您的位置:法师兄 > 专业问答 > 不可抗力需要赔偿吗

不可抗力需要赔偿吗

2022-06-05 08:04

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

内蒙古在线咨询顾问团

2022-06-05回复

专业分析:

因不可抗力的因素下,甲方是否需要赔偿要根据不可抗力的影响来定。根据不可抗力的影响,甲方可以部分或者全部免除赔偿责任。如果甲方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知另一方,减轻给对方带来的损失,并及时举证证明。根据《中华人民共和国民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。

法律依据:

《民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。《民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

章法律师

广东律参律师事务所

因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。 (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担; (2)发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用; (3)承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担; (4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担; (5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。

向华友律师

广东木棉律师事务所

不可抗力解除合同的部分或全部责任,法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,可以部分或者全部免除责任,但乙方应当及时通知对方并在合理期限内提供证明。因未及时通知对方造成的损失,包括道路交通费、误工损失等,由遭受不可抗力的乙方赔偿。

律师普法更多>>
  • 不可抗力解除合同是否要赔偿
    不可抗力解除合同是否要赔偿

    除法律另有规定外,本合同因不可抗力而部分或全部解除。合同解除后的债权债务,如何处理是一个复杂的问题,一般来说合同终止后,合同未履行的终止履行。合同已经履行的,当事人可以根据履行情况和合同性质,要求恢复原状,采取其他补救措施,要求赔偿损失。《

    2022.04.12 798
  • 不可抗力保险理赔吗
    不可抗力保险理赔吗

    有些“不可抗力”造成的损失还是可以获得理赔的,只是对于能不能赔偿,就需细看保险条款才能了解。

    2020.03.26 410
  • 不可抗力车损险赔吗
    不可抗力车损险赔吗

    地震不赔。个别海岛国家还规定海啸不赔。保险条款:下列原因造成的损失,保险公司不负责赔偿:一地震;车损险保险责任:在保险期间内,被保险人或其允许的合法驾驶人在使用保险车辆过程中,因下列原因造成保险车辆的损失,本公司按照本保险合同的规定负责赔偿

    2020.02.07 579
专业问答更多>>
  • 不可抗力甲方需要赔偿吗

    因不可抗力的因素下,甲方是否需要赔偿要根据不可抗力的影响来定。根据不可抗力的影响,甲方可以部分或者全部免除赔偿责任。如果甲方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知另一方,减轻给对方带来的损失,并及时举

    2022-05-12 15,340
  • 不可抗力解除合同需要赔偿吗

    不可抗力解除合同根据不可抗力的影响进行部分赔偿或者不予赔偿,因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。根据《中华人民共和国民法典》第五百九十条

    2022-06-04 15,340
  • 不可抗力当事人解除合同后还需要赔偿吗

    不可抗力解除合同根据不可抗力的影响进行部分赔偿或者不予赔偿,因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。根据《中华人民共和国民法典》第五百九十条

    2022-05-25 15,340
  • 不可抗力解除合同是否要赔偿

    不可抗力解除合同根据不可抗力的影响进行部分赔偿或者不予赔偿,因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。根据《中华人民共和国民法典》第五百九十条

    2022-05-12 15,340
法律短视频更多>>
  • 合同上的不可抗力因素有哪些 01:28
    合同上的不可抗力因素有哪些

    不可抗力因素具体包括以下几种情况: 1、自然灾害属于不可抗力。比如:地震、台风、洪水、冰雹、蝗灾、风暴等; 2、政府行为属于不可抗力。比如:征收、征用等; 3、社会异常事件属于不可抗力。比如:罢工、骚乱等社会异常的、突发的事件。 值得注意的

    7,543 2022.04.15
  • 欠债无力偿还需要坐牢吗 01:32
    欠债无力偿还需要坐牢吗

    个人借贷很少涉及刑法,一般都由债权人到法院起诉债务人,属于民事诉讼,不会坐牢。但是如果属于以下情形之一的,涉嫌刑事犯罪,可能会坐牢:1、债权人起诉到法院后,法院判决债务人在一定时间内还款,但债务人无正当理由拒不还款的,债权人有权到人民法院申

    2,802 2022.04.17
  • 离婚可不可以要求赔偿 00:58
    离婚可不可以要求赔偿

    首先,离婚时,必须有一方存在法定的应当给付损害赔偿的过错,无过错方才可以请求赔偿。另我国婚姻法规定的,无过错方在离婚时有权请求损害赔偿的情形有:一方重婚的、与他人同居的、实施家庭暴力的和虐待、遗弃家庭成员的。另外,具体的损害赔偿金额是以当事

    1,304 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?