建筑工程价款拖延的原因及索赔依据是什么-法师兄

建筑工程价款拖延的原因及索赔依据是什么

来源：互联网时间： 2023-07-28 14:02:37 326 人看过

拖延支付建筑工程价款的原因有：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备等；发包人变更计划，提供的资料不准确等；发包人未按照约定支付价款等。索赔依据是即将生效的《民法典》第八百零三条至第八百零五条。

建筑工程价款结算的形式

工程价款结算的表现形式主要有以下几种：

1、按月定期结算。按月定期结算是指每月由施工企业提出已完成工程月报表，连同工程价款结算账单，经建设单位签证，交建设银行办理工程价款结算的方法。

2、分段结算。分段结算是指以单项（或单位）工程为对象，按施正形象进度将其划分为不同施工阶段，按阶段进行工程价款结算。分阶段结算的一般方法是根据工程的性质和特点，将其施工过程划分为若干施工进度阶段，以审定的施工图预算为基础，测算每个阶段的预支款数额。在施工开始时，办理第一阶段的预支款，在该阶段完成后，计算其工程价款，经建设单位签证，交建设银行审查并办理阶段结算，同时办理下一阶段的预支款。

《民法典》第八百零三条

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

《民法典》第八百零四条

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

《民法典》第八百零五条

因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多签证相关文章

仲裁机构
建筑工程合同索赔的原因

（一）双方协商解决：根据合同约定和相关法律规定，向监理工程师发出索赔意向书要求赔偿。（二）申请仲裁或到法院起诉：承包人不接受索赔处理结果时，根据合同约定的争议解决办法来维护自身权益。1、申请仲裁须向仲裁机构提交以下材料：仲裁协议、仲裁申请书及副本。2、到法院起诉需要准备的材料：原告主体资格材料、被告主体资格材料、起诉书、相关证据材料。一、建筑工程合同类别有哪些按计价方式不同，建设工程施工合同可以划分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同三大类。根据招标准备情况和建设工程项目的特点不同，建设工程施工合同可选用其中的任何一种。（一）总价合同总价合同又分为固定总价合同和可调总价合同。1、固定总价合同。承包商按投标时业主接受的合同价格一笔包死。在合同履行过程中，如果业主没有要求变更原定的承包内容，承包商在完成承包任务后，不论其实际成本如何，均应按合同价获得工程款的支付。2、可调总价合同。这类合同与固

2023-03-17

91人看过
建筑工程索赔
引起建筑工程索赔的原因

在施工过程中，由于受到水文气象、地质条件的变化影响以及规划设计变更和人为干扰，在工程项目的工期、造价等方面都存在着变化的因素。因此超出合同条件规定事项可能层出不穷，这就为施工索赔提供了众多的机会，作为承包商，必须善于通过不断发生的工程状态，识别索赔机会，获得应有的经济补偿。1、合同文件引起的索赔合同文件包括的范围很宽，最主要的是合同条件、技术规范说明等。在索赔案例中，关于合同条件、工程量和价格方面出现的问题较多。有关合同条件的索赔内容常见于如下几个方面：(1)合同条款规定用语含糊、不够准确;(2)合同条款存在着漏洞，对实际可能发生的情况未做预料和规定，缺少某些必不可少的条款;(3)合同条款之间存在矛盾;(4)双方的某些条款中隐含着较大风险，对单方面要求过于苛刻，约束不平衡，甚至发现某些条文是一种圈套。2、因意外风险和不可预见因素引起的索赔合同执行过程中，如果发生意外风险和不可预见因素而引起

2023-06-12

381人看过
合同条款
建筑工程工期索赔的依据满足条件是什么

一、工期索赔的具体依据承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有：1.合同约定或双方认可的施工总进度规划;2.合同双方认可的详细进度计划;3.合同双方认可的对工期的修改文件;4.施工日志、气象资料;5.业主或工程师的变更指令;6.影响工期的干扰事件;7.受干扰后的实际工程进度等;二、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)确定的可以顺延工期的条件《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规定，在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：1.发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;2.发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;3.发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;

2023-06-04

171人看过
合同条款
建筑工程工期索赔的依据满足条件是什么

一、工期索赔的具体依据承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有：1.合同约定或双方认可的施工总进度规划；2.合同双方认可的详细进度计划；3.合同双方认可的对工期的修改文件；4.施工日志、气象资料；5.业主或工程师的变更指令；6.影响工期的干扰事件；7.受干扰后的实际工程进度等；二、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)确定的可以顺延工期的条件《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规定，在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：1.发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；2.发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；3.发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

2023-06-21

329人看过

合同条款
建筑工程工期索赔的依据是什么，索赔需要满足什么条件

一个完整的项目之中包含了诸多子项目，需要各方当事人协调合作，共同努力，以求在限定工期内高质量的完成工程。但在现实生活中，由于不能再限定工期内完成工程项目的现象层出不穷，此时发包方可以根据具体情况判断建筑工程工期索赔的依据是否满足，在向人民法院提起诉讼。工期索赔，一般是指承包商依据合同对由于非自身的原因而导致的工期延误向业主提出的工期顺延要求。一、工期索赔的具体依据承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有：(1)合同约定或双方认可的施工总进度规划;(2)合同双方认可的详细进度计划;(3)合同双方认可的对工期的修改文件;(4)施工日志、气象资料;(5)业主或工程师的变更指令;(6)影响工期的干扰事件;(7)受干扰后的实际工程进度等;二、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2020-0201)确定的可以顺延工期的条件《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规

2023-05-01

425人看过
合同条款
建筑工程工期索赔的依据是什么，索赔需要满足什么条件

一个完整的项目之中包含了诸多子项目，需要各方当事人协调合作，共同努力，以求在限定工期内高质量的完成工程。但在现实生活中，由于不能再限定工期内完成工程项目的现象层出不穷，此时发包方可以根据具体情况判断建筑工程工期索赔的依据是否满足，在向人民法院提起诉讼。工期索赔，一般是指承包商依据合同对由于非自身的原因而导致的工期延误向业主提出的工期顺延要求。一、工期索赔的具体依据承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有：(1)合同约定或双方认可的施工总进度规划；(2)合同双方认可的详细进度计划；(3)合同双方认可的对工期的修改文件；(4)施工日志、气象资料；(5)业主或工程师的变更指令；(6)影响工期的干扰事件；(7)受干扰后的实际工程进度等；二、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2020-0201)确定的可以顺延工期的条件《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规

2023-06-23

452人看过