如何认定工程合同中的开工时间?
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
工程合同是指一方按约定完成建设工程，另一方按约定验收工程并支付报酬的合同。前者称为承包人，后者称为发包人。建筑工程合同包括工程勘察、设计、施工合同，属于承包合同的特殊类型。因此，法律对建筑工程合同没有特别规定的，适用法律对承包合同的有关规定。工程施工合同纠纷日益增多，如何确定工程合同的开工日期？1、承包人有证据证明实际开工日期的，应当认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理记录、当事人的会议纪要、施工许可证等。；2、承包人没有证据证明实际开工日期，但有开工报告的，应当认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期；3、如果承包人没有证据证明实际开工日期或开工报告，则以合同约定的开工日期为准。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条《建设工程合同司法解释》第十四条《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第五条
对内容有疑问，可立即反馈反馈
开工是指承包人进场开始施工。开工日期，是建设工程工期的起算点，也是控制工期风险的第一个重要节点。一般而言，开工日期的确定方式有以下几种： 1、合同中约定具体的日期作为开工日期; 2、以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期; 3、以监理人的开工通知写明的日期作为开工日期; 4、以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。当前使用较多的九部委2007年版标准施工招标文件中将开工日期确定为“监理人发出的开工通知中写明的开工日期”。但实践中，当事人就开工时间经常发生争议，其原因是约定的开工日期与实际开工日期不一致。在此情形下，应当按照以下原则认定开工日期： 1、承包人有证据证明实际开工日期的，则应认定该日期为开工日期(承包人的证据可以是发包人的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要等); 2、承包人虽无证据证明开工日期，但有开工报告的，则应认定开工报告中记载的日期为开工日期。 3、若承包人无任何证据证明实际施工日期，亦无开工报告，则应以合同约定的开工日期为准。
一般而言，开工日期的确定方式有合同中约定具体的日期作为开工日期；以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期；以监理人的开工通知写明的日期作为开工日期；以及以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。
-
如何认定工程合同中的竣工日期竣工是指承包人完成施工任务。一般来说，工程竣工后，发包人应进行验收，确认合格后予以接收。然而在实践中，承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差，所以确定竣工日期很重要，因为涉及到工程款的支付时间和利息的起算时间、逾期竣工违约和违约金的数
2020.12.09 159 -
如何认定工程合同中的竣工日期要认定工程合同中的竣工日期的话，那么只要合同得到了当事人双方的签字认可就可以进行认定。而不同情况进行分析的话，那么如果双方当事人签字确认了竣工日期，则该确认的日期为竣工日期，建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。还有一种情
2022.04.12 839 -
怎么认定工程合同中的开工日期对于工程合同中的开工日期，法律没有明确的规定。由于开工日期通常是施工合同中的必备条款，一般以承包人和发包人合同中约定的开工日期为准。但当事人无约定的，可以实际的开工日期为准。
2021.04.18 191
-
如何认定工程合同中的开工日期
一般而言，开工日期的确定方式有合同中约定具体的日期作为开工日期；以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期；以监理人的开工通知写明的日期作为开工日期；以及以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开
2022-05-14 15,340 -
如何认定工程合同中的开工日期？
一般而言，开工日期的确定方式有合同中约定具体的日期作为开工日期；以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期；以监理人的开工通知写明的日期作为开工日期；以及以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开
2022-06-11 15,340 -
工程合同中开工日期应如何认定
一般而言，开工日期的确定方式有合同中约定具体的日期作为开工日期；以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期；以监理人的开工通知写明的日期作为开工日期；以及以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开
2022-05-27 15,340 -
如何认定工程合同中的竣工日期?
竣工是指承包人完成施工任务。一般来说，工程竣工后，发包人应进行验收，确认合格后再接收。但是，在实践中，承包人的工程完成日期和竣工检查时间往往存在时间差异，因此决定竣工日期很重要，与工程费用的支付时间和
2021-09-22 15,340
-
00:51
无效建筑工程施工合同如何认定根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》的相关规定可知，在下列几种情形下订立的建设工程施工合同均认定为无效：第一，承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的。第二，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施
1,300 2022.04.15 -
01:03
参加工作时间如何认定参加工作时间的认定如下：职工自与单位建立劳动关系起，以工资收入为主要来源或全部来源的工作时间。对计算社会保险待遇有法律意义的只是连续工龄和缴费工龄。工龄是指职工以工资收入为生活的全部或主要来源的工作时间。工作时间的长度由法律直接规定，或由集
6,982 2022.05.11 -
01:31
上下班途中工伤如何认定上下班途中工伤主要有两大限定条件，一是发生交通事故，二是认定者为非主要责任。上下班途中认定为工伤的情形，具体分为以下情况： 1、员工在合理时间内，在合理路线中的上下班途中； 2、公司员工在合理时间内，往返于工作地与住所地、经常居住地、单位宿
1,033 2022.07.02
