已经过了肺炎的疫情能延期吗
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
在新冠肺炎疫情持续发展的情况下，因新冠肺炎疫情致使工期延误，做到以下几点： 1、严格按照合同约定的步骤和时限向发包单位发出书面通知，说明不可抗力和受阻碍的情况，并提供必要的证明，避免丧失主张免责的权利。 2、根据诚实信用的原则，施工单位在新冠肺炎疫情发生后应采取措施避免或减轻损失的进一步扩大。 3、收集因新冠肺炎疫情影响而导致工期延误、工程费用增加的证据材料，如政府要求延期开工或准许复工的文件通知、工期延误期间的人员考勤、费用开支等材料，做好承担举证责任的准备。
大部分的金融机构都可以晚还款，但是并不是所有的。 人民银行等五部门联合印发《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》，对因感染新型肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员、参加疫情防控工作人员以及受疫情影响暂时失去收入来源的人群，要求金融机构在信贷政策上予以适当倾斜，灵活调整住房按揭、信用卡等个人信贷还款安排，合理延后还款期限，疫情期间因不便还款发生逾期的，不纳入征信失信记录。
-
新冠肺炎需要过防疫期吗新冠肺炎防疫期涨价犯法，可能会责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款;没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上300万元以下的罚款;情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。
2020.06.25 148 -
-
肺炎疫情期间个人房租减免吗肺炎疫情期间部分省市个人房租减免，具体依据地方政策及出租人个人意愿确定。承租市属及以下国有经营用房的企业和个体工商户房租可以减免一个月，租用其他经营用房的鼓励私人业主为租户减免租金，但不作强制性规定要求。
2020.11.12 105
-
肺炎疫情房贷能延期吗
可以。如果是新型冠状病毒而引起的无法上班，导致房贷无法按时还款，央行以及银监会，已经在2020年1月26日发布了，《关于加强银行业保险业金融业服务配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作通知》。在第
2022-09-01 15,340 -
肺炎疫情期间信用卡能延期吗
可以。如果是新型冠状病毒而引起的无法上班，导致信用卡无法按时还款，这个你不用过于担心。因为央行以及银监会，已经在2020年1月26日发布了，关于加强银行业保险业金融业服务配合做好，新型冠状病毒感染的肺
2022-08-29 15,340 -
肺炎期间房贷能延期吗
可以。如果是新型冠状病毒而引起的无法上班，导致房贷无法按时还款，央行以及银监会，已经在2020年1月26日发布了，《关于加强银行业保险业金融业服务配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作通知》。在第
2022-09-13 15,340 -
听说过肺炎疫情期间房租减免吗
各个地方有不同的政策，每个省份对中都要减租的政策。比如：《市人民政府关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业共渡难关的十条政策意见》（三）减轻企业负担。7．减免中小企业房租。对承租国有资产类经营
2022-09-13 15,340
-
01:11
已经离婚了协议能改吗离婚协议书可以更改。根据婚姻法的规定，男女双方协议离婚后，一方对于财产分割、债务承担和子女抚养等问题而反悔的，有两种解决方法：1、如果一方反悔，另一方也同意更改离婚协议书的，可以自行协议变更；2、如果是一方反悔，另一方不同意变更的，根据相关
3,691 2022.04.17 -
00:54
法院已经判决了还能告诈骗吗法院已经判决了，不能告诈骗。可以提起刑事附带民事诉讼，或先刑事后民事。如果正在审理的民事案件，人民法院发现涉嫌犯罪，且该刑事犯罪嫌疑案件确认的事实将直接影响民事纠纷案件的性质、效力、责任承担的，应当裁定中止审理，将犯罪线索移送有关公安机关或
9,922 2022.05.11 -
00:53
已经离婚了协议能改孩子抚养权吗离婚协议里面已经写好了抚养权归谁，但是事后反悔想要变更的话，并不是能够随意的变更的。如果双方能够协商一致的话，那么是可以签订抚养权的变更协议，变更子女的抚养权的。变更子女的抚养权是双方的权利，也是为了更好的满足孩子健康成长的需求。在确定离婚
845 2022.05.11
