您的位置:法师兄 > 专业问答 > 工程工期怎么确定

工程工期怎么确定

2022-04-02 17:03

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

陕西在线咨询顾问团

2022-04-02回复

专业分析:

关于怎样确定工程工期的问题:建设工程施工合同开工日期的确定,一般以开工通知载明的开工时间为依据。因发包人原因导致在开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定开工日期。因承包人原因导致实际开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期。承包人在开工通知发出前已经实际进场施工的,以实际开工时间为准。既无开工通知也无其他相关证据能够证明实际开工日期的,以施工合同约定的开工时间为准。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张神兵律师

广东律参律师事务所

建设工程开工日期按照以下情形予以确定:第一种情形,开工日期以发包人或者监理人发出的开工通知载明的日期为准;第二种情形,开工通知发出后,如果工程尚不具备开工条件,则以开工条件具备后的时间为开工日期,但若因承包人的原因导致开工通知发出后又无法实际开工的,则仍以开工通知载明的时间为准;第三种情形,开工通知发出前,如果承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场时间为开工日期;第四种情形,发包人或者监理人没有发出开工通知,现有证据也无法证明何时实际开工,则需综合开工报告、合同、施工许可证等载明的时间和案件其他事实,认定开工日期。

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

建筑工程的保险期限包括从开工到完工全过程,而具体的保险的期限,由投保人与保险人协商确定。《中华人民共和国保险法》第十八条,保险合同应当包括下列事项: (一)保险人的名称和住所; (二)投保人、被保险人的姓名或者名称、住所,以及人身保险的受益人的姓名或者名称、住所; (三)保险标的; (四)保险责任和责任免除; (五)保险期间和保险责任开始时间; (六)保险金额; (七)保险费以及支付办法; (八)保险金赔偿或者给付办法; (九)违约责任和争议处理; (十)订立合同的年、月、日。投保人和保险人可以约定与保险有关的其他事项。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人。投保人、被保险人可以为受益人。保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的最高限额。

律师普法更多>>
  • 工程索赔日期怎么确定?
    工程索赔日期怎么确定?

    工程索赔日期的计算:监理、工程变更索赔为自收到监理书面指令、变更图纸之日至完成之日;不可预见、恶劣气候索赔为自情况出现之日至终止之日;延期索赔为自收到中标通知书28天内。

    2021.03.23 186
  • 怎么来确定建设工程的竣工日期
    怎么来确定建设工程的竣工日期

    竣工是指承包人完成施工任务。一般来说,工程竣工后,发包人应进行验收,确认合格后予以接收。然而在实践中,承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差,所以确定竣工日期很重要,因为涉及到工程款的支付时间和利息的起算时间、逾期竣工违约和违约金的数

    2020.01.04 186
  • 怎么确定工程合同中的开工日期
    怎么确定工程合同中的开工日期

    可以根据下列标准来认定工程合同中的开工日期: 1、开工日期通常是施工合同中的必备条款,一般以承包人和发包人合同中约定的开工日期为准; 2、如果当事人无约定的,可以实际的开工日期为准。

    2021.01.17 235
专业问答更多>>
  • 怎么确定工程款期限

    1、考虑由合同双方达成协议补充,以确定支付工程款的期限。在合同对支付工程款期限问题约定不明时,首先应当尊重当事人就该问题达成的补充协议。如果当事人就支付工程款期限问题达成补充协议,则补充协议也构成合同

    2022-08-23 15,340
  • 怎样确定工程竣工日期?

    在实践中,建设项目的开工日期以下方式确定:1、建设工程施工合同实际开工日期的确定一般以开工通知书载明的开工时间为基础2、因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定开工日

    2021-11-30 15,340
  • 工程竣工日期怎样确定

    当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,应当按照下列情形分别处理:(一)建设工程竣工验收合格的,以竣工验收之日为竣工日期;(二)承包人已提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工

    2021-11-17 15,340
  • 怎么确定工程款的期限

    1、考虑由合同双方达成协议补充,以确定支付工程款的期限。在合同对支付工程款期限问题约定不明时,首先应当尊重当事人就该问题达成的补充协议。如果当事人就支付工程款期限问题达成补充协议,则补充协议也构成合同

    2022-08-23 15,340
法律短视频更多>>
  • 建设工程施工合同纠纷管辖怎么确定 00:55
    建设工程施工合同纠纷管辖怎么确定

    关于建设工程施工合同纠纷的管辖权确定,有如下两种不同的情形: 1、合同约定存在有效仲裁条款的,依法属于《民事诉讼法》第一百二十四条,双方当事人达成书面仲裁协议申请仲裁、不得向人民法院起诉,人民法院应当告知原告向仲裁机构申请仲裁的情形,该案应

    815 2022.04.15
  • 建设工程施工纠纷管辖权如何确定 00:56
    建设工程施工纠纷管辖权如何确定

    建设工程施工纠纷是工程建设过程中常见的纠纷,通常是因为建设工程合同履行的问题引发的。 面对合同纠纷,依据我国《民事诉讼法》和有关司法解释作出了相应的规定,要分三步进行分析: 1、首先,看合同是否有有效的仲裁协议,或合同中是否存在有效的仲裁条

    1,496 2022.05.11
  • 工程保修期如何规定 01:28
    工程保修期如何规定

    根据《建设工程质量管理条例》,建设工程质量保修金是指建设单位和承包人在建设工程合同中约定的在保修期和保修范围内修复工程质量缺陷的资金。建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的,建设单位应当履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。建设工程

    6,714 2022.04.15
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?