您的位置:法师兄 > 专业问答 > 拖欠工程款可以去停工吗

拖欠工程款可以去停工吗

2022-06-17 00:55

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

广西在线咨询顾问团

2022-06-17回复

专业分析:

可以。 发包人拖欠工程款,是导致建筑工程停工的最常见的一个原因。 当承包人采取合理方式催告后,在合理期限内发包人仍然不付款的,承包人可以停工,而停工必然会给承包人造成窝工、停工等不应有的损失。 这种情况下,承包人在追讨工程欠款时,是可以同时要求发包人赔偿相应的停工、窝工等损失的。

法律依据:

《民法典》第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

不可以。公司拖欠员工工资,员工应当通过合法的途径追讨,可以向工会求助,可以向劳动监察投诉,可以申请劳动争议仲裁,有欠条的可以直接向人民法院申请支付令。

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

拖欠工程款时可以通过诉讼来解决,也可以申请仲裁,拖欠工程款的仲裁程序分为受理、组庭、开庭、裁决四个阶段。

律师普法更多>>
  • 拖欠工程款可以报警吗
    拖欠工程款可以报警吗

    工程款违约、迟延支付的纠纷,属于建筑工程合同纠纷,是民事纠纷,不属于公安机关受理范围。所以即使报警了,公安机关也并不能进行立案处理。建议收集证据直接到法院起诉。

    2020.11.22 184
  • 拖欠工程款可以报警吗
    拖欠工程款可以报警吗

    拖欠工程款事实上是属于民事纠纷,具体来说是建筑工程合同纠纷,不属于公安机关受理范围,所以即使当事人报警了,公安机关也是不能进行立案处理的,当事人应对拖欠工程款的解决方法是首先应当向与其有合同关系的转包人或违法分包人主张权利,协商不成的写好民

    2022.04.12 954
  • 工程款可以拖欠多久
    工程款可以拖欠多久

    工程款不可以拖欠,只要拖欠工程款就是违法的。 拖欠工程款属于违约行为,在法律上是不被允许的,如果一方拖欠工程款的,另一方可以向法院提起诉讼要求支付工程款。或者施工方也可以请求人民法院将被拖欠工程款的工程依法拍卖,建设工程的价款就该工程折价或

    2021.03.17 170
专业问答更多>>
  • 工程款拖欠可以停电吗

    工程款拖欠的情况下,你可以根据合同约定,要求拖欠方支付逾期付款的违约金。如果因为进度款不支付,导致工程进度受到影响甚至发生停工,那么工期要顺延,并可以要求发包方承担停工期间的人员、机械的损失。能否停电

    2022-03-17 15,340
  • 拖欠工程款让对方停工可以吗?

    可以。 发包人拖欠工程款,是导致建筑工程停工的最常见的一个原因。 当承包人采取合理方式催告后,在合理期限内发包人仍然不付款的,承包人可以停工,而停工必然会给承包人造成窝工、停工等不应有的损失。 这种情

    2022-06-11 15,340
  • 拖欠工程款让对方停工可以吗

    可以。 发包人拖欠工程款,是导致建筑工程停工的最常见的一个原因。 当承包人采取合理方式催告后,在合理期限内发包人仍然不付款的,承包人可以停工,而停工必然会给承包人造成窝工、停工等不应有的损失。 这种情

    2022-05-11 15,340
  • 拖欠工程款可以让对方停工吗

    可以。 发包人拖欠工程款,是导致建筑工程停工的最常见的一个原因。 当承包人采取合理方式催告后,在合理期限内发包人仍然不付款的,承包人可以停工,而停工必然会给承包人造成窝工、停工等不应有的损失。 这种情

    2022-05-31 15,340
法律短视频更多>>
  • 工程拖欠工程款怎么办 01:11
    工程拖欠工程款怎么办

    工程拖欠工程款的,当事人可以通过协商的方式要回工程款,也可以通过起诉的方式要回工程款。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定可知,起诉需要向法院提交起诉状和相关证据材料,法院在正式立案前会先组织双方当事人进行调解,如果能达成调解的,则法

    670 2022.04.25
  • 建筑工程款拖欠可以起诉解决吗 00:45
    建筑工程款拖欠可以起诉解决吗

    建筑工程款的拖欠属于建设工程施工合同纠纷的一种,属于民事纠纷。因此,如果发包人拖欠建筑工程款,且经承包人追要后,仍然不予支付的,承包人可以拿起法律的武器,向法院起诉发包人。承包人可以向发包人住所地法院起诉,也可以向建筑施工合同履行地法院起诉

    668 2022.05.27
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?