请问竣工日期怎么理解
该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!
我也有类似问题!点击提问
很容易理解工期和开工日期的问题,但是对于竣工日期和实践中的问题有不同的看法,经常会有争议。由于竣工日期与工期是否违约,支付工程款的计算时间和工程款的计息时间密切相关。竣工日期是指合同约定的建设项目竣工日期。关于竣工日期的确定,我国建设工程施工合同(示范文本)规定,工程竣工验收通过,承包人提交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。项目按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提交发包人验收的日期。如果施工合同没有约定或者约定不明确,则适用法定原则。《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条规定:(一)建设工程竣工验收合格的,以竣工验收之日为竣工日期;(二)承包人已提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以占有建设工程之日为竣工日期。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
对内容有疑问,可立即反馈反馈
-
要如何理解竣工日期
竣工日期是指合同约定的建设项目完工之日。对竣工日期,实务中对此问题却意见不一,存在争议。因为竣工日期与工期是否违约,支付工程款的起算时间,以及工程款计息时间都是紧密联系在一起的,二者可谓关系甚大。在工程结束时,竣工日期关乎到工资等,因此准确
2022.04.15 573 -
应该如何理解竣工日期?
理解竣工日期的角度有: 1、双方确认竣工的日期; 2、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期; 3、承包人提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。
2020.04.04 171 -
应该如何理解竣工日期
对工期与开工日期的问题,较好理解,但对竣工日期,实务中对此问题却意见不一,常会发生争议。因为竣工日期与工期是否违约,支付工程款的起算时间,以及工程款计息时间都是紧密联系在一起的,可谓关系甚大。竣工日期是指合同约定的建设项目完工之日。关于竣工
2020.05.31 157
-
要怎样理解竣工竣工日期?
很容易理解工期和开工日期的问题,但是对于竣工日期和实践中的问题有不同的看法,经常会有争议。由于竣工日期与工期是否违约,支付工程款的计算时间和工程款的计息时间密切相关。竣工日期是指合同约定的建设项目竣工
2021-11-20 15,340 -
如何理解竣工日期、工程竣工时间和竣工日期
对工期与开工日期的问题,较好理解,但对竣工日期,实务中对此问题却意见不一,常会发生争议。因为竣工日期与工期是否违约,支付工程款的起算时间,以及工程款计息时间都是紧密联系在一起的,可谓关系甚大。竣工日期
2021-10-16 15,340 -
怎么定工程合同的竣工日期和已竣工的工程日期
竣工是指承包商完成施工任务。一般而言,工程竣工后,发包人应进行验收,确认合格后予以接收。但在实践中,承包商的工程竣工日期和竣工验收时间往往存在时差,因此确定竣工日期非常重要,因为它涉及到工程款的支付时
2021-11-30 15,340 -
工程竣工日期纠纷怎么处理
以交付使用开始计算 建设工程司法解释第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理: (一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期; (二)承包人已经提交竣工验收报
2022-01-12 15,340
-
00:58
请问工伤怎么赔偿工伤赔偿的内容如下: 1、员工发生工伤之后的费用有一部分是由工伤保险基金直接支付的,而有一部分是需要用人单位支付的; 2、工伤保险基金需要支付的费用包括了:治疗工伤所产生的医疗费康复费以及住院伙食补助费,交通食宿费;生活护理费;安装辅助器具
3,018 2022.04.12 -
01:25
合同怎么算日期合同怎么算日期 合同日期,就是合同产生效力或效力终止的日期,当事人可以约定合同有效期,那么合同的日期计算,也就视当事人的约定而定。没有约定有效期的,要办理批准、登记等手续生效的以外,依法成立的合同,从成立时开始生效。法律有规定必须登记才生效
4,106 2022.04.15 -
01:13
起止日期怎么填写起止日期的填写如下:指从开始到结束。填表格的时候看清楚填什么的起止日期,如果填学习的起止日期,则从入学的时间填开始,毕业日期填结束。户籍起讫时间的填写,户口本里面的个人信息,有登记入户时间,按入户时间填写,截止日期以转户口的日期为准,或者填
34,490 2022.04.12