您的位置:法师兄 > 专业问答 > 建设工程造成的费用是否算不可抗力

建设工程造成的费用是否算不可抗力

2022-11-03 15:42

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

陕西在线咨询顾问团

2022-11-03回复

专业分析:

1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担; 2、发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用; 3、承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担; 4、停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担; 5、工程所需清理、修复费用,由发包人承担。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

用人单位非因劳动者原因停工、停产,在劳动者一个工资支付周期内的,应当视同劳动者提供正常劳动支付其工资。超过一个工资支付周期的,可以根据劳动者提供的劳动,按照双方新约定的标准支付工资,但不得低于当地最低工资标准。

张神兵律师

广东律参律师事务所

如果在疫情期间,企业因不可抗力造成停工的,工资的发放,可以根据《关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》规定,企业停工停产在一个工资支付周期内的,企业应按劳动合同规定的标准支付职工工资。超过一个工资支付周期的,若职工提供了正常劳动,企业支付给职工的工资不得低于当地最低工资标准。职工没有提供正常劳动的,企业应当发放生活费,生活费标准按各省、自治区、直辖市规定的办法执行。

律师普法更多>>
  • 不可抗力造成停工怎样算工资
    不可抗力造成停工怎样算工资

    企业因不可抗力原因停工的,按照劳动合同规定的标准支付职工工资。企业因不可抗力停工的,企业停工停产在一个工资支付周期内的,企业应当按照劳动合同规定的标准支付职工工资。超过一个工资支付周期的,职工提供正常劳动的,企业支付给职工的工资不得低于当地

    2022.04.15 4,380
  • 建设工程纠纷停工造成的误工费如何计算
    建设工程纠纷停工造成的误工费如何计算

    停工、窝工的工日单价按普通工日单价的70%计算综合价格;工日数按施工现场直接生产工人(包括机械操作人员,不包括管理人员)人数计算。 停工、窝工的工日一般按不多于3个月的实际停工天数计算,停工超过3个月时,超过部分由承发包双方另行协商。

    2020.01.27 150
  • 建筑工程中的不可抗力是什么
    建筑工程中的不可抗力是什么

    建筑工程中的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。具体指下列情况: 1、自然灾害,如台风、洪水、地震等; 2、政府行为,如征收、征用; 3、社会异常事件,如罢工、骚乱。

    2021.01.06 546
专业问答更多>>
  • 不可抗力造成停工的工资怎么算

    不可抗力导致停工。在工资支付周期内,用人单位应当按照劳动合同规定的标准支付工资;超过一个工资支付周期的,劳动者提供正常劳动的,支付工资不得低于当地最低工资标准;超过一个工资支付周期但劳动者未提供正常劳

    2021-11-06 15,340
  • 由不可抗力造成的费用由谁承担

    因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款: 1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担;

    2022-10-14 15,340
  • 建设工程合同不可抗力指什么

    不可抗力是指承包人和发包人在订立合同前不可预见,在合同履行过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。 合同当事人可以在专用条款中约定不可抗力的范围、性质和等级。

    2022-07-10 15,340
  • 建设工程中,因不可抗力事件导致费用的承担原则是什么

    1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担; 2、发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用; 3、承包人施

    2022-10-14 15,340
法律短视频更多>>
  • 建设工程竣工验收的程序是什么 00:55
    建设工程竣工验收的程序是什么

    建设工程竣工验收的程序主要包括了以下步骤:第1步就是由施工单位进行自检。施工单位应当在施工完成之后自行组织有关人员进行检查验收。如果发现问题,那么要及时进行整改。完成自检之后就由监理单位进行预验,也就是竣工预验收,监理单位在验收之后要向建设

    2,664 2022.04.15
  • 建设工程索赔时效是怎样的 00:58
    建设工程索赔时效是怎样的

    在建设工程索赔纠纷中,受到侵害的一方可以起诉另外一方,要求另外一方进行赔偿。在向法院起诉的过程中。一定要注意诉讼时效的问题。诉讼时效是三年。诉讼时效并不是从侵权发生时开始计算的,而是从被侵权方知道或者应当知道权利被侵害时开始计算的。被侵权方

    1,181 2022.04.17
  • 建设工程诉讼时效是多久 00:43
    建设工程诉讼时效是多久

    根据《中华人民共和国民法典》的相关规定,建设工程合同属于一般的民事合同,不适用于特殊的诉讼时效,适用普通的诉讼时效规定,也就是适用三年的诉讼时效。债权人应当在债权到期之后的三年内提起诉讼,否则其可能会散失胜诉权,债务人将取得时效抗辩权。还需

    1,771 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?