不锈钢工程施工合同范本及附件
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
（以下简称甲方）建设单位： （以下简称乙方）施工单位： 为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。第一条：工程名称：中卫市医院 第二条：工程范围：不锈钢制作及安装 第四条：承包方式：清工 1、工程造价按 元/㎡,面积暂定 ㎡，总造价人民币 元（大写） 如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。第五条：工程承包范围包括：不锈钢架子及安装。第六条：工程结算 1、本合同订立生效后三日内，乙方进厂支付 万元。 2、不锈钢材料进场开始制作前，付总价的计 万元。 3、不锈钢框架焊接完毕，安装前付总价的计 万元。 4、工程完工验收合格后，甲方一次性支付乙方工程款计 万元 5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。 6、所有工程款必须汇入乙方指定账户。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
不锈钢工程承包合同包含以下内容： 1、首先需要写明发包方和承包方的基本信息； 2、然后针对承包工程概况、工程质量、工期、价款及支付方式、双方的权利与义务、违约责任以及争议解决的方式等作出具体约定； 3、最后由双签字盖章、注明日期。
不锈钢工程承包合同中必然要包括的内容为工程内容、承包价格、双方责任、工程质量及验收、结款方法、工程期限。最后由双签字盖章、注明日期。
-
不锈钢工程承包合同范本的内容有哪一些不锈钢工程承包合同范本的内容有：发包人与承包人信息、工程名称、工程范围、组织设计和工期、质量和检验、价款及材料设备供应、竣工验收与结算、违约责任及索赔、保修责任。
2021.03.16 143 -
不锈钢管购销合同范本是怎样的不锈钢管购销合同范本是首先应当写明供方与需方的具体名称等信息;其次，写明产品型号、供货时间方式以及对质量要求，技术标准等具体事项;写明结算方式以及期限，以及双方违约应承担的违约责任;最后，双方签字并写明时间。
2021.04.16 177 -
不锈钢管购销合同范本是如何的购销合同是指一方将货物所有权或经营管理权转让给对方，另一方支付价款的协议。 购销合同范文应当按照有关标准制定，购销合同应当包括： 1、首先，写明供方和需方的具体名称等信息； 2、明确产品型号、供货时间、质量要求、技术标准等具体事项； 3、明
2022.04.14 256
-
不锈钢工程施工合同范本
（以下简称甲方）建设单位： （以下简称乙方）施工单位： 为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。第一条：工程名称：中卫市医院 第二条：工程
2022-08-10 15,340 -
不锈钢施工合同
相关约定 1、甲方提供水、电源、场地等。 2、本合同未尽事宜另行商定并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。 本合同一式两份，双方各执一份。双方签字后生效。 甲方：乙方： 年月日年月日
2023-07-04 15,340 -
不锈钢工程承包合同范本怎么写？
不锈钢工程承包合同中必然要包括的内容为工程内容、承包价格、双方责任、工程质量及验收、结款方法、工程期限。这样的合同才是全面的合同，这样的合同才是全面的合同，双方当事人签字后就能产生效力，双方必须履行合
2023-02-13 15,340 -
不锈钢工程承包合同范本怎么写
不锈钢工程承包合同中必然要包括的内容为工程内容、承包价格、双方责任、工程质量及验收、结款方法、工程期限。这样的合同才是全面的合同，这样的合同才是全面的合同，双方当事人签字后就能产生效力，双方必须履行合
2023-08-21 15,340
-
00:53
无效建筑工程施工合同的条件无效的建筑工程施工合同，具有以下条件。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》的相关规定可知，在下列几种情形下订立的建设工程施工合同，均认定为无效合同：1、承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；2
1,531 2022.04.15 -
00:47
钢材买卖合同范本是什么样子的钢材买卖合同范本首先应当写明买卖双方的姓名，联系方式，地址等等基本信息。第2个部分应当写明所买卖的标的物，也就是钢材的型号，规格，数量，颜色等等。第3部分应当写明价款的计算方式，结算方式，支付方式等等。第4部分应当写明买方以及卖方各自的权利
1,051 2022.04.17 -
01:05
建筑工程施工合同主要包括建设工程施工合同的主要内容包括以下几项：工程范围，建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程，往往由许多的中间工程组成，中间工程的完工时间，影响着后续工程的开工，制约着整个工程的顺利完成，在施工合同中需对中间工程的开工和竣工
1,442 2022.04.15
