您的位置:法师兄 > 专业问答 > 监理有权下停工令吗

监理有权下停工令吗

2024-04-26 11:01

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

辽宁在线咨询顾问团

2024-04-26回复

专业分析:

监理无权下停工令。如果施工单位出现工程质量和安全生产问题,监理下达了监理通知要求施工单位立即进行改正,在规定的时间内,施工单位仍然拒绝执行监理的指令,监理经协商建设单位同意后,由总监理下达停工令和整改通知即可。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

章法律师

广东律参律师事务所

施工单位出现工程质量和安全生产问题,监理单位下达了《监理通知》要求施工单位立即进行改正,在规定的时间内施工单位仍然拒绝执行工程监理的指令,监理经协商建设单位(甲方)同意后,下达《停工令》和《整改通知》

张神兵律师

广东律参律师事务所

监理单位下停工令前提条件:1、施工中出现质量异常情况,经提出后,承包单位未采取有效措施,或措施不力未能扭转异常情况者;2、隐蔽作业未经依法查验确认合格而擅自封闭者;3、已发生质量问题迟迟未按监理工程师要求进行处理,或者是已发生质量缺陷或问题,如不停工则质量缺陷或问题将继续发展的情况下;4、未经监理工程师审查同意而擅自变更设计或修改图纸进行施工;5、未经技术资质审查的人员或不合人员进入现场施工;6、使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认,或擅自采用未经审查认可的代用材料。

律师普法更多>>
  • 质监站能不能下发停工令
    质监站能不能下发停工令

    质监站能下发停工令。凡不合格工地必须下发停工令,责令停工整改,凡不合格工地现场要依法立案取证,进入依法处理程序。 质监站主要是代表政府职能部门(建设局)对工程的全过程进行质量监督管理,负责对本地区建设工程质量进行监督管理的单位。

    2021.05.18 316
  • 监理暂停令的要求
    监理暂停令的要求

    监理暂停令的要求如下:1、建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的;2、施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的;3、施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的;4、施工单位违反工程建设强制性标准的;5、施工存在重大质量、安全事故隐患

    2021.12.12 3,481
  • 合同没签监理可以下开工令吗
    合同没签监理可以下开工令吗

    中标人按照合同约定或者经招标人同意,可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。

    2021.03.09 882
专业问答更多>>
  • 施工工程业主有权责令停工吗

    建设单位应该无权发停工令,只能是总监签发才有效。不过建设单位在要求总监签发停工令遭到拒绝后可以报上级行政。报了出事都轮不到建设单位背责任了。

    2022-10-29 15,340
  • 接受监理下达开工令的条件

    开工令的前提是:1。施工图已经审核完毕;2、施工组织设计或施工方案已经批准;3、施工图已经审核;4、现场三通一平和临时设施已经满足施工需要;5、主要材料和施工机械设备已经实施(或有计划);6、施工许可

    2021-12-04 15,340
  • 网贷有权利下逮捕令吗?

    网贷没有权利下逮捕令。网贷不还那么最先遇到的就是高额利息以及相应的违约金,如果不想要让自己陷入到贷款泥潭当中,最好还是养成良好的还款习惯。不管是借了银行的钱,还是网贷平台的钱,如果出现逾期不还的现象,

    2023-11-08 15,340
  • 工程有争议上诉至是否会下达停工指令?

    根据实际情况,法院可以作出责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为的裁定。原则上,非紧急情况的,一般是在判决生效后执行。《中华人民共和国民事诉讼法》关于财产保全与先予执行的相关规定: 1、财产保全:第

    2022-10-24 15,340
法律短视频更多>>
  • 工程监理单位可以转让工程监理业务吗 02:02
    工程监理单位可以转让工程监理业务吗

    工程监理单位不得转让工程监理业务。工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。禁止工程监理单位超越本单位资质等级许可的范围或者以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务。禁止工程监理单位允许其他单位

    2,456 2022.04.17
  • 下了逮捕令可以取保吗 00:58
    下了逮捕令可以取保吗

    下了逮捕令可以取保候审。在法院审理判决之前,即使已经被批准逮捕,仍然可以依法申请取保候审,是否取保候审的决定权在办案机关,但已经逮捕后申请取保候审的难度相较于逮捕前会加大;取保候审的申请提交以后由公安机关审查,若是同意取保候审的申请,则取保

    1,471 2022.05.11
  • 不交物业费物业有权停水停电吗 01:20
    不交物业费物业有权停水停电吗

    首先业主和物业公司是平等的民事主体,双方应该按照合同的约定履行各自应尽的义务,如果有任意一方违约的,都需要承担合同所违约的责任。 如果是因业主不及时缴纳物业费,物业公司有权要求其缴纳物业费,但是物业无权采取停水或者停电的方式;因为业主是与供

    8,280 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?