您的位置:法师兄 > 专业问答 > 监理合同期与施工合同期不一致怎么处理??

监理合同期与施工合同期不一致怎么处理??

2022-06-14 10:02

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

广西在线咨询顾问团

2022-06-14回复

专业分析:

这个监理合同期与施工合同期并不必然一致。是否一致,要看当事人之间的约定。《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)第13.1款规定“因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)设计变更和工程量增加(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时(6)不可抗力(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。”

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

宁飞龙律师

北京市盈科(苏州)律师事务所

主合同与补充合同不一致处理的标准:具有合法性和有效性的协议为准;补充合同约定的冲突处理规则为准;最终签订的补充合同条款为准。

章法律师

广东律参律师事务所

广告作为要约邀请,如与合同不一致,可以向法院起诉。

律师普法更多>>
  • 主合同与补充合同不一致怎样处理
    主合同与补充合同不一致怎样处理

    主合同与补充合同不一致的处理: 1、以具有合法性和有效性的协议为准。当主合同与补充合同不一致时,应首先考虑冲突条款的合法性和有效性。其中一项冲突条款因违法无效的,以另一项具有法律效力的协议为准; 2、在所有合法性和有效性的情况下,以补充合同

    2022.04.15 294
  • 施工合同与招标文件不一致时如何处理
    施工合同与招标文件不一致时如何处理

    在工程建设的日常活动中,会经常遇到工程进入施工或者结算程序后发现施工合同与招标文件不一致的情况,根据国家相关法律法规当中规定的内容可以得知,应当按照招标文件去执行。

    2020.06.30 767
  • 劳动合同期限与服务期限不一致如何处理
    劳动合同期限与服务期限不一致如何处理

    一、在服务期短于劳动合同期限的情形下,服务期满后劳动合同的履行不受服务期的影响,劳动者不需要承担违约责任。 二、服务期长于劳动合同期限的情形下,劳动合同期限届满,用人单位不再续签劳动合同的,劳动合同和培训协议同时终止,劳动者不必承担违约金。

    2020.12.27 222
专业问答更多>>
  • 施工合同不合理怎么处理

    施工合同不合理当事人可以与对方商谈进行完善,签订补充合同、修改完善相应的条款,对方拒绝修订的当事人可以在签订合同一年内起诉至法院要求撤销该显失公平的条款,因为合同不合理既违反法律或社会公共利益,不受法

    2022-05-22 15,340
  • 施工合同超期如何处理

    合同实际履行超过了有效期,属于延期履行,如果双方在合同中对延期履行有约定或者事后对延期履行达成了协商的话就依据约定来处理。迟延履行往往会导致违约责任,尤其是迟延履行对合同的另一方造成了一定的损失,甚至

    2022-05-29 15,340
  • 委托合同与施工监理合同的区别

    1.委托合同的概念委托合同,又称委任合同,是指双方当事人约定一方以他方的名义和费用为他方处理考试吧事务的合同。在委托合同中,一方当事人为委托人,另一方当事人为受托人。2.委托合同的法律特征:(1)委托

    2022-01-30 15,340
  • 施工监理合同怎么签

    签订施工监理合同: 1、仔细阅读使用的合同文本,掌握建设工程施工合同的法律法规。 2、严格审查发包人的资质等级和履约信用。 3、工期、质量和成本的约定是施工合同中最重要的内容。 4、详细规定工程进度拨

    2021-11-22 15,340
法律短视频更多>>
  • 合同不合法怎么处理 00:56
    合同不合法怎么处理

    首先,如果合同违反了我国的法律规定,合同不一定会被认定无效。因此,当事人首先要判断,合同违反的法律规定,是强制性效力性规定还是强制性管理性规定。根据我国合同法第52条规定,被视为无效合同的合同主要是指,那些违反了我国法律法规当中的强制性效力

    1,119 2022.04.17
  • 合同不合理怎么办 01:26
    合同不合理怎么办

    根据民法典的规定,显失公平的合同可以撤销。显失公平就是指,在订立合同时,一方利用了对方处于危困状态或者缺乏判断能力,与他签订合同,导致自己获得的利益严重超过对方所获得的利益,或者给对方造成重大损失的情形。因为这种情形严重,违反了合同法规定的

    4,066 2022.04.15
  • 合同履行期限约定不明如何处理 01:29
    合同履行期限约定不明如何处理

    根据我国合同法第61条以及第62条的规定,对于合同履行期限约定不明的情况,双方当事人首先可以通过协商的方式,达成一致的补充协议。换句话说,就算双方事先约定不明确,也可以在合同履行过程中,就合同的履行期限问题达成新的约定。但是需要注意的是,如

    1,032 2021.07.05
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?