您的位置:法师兄 > 专业问答 > 建设工程质量的保修期从什么时候开始起算

建设工程质量的保修期从什么时候开始起算

2022-06-24 15:31

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

安徽在线咨询顾问团

2022-06-24回复

专业分析:

根据《建设工程质量管理条例》第40条第3款规定:“建设工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。” 《房屋建筑工程质量保修办法》第8条规定:房屋建筑工程保修期工程竣工验收合格之日起计算。 因此,保修期的起算时间为:以参加竣工验收各方正式签署验收合格报告之日为保修期的起算时间。 但在建设工程不能正常竣工验收的情况下,保修期的起算可结合《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第14条的规定来推定。如果承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期,保修期从该日起算;如果建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期,保修期从转移占有之日起算;如果因为承包人的原因导致建设工程无法完成竣工验收的,则保修期不能起算。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张神兵律师

广东律参律师事务所

建设工程质量的保修期从竣工验收合格之日起计算。建设工程保修期是指在正常使用条件下,建设工期的最低保修期限。

章法律师

广东律参律师事务所

建设工程质量的保修期从竣工验收合格之日起计算。建设工程保修期是指在正常使用条件下,建设工期的最低保修期限。

律师普法更多>>
  • 建筑工程保修期从什么时候开始算
    建筑工程保修期从什么时候开始算

    建筑工程保修期从工程竣工日起开始计算。其中房屋建筑工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算。所谓工程竣工合格之日,指完成现场验收后且后续的竣工验收手续文件全部通过建设单位会同设计、施工、设备供应单位及工程质量监督等部门共同签证才能视为合格,日

    2020.06.13 166
  • 建筑工程的保修期从什么时候开始算?
    建筑工程的保修期从什么时候开始算?

    建筑工程保修期从工程竣工日起开始计算。其中房屋建筑工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算。所谓工程竣工合格之日,指完成现场验收后且后续的竣工验收手续文件全部通过建设单位会同设计、施工、设备供应单位及工程质量监督等部门共同签证才能视为合格,日

    2020.05.27 243
  • 房屋质量保修期从什么时候开始算
    房屋质量保修期从什么时候开始算

    房屋的保修期从交房之日起开始算。按一般情况来说,室内外墙面的防漏和卫生间的防水工程的质保期是五年。房屋的电气管线和排水管道的保修期是三年。在规定的保修期内出现问题,房屋的开发商是应该履行维修的义务,同时应承担相应的赔偿责任。除非这个外墙漏水

    2020.09.28 854
专业问答更多>>
  • 商品房质量保修期从什么时候开始算,保修期从什么时候开始计算呢?

    建设部的《商品房销售管理办法》第三十三条:“房地产开发企业应当对所售商品房承担质量保修责任。当事人应当在合同中就保修范围、保修期限、保修责任等内容做出约定。保修期从交付之日起计算。其实,商品房的保修期

    2022-03-06 15,340
  • 房屋质量保修期是从什么时候开始算

    一、地暖保修期一般是办理入住开始如果是开发商做的地暖保修时限为二个采暖期。 二、《住宅质量保证书》保修期从开发商将竣工验收的房屋交付使用之日起计算。 三、工程质量保证书中具体保修期限与保修范围是:地基

    2023-02-13 15,340
  • 建筑工程的保修期是从什么时候开始计算?

    建筑工程保修期从竣工验收合格之日起计算。工程竣工合格日期:现场验收完成后,后续竣工验收手续文件均由建设部门设计、施工、设备供应部门和工程质量监督等部门共同签证合格,日期以全部完成时间为基准。工程竣工验

    2021-10-27 15,340
  • 工程保修期从什么时间开始计算

    工程质量保修期从竣工验收之日起计算。法律规定,在正常使用条件下,建设项目的最低保修期为基础设施项目、房屋建筑的基础项目和主体结构项目,是设计文件规定的项目的合理使用寿命。

    2021-11-03 15,340
法律短视频更多>>
  • 停工留薪期从什么时候开始计算 00:58
    停工留薪期从什么时候开始计算

    停工留薪期是从受伤休息之日开始计算。职工由于工作遭受事故伤害,或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。停工留薪期一般不可以超过12个月。伤情严重或者情况特殊,经设区的市级劳动能力鉴定委

    9,276 2022.05.11
  • 著作权保护期限从什么时候开始算 01:37
    著作权保护期限从什么时候开始算

    著作权的保护期限和著作权人的经济利益有着紧密的联系,著作权保护期限的计算方式如下:1.作者是公民的,著作权保护期限是从作者有生之年和去世后的50年来计算的;2.法人作品,著作权保护期限是作品发表后的50年;3.类似电影相关类型的作品,著作权

    1,942 2022.05.11
  • 继承从什么时候开始 01:15
    继承从什么时候开始

    根据我国继承法第二条的规定,继承从被继承人死亡时开始。这里的死亡包括了自然死亡,以及被宣告死亡。换句话说,继承的程序自被继承人生理上死亡,或者被法院宣告死亡的时候就开始了。确定继承开始的时间,主要具有以下的意义:1、继承开始的时间,实际上也

    1,825 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?