您的位置:法师兄 > 专业问答 > 工期延误违约金怎么算

工期延误违约金怎么算

2022-01-13 11:22

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

甘肃在线咨询顾问团

2022-01-13回复

专业分析:

1、法律上没有明确规定违约金为多少; 2、到底该如何赔偿,要根据你和业主方签订的总包合同约定来确定,若没约定具体的违约金数额或者计算方法,则你可以拒绝;但业主方可以主张实际损失赔偿,那么业主方要对他的实际损失进行举证; 3、工期延误并不一定是承包方的责任,你可以严格审查一下整个建筑施工过程中,有没有因为业主的原因导致停工的情形、有没有现场签证、设计变更或者其他原因导致工期应当延长的情形等。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

丰培铭律师

天津东方律师事务所

合同工程发生延误,承包人应赔偿发包人由此造成的损失,并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。

张神兵律师

广东律参律师事务所

一、工程承包合同对违约金的数额有约定的,从其约定,但是约定的违约金不能超过因违约行为造成的实际损失的百分之三十; 二、工程承包合同对违约金的数额没有约定的,以因违约行为造成的实际损失为准,来支付违约金。

律师普法更多>>
  • 工期延误违约金的标准
    工期延误违约金的标准

    工期延误违约金上限是实际损失的30%。法律规定,事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任,有约定损害赔偿的,依照约定;合同没有约定的,将适用普遍法下的赔偿条款的规定。

    2021.03.24 327
  • 工程延误违约金
    工程延误违约金

    合同工程发生延误,承包人应赔偿发包人由此造成的损失,并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。

    2021.02.28 182
  • 装修工期延误违约金上限
    装修工期延误违约金上限

    依合同的约定,如果合同约定的违约金,延期罚款属违约金的性质过高,则可要求人民法院适应减少。 违约金约定是否过高,要综合考虑违约的程度,给对方造成的实际损失,以及约定的违约金占合同总价款的比例综合判定。 一般超过合同总价款30%的,要求法院减

    2020.08.07 184
专业问答更多>>
  • 工期延误怎么算违约金

    一、工期延误能否鉴定 根据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十六条规定:“当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。”由此可知,工期延误能否鉴定即需要明确工期延误是否属于专门性问题,笔者认为属

    2022-08-01 15,340
  • 耽误工期违约金怎么算,工期延误如何鉴定,

    一、工期延误能否鉴定 根据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十六条规定:“当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。”由此可知,工期延误能否鉴定即需要明确工期延误是否属于专门性问题,笔者认为属

    2022-08-11 15,340
  • 工程延期违约金怎么算

    根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013(09)》的相关规定,合同工程发生误期的,除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。承包人赔偿后,也不能免除承包人按照合同约定应承

    2022-08-07 15,340
  • 承包人延误工期违约金如何计算

    合同中约定多少就是多少法律不干涉,如果产生诉讼纠纷,法院会考虑不支持过高的赔偿即"应赔偿对方因此造成的损失,并赔偿不高于损失30%的违约金”

    2022-08-15 15,340
法律短视频更多>>
  • 工期延误违约金上限为多久 01:09
    工期延误违约金上限为多久

    发包方、承包方双方应在合同中约定误期赔偿费,明确每日应赔额度。除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费应当列入竣工结算文件,可以在结算款中直接扣除。如果在工程竣工之前,合同工程内的某一个单位工程已通过了竣工验收,且

    2,708 2022.04.17
  • 延期交房的违约金怎么算 01:13
    延期交房的违约金怎么算

    开发商逾期交付房屋,作为业主一定要拿起法律的武器,维护自己的合法权益。开发商由于种种的原因无法向业主按时交付房屋,是属于严重的违约行为。很多业主会觉得商品房买卖合同里面约定的违约金数额太少,不值得去打官司。但是实际上并不是这样的。根据民法典

    889 2022.04.17
  • 新房延期交房违约金怎么算 00:55
    新房延期交房违约金怎么算

    新房延期交房,开发商应当支付的违约金的标准,法律并没有做统一的规定。首先是由开发商和购房者在签订商品房买卖合同的时候进行约定。如果合同里面没有约定,但是在产生争议之后双方能够达成补充约定的,那么就按照双方达成的约定来执行。因为这是属于当事人

    553 2022.06.01
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?