您的位置:法师兄 > 专业问答 > 发包人的相关责任问题有哪些

发包人的相关责任问题有哪些

2022-11-11 10:48

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

贵州在线咨询顾问团

2022-11-11回复

专业分析:

1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 2、因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 3、因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。 4、发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

李鉴春律师

河南良承律师事务所

刑事责任年龄的有关规定:已满十六岁的人犯罪,应当承担刑事责任。14岁以上不满16岁的,犯重大罪的,应当承担刑事责任。14岁以上不满18岁的人犯罪,应当从轻或者减轻处罚。十六岁以下不予刑事处罚的,责令其父母或者监护人管教。已满七十五周岁的人故意犯罪的,可以从轻或者减轻处罚;过失犯罪的,应当从轻或者减轻处罚。

丰培铭律师

天津东方律师事务所

股东有限责任例外适用制度并不是什么先验原理,其法律依据问题与应在什么范围内适用该制度有关。 从该制度的价值目标来看,无非是要维护公司股东财产与公司财产分离之价值,维护股东与债权人利益之平衡。 1、用诚实信用原则来作为其法律依据,也必然包含禁止权利的滥用之意思。 2、有限责任赋予了股东仅以投资额为限承担投资风险的权利 3、特定条件下股东有限责任之否定亦具备法理上的正当性。

律师普法更多>>
  • 土地承包民法典相关问题有哪些
    土地承包民法典相关问题有哪些

    土地承包民法典相关问题有:继承时间必须在土地承包权人死亡后,土地承包以户为单位、继承土地承包权的获得者必须是其户内的合法继承人。林地的土地承包权可以继承,耕地、草地等农用地的土地承包权不可以继承。

    2021.03.15 122
  • 土地承包继承法相关问题有哪些
    土地承包继承法相关问题有哪些

    土地承包继承法相关问题有:继承在土地承包权人死亡后开始,土地承包以户为单位、继承土地承包权的人必须是其户内的合法继承人。林地的土地承包权可以继承,耕地、草地等农用地的土地承包权不可以继承。

    2021.03.22 79
  • 放弃继承的相关问题有哪些
    放弃继承的相关问题有哪些

    放弃继承的相关问题有: 1、继承人放弃继承,应当放弃继承财产的所有权; 2、只要遗产未处理,继承人可以随时放弃继承; 3、继承人故意杀害被继承人,为争夺遗产杀害其他继承人的,继承人遗弃被继承人或者虐待被继承人的,情节严重的,伪造、篡改或者销

    2022.04.16 143
专业问答更多>>
  • 发包人责任问题有哪些

    1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 2、因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或

    2022-10-14 15,340
  • 相关问题假释担保的承担责任有哪些

    承担保证责任。造成经济损失的,如果被担保人无力赔偿的,由你进行赔偿。如果满意本答复,请采纳。在我国,假释犯的担保人对假释犯人是有一定责任的(如果犯人再犯罪的情况下担保人存在相关过错,则必需承担相关法律

    2022-08-27 15,340
  • 拘役期间发病谁有责任的相关问题

    《看守所留所执行刑罚罪犯管理办法》第六十四条对患病的罪犯,看守所应当及时治疗;对患有传染病需要隔离治疗的,应当及时隔离治疗。

    2022-07-13 15,340
  • 有哪些相关问题?

    贷款买房应注意的问题有:(一)借款一年内不要提前还款。银行贷款一般规定,部分提前还款应在还贷满一年后提出,并且归还的金额应超过6个月的还款额。(二)贷款后出租住房要告知承租人。当购房者在贷款期间出租已

    2022-11-01 15,340
法律短视频更多>>
  • 发包人的法律责任有哪些 01:04
    发包人的法律责任有哪些

    发包人和承包人是建设工程合同中的主体,其中,发包人在工程中应当承担的责任包括: 1、按照约定提供给承包方材料、设备、设计图纸等资料,否则造成的损失由其自己承担,并且赔偿承包方因停工等所造成的损失;2、发包人应当采取措施来弥补因自己的原因导致

    1,281 2022.04.15
  • 发包人违约的责任 01:10
    发包人违约的责任

    根据我国《中华人民共和国民法典》的规定,发包人违约的,应当根据合同的约定承担违约责任。具体的承担方式如下: 1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在

    1,732 2022.04.15
  • 工程转包法律责任有哪些 01:01
    工程转包法律责任有哪些

    工程转包的法律责任有三种,即民事责任、行政责任和刑事责任。 第一种民事责任:因为转包而产生的拖欠材料费、租赁费、农民工薪水等等费用,转包人自己或和实际的施工人一起承担连带支付责任;因转包而出现的安全事故的责任承担,转包人要和实际施工人,就安

    1,514 2022.04.15
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?