发包人提供材料风险
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
如果发包人购买建筑材料、建筑构件和设备，发包人应确保建筑材料、建筑构件和设备符合设计文件和合同要求，否则发包人将面临合同纠纷的风险。如发生合同纠纷，未达成特别协议，发包人应承担相应的违约赔偿责任。根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷适用法律的解释》第十二条第二款，发包人提供或者指定购买的建筑材料、建筑构件、设备不符合强制性标准，造成建设工程质量缺陷的，应当承担过错责任。当然，承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任。此外，如果发包人提供的主要建筑材料、建筑构件和设备不符合强制性标准，承包人无法施工，且在催告合理期限内未履行相应义务，承包人可以解除施工合同。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条 发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持： （一）未按约定支付工程价款的； （二）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的； （三）不履行合同约定的协助义务的。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
发包人提供材料存在无法如期提供，可能导致承包人顺延工期，且承担停工、窝工等损失赔偿责任等法律责任。《民法典》规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
发包人提供材料存在合同纠纷风险，发包人提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任。当然，承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任。
-
提供虚假发票的法律风险虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；虚开的税款数额
2020.05.04 154 -
-
-
发包人提供材料有哪些风险
发包人提供的材料存在合同纠纷风险。发包人提供或者指定购买的建筑材料、建筑构件、设备不符合强制性标准，造成建设工程质量缺陷的，应当承担过错责任。当然，承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任。
2021-11-01 15,340 -
食品安全风险评估建议应提供哪些材料
国务院农业行政、质量监督、工商行政管理和国家食品药品监督管理等有关部门依照食品安全法第十五条规定向国务院卫生行政部门提出食品安全风险评估建议，应当提供下列信息和资料：(一)风险的来源和性质;(二)相关
2022-03-16 15,340 -
收养人需提供哪些材料收养人需提供哪些材料
收养人需提供哪些材料 收养人需提供的材料有： 1、向收养登记机关提交收养申请书; 2、向收养登记机关提交证件和材料： (1)收养人的居民户口簿和居民身份证; (2)由收养人所在单位或者村民委员会、居民
2022-04-12 15,340 -
收养人需提供哪些材料收养人需要提供的材料
收养人需提供哪些材料 收养人需提供的材料有： 1、向收养登记机关提交收养申请书; 2、向收养登记机关提交证件和材料： (1)收养人的居民户口簿和居民身份证; (2)由收养人所在单位或者村民委员会、居民
2022-04-25 15,340
-
01:09
软件著作权申请需要提供什么材料软件著作权申请需要提供的材料如下：1、软件源程序代码；2、软件用户手册、操作手册、设计说明书、使用说明书等任选一种；3、身份证明；4、委托办理文件授权委托书、受委托人身份证复印件；5、其他证明文件。根据相关法律规定，软件著作权人可以向国务院
2,218 2022.05.11 -
00:50
学平险理赔需要提供什么资料学平险理赔需要提供以下资料： 1、如果是看门诊，则保险公司通常会需要被保险人提供门诊病历本、门诊发票等； 2、如果是住院，则通常需要疾病诊断书、出院小结、住院费用清单、住院费用发票等； 3、如果是意外事故导致的，则通常还需要提供意外事故证明
10,355 2022.05.11 -
00:58
合作社注销的流程及需提供的材料合作社注销的流程及需提供的材料如下： 1、向登记机关提出注销申请，领取相关表格，根据要求填写清楚； 2、在当地市级以上报纸刊登拟注销公告，进行债权债务清算，注销税务，社保、统计等单位账号； 3、准备相关注销登记材料，自登报公告之日起45日后
13,711 2022.05.11
