您的位置:法师兄 > 专业问答 > 承包人可以申请哪些施工索赔

承包人可以申请哪些施工索赔

2022-10-14 20:41

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

广西在线咨询顾问团

2022-10-14回复

专业分析:

1、发包人设计变更。 设计变更是指设计人依据发包人要求调整或对原设计内容进行修改、完善、优化,设计变更需经设计人审查并提供变更后的图纸和说明。 实践中,设计变更除本身产生的工期及价款变化外,还可能导致承包人的其他损失,如对已完工工程拆除或修改。对于前述损失,承包人有权在遵守相应索赔时限等程序性要求的前提下向发包人提起索赔。因此,发包人行驶变更权导致工程修改、返工、停工或窝工的,应由发包人承担费用,若该等修改、返工、停工或窝工发生在关键线路上且实质影响工期的,发包人还应顺延工期。 2、发包人拖延提供工程图纸、施工现场、施工条件及基础资料。 通常理解的工程图纸既包括发包人在招标阶段向各投标人提供的招标图纸,又包括发包人在施工阶段向承包人提供的施工图纸。实践中未按约提供施工图纸的情形主要包括: (一)发包人提供的招标图纸与施工图纸不一致; (二)发包人违反合同约定期限提供图纸; (三)发包人提供的图纸存在错误,导致承包人无法施工或暂停施工; (四)发包人要求变更图纸内容导致承包人暂停施工或返工; (五)发包人提供的图纸未经审图机构审查。 建筑施工包括基础工程施工、主体结构施工、屋面工程施工、装饰工程施工等,完成上述施工作业的场所称为“建筑施工现场”或“施工现场”。施工条件一般指为保证承包人完成工程而由发包人提供的基本施工条件。基础资料是指发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、供电、供气、供热、通信等地下管线资料、气象和水文观测资料、地址勘察资料等,并对所提供的资料的真实性、准确性和完整性负责。若由于发包人怠于或不适当提供施工现场、条件及基础资料导致工期延误,发包人应承担由此给承包人带来的损失。 对于发包人的上述违约责任,承包人有权要求发包人承担费用或顺延工期,但对于具体费用金额和延长时间以及其合理性均应由承包人承担举证责任。 《民法典》第七百九十八条,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 第八百零三条,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 第八百零四条,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

承包人可以申请的施工索赔有:指令错误造成的损失;未按合同时间提供图纸造成的损失;延期开工或暂停施工造成的损失;没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化造成的损失;对工程质量的检验影响施工正常进行造成的损失;没有按照合同时间支付工程预付款和进度款造成的损失;供应的材料设备不合格造成的损失。

章法律师

广东律参律师事务所

承包人可以索赔的施工赔偿包含以下内容: 1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件所造成的损失; 2、工程设计变更导致工期延长的损失; 3、发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备造成的损失; 4、发包人工作失误造成的损失。这些损失包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压、返工、工作量增加造成的损失。

律师普法更多>>
  • 承包人可以索赔的施工赔偿包括哪些
    承包人可以索赔的施工赔偿包括哪些

    承包人可以索赔的施工赔偿包括: 1、发包人未按合同约定的时间和要求向承包人提供施工现场,创造施工条件造成的损失; 2、工程设计变更造成工期延长的损失; 3、发包人未按合同约定向承包人提供材料和设备造成的损失; 4、发包人工作失误造成的损失。

    2022.04.14 522
  • 承包人可以索赔的施工赔偿有哪些
    承包人可以索赔的施工赔偿有哪些

    承包人可以索赔的施工赔偿包含以下内容: 1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件所造成的损失; 2、工程设计变更导致工期延长的损失; 3、发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备造成的损失; 4、发包人工作失误

    2021.04.10 135
  • 承包人可索赔的施工赔偿有哪些
    承包人可索赔的施工赔偿有哪些

    承包人可索赔的施工赔偿如下: 1、发包人未按合同约定的时间和要求向承包人提供施工现场,创造施工条件造成的损失; 2、工程设计变更造成的工期延长损失; 3、发包人未按合同向承包人提供材料和设备造成的损失; 4、发包人工作失误造成的损失,损失包

    2022.05.11 292
专业问答更多>>
  • 承包人可以索赔的施工赔偿有哪些

    承包人可以索赔的施工赔偿包含以下内容: 1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件所造成的损失; 2、工程设计变更导致工期延长的损失; 3、发包人未按合同约定向承包人供应材

    2022-05-17 15,340
  • 承包人可以索赔的施工补偿包括哪些

    承包人可以索赔的施工赔偿包含以下内容: 1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件所造成的损失; 2、工程设计变更导致工期延长的损失; 3、发包人未按合同约定向承包人供应材

    2022-06-01 15,340
  • 承包人要提供哪些证据可以申请索赔

    提出索赔的依据主要有以下几方面: 1.招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等. 2.双方往来的信件及各种会议,会谈纪要. 3.施工

    2022-05-31 15,340
  • 承包人能索赔的施工赔偿有哪些

    承包人可以索赔的施工赔偿包含以下内容: 1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件所造成的损失; 2、工程设计变更导致工期延长的损失; 3、发包人未按合同约定向承包人供应材

    2022-05-31 15,340
法律短视频更多>>
  • 承包人可以索赔的施工赔偿有哪些 00:58
    承包人可以索赔的施工赔偿有哪些

    在施工合同履行过程中发生下列情形之一,承包人可以索赔:发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。工程设计变更。发包人未按合同约定,向承包人支付工程预付款或进度款。发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备。因施工中断

    1,376 2022.04.17
  • 人被打伤住院了,可申请哪些赔偿 01:04
    人被打伤住院了,可申请哪些赔偿

    人被打伤住院了可申请一下赔偿:医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。造成残疾的,还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金。根据相关法律规定可知,误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误

    3,070 2022.05.11
  • 承包人申请优先受偿权后需采取保全措施吗 01:02
    承包人申请优先受偿权后需采取保全措施吗

    承包人申请优先受偿权后可以申请保全措施,保全措施不是必经的程序。财产保全是法院根据当事人的请求,采取查封、冻结、扣押等强制措施,防止当事人将财产转移或发生所有权变更,保全措施的的目的是为了避免执行落空,申请执行后却没财产可供执行。保全措施可

    1,091 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?