方）：_________委托代理人（姓名）：_________单位：_________住所地址：_________联系电话：_________手机号：_________承包方（以下简称乙方）：_________单位名称：_________资质等级：_________营业执照号：_________注册地址：_________法定代理人：_________联系电话：_________委托代表人：_________联系电话：_________本工程设计人：_________联系电话：_________施工队负责人：_________联系电话：_________依照《中华人民122、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移手续（见附表九：工程结算单）3、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为二年，有防水要求的厨房

2023-04-23

452人看过
仲裁委员会
家装装饰装修工程合同

发包方(甲方)：承包方(乙方)：资质等级：甲乙双方根据我国法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装修合同，具体条款如下：1、工程概况：2、工程名称：***地点**承包范围***承包方式***承包内容3、工期4、工程质量标准：5、工程造价：6、付款方式：合同生效后，甲方下列方式直接向乙方支付工程款：7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表九：工程结算单)并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。8、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。9、违约责任1)、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的5%为违约金;2)、未办理验收手续

2023-05-01

266人看过

仲裁委员会
家庭装修施工合同装修范本

发包方（甲方）：承包方（乙方）：资质等级：甲乙双方根据我国法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装修合同，具体条款如下：1、工程概况：2、工程名称：______地点______承包范围______承包方式______承包内容3、工期4、工程质量标准：5、工程造价：6、付款方式：合同生效后，甲方下列方式直接向乙方支付工程款：7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方，家庭居室装饰装修工程施工合同-范文。甲方接到资料后________日后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。8、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。9、违约责任（1）合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总

2023-04-30

440人看过
违约金
家庭装饰装修合同的内容

家庭居室装饰装修合同应当包括以下内容：1、委托人和被委托人的姓名或者单位名称、住所地址、联系电话、邮政编码，其中个体装饰装修从业者应当填写本人身份证和个体装修从业者上岗证的号码；2、家庭房室装饰装修的间数、面积、装饰装修的项目、方式、规格、质量要求以及质量验收方式；3、装饰装修工程和开工、完工时间；4、工程保修内容、期限；5、装饰工程价格及支付的方式、时间；6、合同变更和解除的条件；7、违约责任及解决纠纷的途径；8、合同的生效方式；9、双方认为需要明确的其他条件。家庭居室装饰装修工程的价格，应当根据市场行情、优质优价的原则，遵循公平合理的原则，由委托人和被委托人在合同中约定。家庭居室装饰装修纠纷，可以向当地建设行政主管部门或者其指定的机构进行投诉，也可以向当地人民法院提起民事诉讼。或者根据《全国室内装饰行业家庭装饰管理办法》的规定，可以向室内装饰行业主管部门或其他有关部门投诉。室内装饰行业

2023-03-22

356人看过