在书下达几日内开庭？
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
开工令下达后的实际开工期限，要按照具体情况来定。具体如下：1、开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期。开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期；2、承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期；3、发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，要考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。
-
开工令下达后几日内必须开工开工令下达后的实际开工期限，要按照具体情况来定。具体如下： 1、开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期。开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间
2020.08.08 415 -
当庭宣判会几日内送达判决书当庭宣判10日内送达判决书。 当庭宣判是宣判形式之一。合议庭评议完毕或独任审判员的审理工作结束，当即在法庭上宣布判决。刑事判决当庭宣告的，判决书在五日内送达当事人和提起公诉的人民检察院；民事诉讼或行政诉讼判决当庭宣告的，判决书应在十日内发送
2022.03.28 1,681 -
-
开庭审理后，几日内送达判决书
【法律意见】当庭宣判的，应当在十日内发送判决书；定期宣判的，宣判后立即发给判决书。【法律依据】《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条规定：当庭宣判的，应当在十日内发送判决书；定期宣判的，宣判后立即
2022-03-16 15,340 -
法院开庭通知书开庭前几日送达啊，求解
法院开庭审理案件的，需要在开庭三天前通知当事人及其他诉讼参与人。公开审理的案件，还需要在开庭三日前并社会发布开庭公告。《民事诉讼法》第一百三十六条人民法院审理民事案件，法院开庭通知书开庭前几日送达应当
2022-07-13 15,340 -
开工令下达后几日内必须开工
开工令下达后的实际开工期限，要按照具体情况来定。具体如下：1、开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期。开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导
2021-12-17 15,340 -
书下达后几日内为有效期
对责任认定有异议的可在下达后三日内申请复核
2022-10-25 15,340
-
01:12
起诉书送达后多长时间可以开庭起诉书送达后多长时间可以开庭，具体如下： 1、民事案件法院受理立案以后，一般也要分简易程序还是普通程序。简易程序一般一个月内要开庭。如果是普通程序的案件，不公告的一般两个月之内要开庭。如果要发公告送达起诉书副本传票的，一般是三个多月，到四个
3,224 2022.05.11 -
01:00
刑事案件开庭多久下判决书刑事案件开庭后多久下判决书，需要看案件什么时候审结。一般而言，对于刑事诉讼案件，从开庭到最后的判决，这个期限可以由法官来决定，但是要在法律固定的期限内。案件的法定审结期限有三种情形：第一种，适用普通程序的刑事案件，应当在二个月内进行审结，但
1,301 2022.04.17 -
00:49
刑事案件开庭后多久下判决书刑事案件开庭后2个月以内宣判，最迟不会超过3个月。刑事案件有侦查阶段、审查起诉阶段、审判阶段；不同阶段有不同的时间限制；拘留期限为17天；逮捕后，侦查羁押的期限不得超过二个月；案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上级人民检察院批准延长一
1,964 2022.04.17
